《2022年监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx（127页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师建设工程监理案例分析（交通）考试题库及答案简答题1.某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资 料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包人 只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种 原因造成的临时停工。5月20日至5月26日承包人的施工设备出现了从未出现 过的故障;应于5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人; 6月7日至必月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日至必月14 日该地区的供电全面中断。【问题】（2）由于供砂距离的增大，必然引起费用的 增加，承包
2、人经过仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提 交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名造价工程师你批准 该索赔要求吗？为什么？答案：（2）因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是：承包人应对自 己就招标文件的解释负责；承包人应对自己报价的正确性与完备性负责；作 为一个有经验的承包人可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂 质量是否合格，若承包人没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由 承包人承担。2.某道路工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双 方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位 同
3、意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程14 .见下表，1、计算该工程的预付备料款和起扣点。表7-3月 份23456合同价调整金额（万元完成工作量金额（万元）10015020020015050答案：1、预付备料款二工程价款总额X预付备料款额度二800 X 18%=144万元 起扣点二工程价款总额-预付备料款/主材所占比重二800-144/60%;560万元.建设单位计划将拟建的高速公路工程项目委托某一建设监理公司进行实施阶 段的监理。建设单位预先起草了一份监理合同（草案），其部分内容如下：（1） 除业主原因造成的工程延期外，其他原因造成的工程延期监理单位应付出相当于
4、 对施工单位罚款额的30%给业主；如工期提前，监理单位可得到相当于对施工单 位工期提前奖的30%奖金。（2）工程设计图纸出现设计质量问题，监理单位应 付给建设单位相当于给设计单位的设计费的5%的赔偿。（3）在施工期间，每发 生一起施工人员重伤事故，监理单位应受罚款3万元人民币；发生一起死亡事故， 对监理单位罚款5万元人民币。（4）凡由于监理工程师出现差错、失误而造成 的经济损失，监理单位应付给建设单位赔偿费。经过双方协商，对监理合同（草 案）中的一些问题进行了修改、调整和完善，最后确定了委托监理合同的主要条 款。其中包括：监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、 违约责任、双方
5、约定的其他事项。问题：1.该监理合同（草案）部分内容中哪些 条款不妥，为什么？2.如果该监理合同是一个有效的经济合同，它应具备什么条 件？3.修改、调整和完善后，最后确定的建设工程委托监理合同是否包括了主要 的条款内容？答案：1.监理合同（草案）部分内容的几条均不妥。因为：（1）建设工程监理 的性质是服务性的，监理单位和监理工程师”将不是，也不能成为任何承包人的成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资 料和证据。索赔报告的基本要求如下：1、遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造 成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2、给已建分部工程造成破坏，损失计18 万元，应由业主承担
6、修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3、施工 单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给 予赔偿。4、施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元， 由于现场停工造成费损失4. 2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝 工费3. 8万元，业主应予支付。5、因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺 延8天。6、由于工程破坏，清理现场需费用2. 4万元，业主应予支付。【问题】不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求如何处理？（请逐条 回答）答案：二、索赔报告中的六项基本要求的处理方法：第1条经济损失由双方分别 承担，工程延期应
7、予签证顺延；第2条工程修复、重建18万元工程款应由业主支 付；第3条索赔不予认可，由施工单位承担；第4条索赔不予认可，由施工单位承 担；第5条应予认可，顺延合同工期8天；第6条由双方协商承担。113 .某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投 保。在工程施工过程中，遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击，使工程遭受到大损 失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据。 索赔报告的基本内容如下：1遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工 单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2给已建部分工程造成破坏，损 失22万元，其修复费用应由业主承担，
8、施工单位不承担修复的经济责任。3施工 单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计2. 5万元，业主应给予赔偿。4施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元， 由于现场停工造成台班费损失3万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人 窝工费3万元，业主应予以支付。5因特大暴风雨和洪水造成工地停工10d,要求 合同工期顺延10do 6由于工程破坏，现场清理需费用2万元，业主应予以支付。【问题】（一）监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？ 答案：（一）监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后进行以下主要工作：1、 审核承包人的索赔申请。2、判定索赔成立原则。
9、3、对索赔报告的审查和核定。 4、与承包人协商补偿。5、签发索赔处理决定，当监理工程师核实的索赔额超过 其权限范围时，必须报业主批准。114 .某工程，监理单位承担其中A、B、C三个施工标段的监理任务。A标段施工 由甲施工单位承担，B、C标段施工由乙施工单位承担。A标段基础工程完工并经 验收后，基础局部出现开裂。总监理工程师立即向甲施工单位下达工程暂停令， 经调查分析，该质量事故是由于设计不当所致。【问题】针对事件写出项目监理 机构处理基础工程质量事故的程序。答案：当A标段基础工程完工并经验收后发现局部开裂，总监理工程师已向甲施 工单位下达工程暂停令后，处理该质量事故的程序如下：（1）报告建设
10、单 位（2）审查事故处理技术方案（3）跟踪监督基础工程处理过程.某干道公路建设工程项目，其工程开竣工时间分别为当年的4月1日和9月 30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中，第 三标段造价为4150万元，第三标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生 产）。1、A监理公司承担了第三标段的监理任务，监理合同中约定监理服务期限 为190天，监理服务费用为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理服务时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加监理服务费 用。2、为了做好该项目的投资控制工作，监理工程师明确了以下投资控制措施：（1）编制资金使用计划，
11、确定投资控制目标；（2）对承包人提交的工程量报表 进行复核，或必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，以确定实际完成的 工程量；（3）核查工程付款申请单，向承包人出具经业主签认的付款证书；（4） 审核施工单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析；（5）对 施工单位报送的工程质量评定资料进行审核和现场检查，并予以签认；（6）审核 施工单位现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系。3、第三标段施工 单位为C公司，业主与C公司在施工合同中约定：（1）开工前，业主应向C公 司 支付签约合同价的25%的开工预付款，开工预付款从第3个月开始等额扣还，4个 月扣完。（2）业主根据C公司
12、完成的工程量（经监理工程师签认后）按月支付 工程进度款，质量保证金为签约合同价的5%,质量保证金按每月产值的10%扣除， 直至扣完为止。（3）监理工程师签发的月进度付款证书最低金额为300万元。 第三标段各月完成产值如表6-7所示。【问题】3、业主支付给C公司的开工预付款是多少？监理工程师在4、6、7、8月底分别给C公司出具的进度付款证书是 多少？答案：3、（1）C公司所承担部分的合同价为：4150- （275+340+180）=3355. 00（万元）业主支付给C公司的开工预付款为C公司所承担部分的签约合同价的2 5%,即4150- （275+340+180） X 25% =3355. 00
13、X25% =838. 75（万元）（2）监理 工程师在4、6、7、8月底出具给C公司的进度付款证书金额为每月支付的工程 进度款扣除每月的质量保证金（每月产值的i。%）；从第3个月开始还要扣除每 月应扣的开工预付款（等额扣还，4个月扣完）。具体计算如下：1）工程质量保证金为：2 ）从第3个月开始每月应扣的开工预付款为：838. 75+生209. 69（万 元）。3）监理工程师给C公司出具的进度付款证书金额：4月 底480. 00-480. 00X10%=432. 00（万元）由于432. 00万元大于每月付款最低金额300. 00万元， 故4月底出具的进度付款证书金额为432. 00万元。6月
14、底560. 00-51.25-838. 75/4=299. 06（万元）式中，51.25万元为6月底应扣质量保证金：167. 75-48. 00 -68. 50=51.25（万元）式中，68. 50万元为5月底应扣质量保证金：685.00X10% 二68. 50（万元）由于299. 06万元低于合同规定的月进度付款证书最低支付限额， 故本月暂不支付。7月 底430. 00-838. 75/4=220. 31 （万元）由于6月底未支付 工程款，故7月底监理工程师实际出具的进度付款证书金额为：299. 06+220.31 = 519. 37（万元）8月 底620. 00-838. 75/4=410
15、. 31 （万元）8月底监理工程师实 际应签发的付款证书金额为410. 31万元。116.某公路工程，建设单位与施工单位签订了施工合同。该施工合同采用公路 工程标准施工招标文件合同条款。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所 示，各项工作均按最早开始时间安排，匀速进行。该工程实施过程中发生了如下 事件：事件1：施工准备完毕后，项目监理机构审查”工程开工报审表”及相关 资料后认为，施工许可证已获政府主管部门批准，征地拆迁工作满足工程进度需 要，施工单位现场管理人员已到位，但其他开工条件尚不具备，总监理工程师不 予批准“工程开工报审表”。事件2:施工单位按合同进度计划，向监理机构提 交了工程开工报
16、审表，经监理机构审批后，总监理工程师在施工合同约定的开工 日期5天前向施工单位发出开工通知。事件3:工程开工后第20天下班时刻， 项目监理机构确认，A、B工作已完成；C工作已完成6天的工作量；D工作已完 成5天的工作量;B工作未经监理人员验收的情况下，F工作已进行1天。 【问题】4.分析开工后第20天下班时刻施工进度计划的执行情况，并分别说明对总工期及紧后工作的影响，此时，预计总工期延长多少天？12H学,4施工进度计划图（单位；天）答案：4. A工作已完成，对总工期及紧后工作无影响。B工作已完成，对总工期 及紧后工作无影响。C工作已完成6天的工作量，拖延了5天，拖延的时间既没 有超过总时差，也
17、没有超过自由时差，对总工期及紧后工作无影响。D工作已完 成5天的工作量，拖延了6天，D为关键工作，预计会使总工期延长6天，也会 影响紧后工作。117,某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工 招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单 位签订了委托监理合同和招标代理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比 监理中标价降低10席的协议。在施工公开招标中，有ABCDEFGH等施工单位报名 投标，经监理单位主板预审均符合要求，但建设单位以A公司是外系统企业为由 不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。评标委员 会有5人组成
18、，其中当地交通行政主管部门的招标办主任1人、建设单位代表1 人、政府专家库中抽取的技术经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价 明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写小于 小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求;H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件 均符合招标文件要求。【问题】（4）判别BDFH四家施工单位的投标是否为有效 标?说明理由。答案：（4）BF两家施工单位的投标不是有效标。D单位的情况可认定为低于成 本，F单位的情况可认定为明显不符合技术规格和技术标准的要求，属重大偏差。 DH两家单位的投
19、标是有效标，他们的情况不属于重大偏差。118.某公路工程项目，估算总投资4200万元，由地方政府投资建设。（1）建设 单位决定采用公开招标方式选择施工总承包单位，并经主管部门批准，自行组织 招标工作。为加快工程建设进展和保证工程质量，建设单位发布的招标公告及招 标文件对招标投标工作作出如下安排和要求：2011年3月8日8时至2011年 3月11日17时购买招标文件;2011年3月26日14时为投标截止时间;2 011年4月1日10时组织开标;各投标单位在提交投标文件时，需按照估算 总投资的5%提交投标保证金，计210万元；所有工程材料均由中标人采购， 但钢材需按建设单位指定，采购某钢铁公司的产
20、品。（2）在项目施工接近尾声 时，为尽快发挥建设项目效益，需要增加约200m的附属道路工程，投资估算为 150万元，建设单位拟对该工程不再进行施工招标，直接委托原中标单位施工。【问题】1 .说明该项目必须公开招标的理由。答案：1.必须公开招标的理由：由于该项目估算总投资为4200万元，由地方政 府投资建设，招标投标法规定，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占 控股或者主导地位的工程建设项目，以及国务院发展和改革部门确定的国家重点 项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，应当公开招标。119.某高速公路工程项目在设计文件完成后，项目业主委托了一家监理公司协助 业主进行施工招标和实施
21、施工阶段监理。监理合同签订后，总监理工程师分析了 项目规模和特点，拟按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理目标和制订工 作内容、制订监理工作流程等步骤，来建立本项目的监理组织结构。施工招标前， 监理单位编制了招标文件，其主要内容包括：工程综合说明；设计图纸和技 术资料；工程量清单；施工方案；主要材料现设备供应方式；保证工程 质量、进度、安全的主要技术组织措施；特殊工程的施工要求；施工项目管 理机构;合同条件等。为了使监理工作规范化进行，总监理工程师拟以工程项 目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理细则为依据，编 制施工阶段监理计划。监理规划中各规定监理人员的主要职责如下：1
22、、总监理 工程师职责：审核并确认分包单位资质；审核签署对外报告；负责工程计 量、签发中间交工证和支付证书；及时检查、了解和发现总承包单位的组织、 技术、经济和合同方面的问题;签发开工令。2、驻地监理工程师职责： 主 持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作;对所负责控制的目标进行规划， 建立实施控制的分系统；检查确认工序质量，进行检验；签发合同工程停工 令、复工令;实施跟踪检查，及时发现问题及时报告。3、监理员职责：负责 检查及检测材料、设备、成品和半成品的质量；检查施工单位人力、材料、设 备、施工机械投入和运行情况，并作好记录；记好监理日志。【问题】（2）常 见的监理组织结构形成有哪几种?若
23、想建立具有机构简单、权力集中、命令统一、 职责分明、隶属关系明确的监理组织机构，应选择哪一种组织结构形式？答案：（2）常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。应 选择直线制组织结构形式。120.对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。签订合同时， 业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了30万元定金。业主与 承包人双方在签订施工合同时对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约 责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文 物，使整个工程停工15天;主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划 中关键线路上的部分工作停工10天
24、。两次停工承包人都及时提出了工期和费用 索赔申请，并提供了施工记录。问题：1.招标时对承包人的资质审查的内容有哪 些？2.定金与预付款有何区别？3.监理工程师判定承包人索赔成立的条件是什 么？4.监理工程师对两次索赔申请应如何处理？答案：1.对承包人资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设 备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区别： 目的不同，定金的目的是证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是解决承 包人在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律 行为；而预付款是一种惯例是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同， 定金视合同履
25、行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3. 监理工程师判定承包人索赔成立的条件：承包人受到了实际损失或损害；损 失不是因承包人的过错造成;造成的损失也不是承包人应承担的风险；承包 人在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.针对第一次索赔：判定索赔成立，这 是因为遇到文物是不可预见的不利物质条件，为业主应承担的风险，工期和费用 索赔理由成立，同时承包人及时提供了证据资料和索赔申请。针对第二次索赔： 判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期和费用损失是承包人自己的责任。121 .某承包人面临A、B两项工程投标，因受本单位资源条件限制，只能选择其中 一项工程投标，或者两项工程均不投标。
26、根据过去类似工程投标的经验数据，A工程投高标的中标概率为0. 3,投低标的中标概率为0. 6,编制投标文件的费用为3万元；B工程投高标的中标概率为0. 4,投低标的中标概率为0。7,编制投标文件的费用为2万元。各方案承包的效果、概率及损益情况见表7-2。【问题】1、简述决策树的概念。表7-2答案：1、决策树是以方框和圆圈为结点，并由直线连接而成的一种树枝形状的结 构，其中：方框代表决策点，圆圈代表机会点：从决策点画出的每条直线代表一个 方案，叫做方案枝，从机会点画出的每条直线代表一种自然状态，叫做概率枝。方 案效 果概 率损益值（万元）A高好0.3150中0.5100差0.250A低好0.21
27、10中0.760差0. 10B高好0.4110中0.570差0. 130B低好0.270中0.530差0.3-10不投标0.计算下面网络图的时间参数，确定关键线路。按此计划施工，15天后检查 计划执行情况，发现A工作还需4天，D工作还需8天，E工作还需10天。照这样下去，工程能否按时完工?如不能，应如何调整?答案：1.计算2.绘制实际进度前锋线0510 1S 玄 2S 30 3S工程的承保人或保证人”。若将设计、施工出现的问题与监理单位直接挂钩，这 与监理工作的性质不符。（2）监理单位与建设单位和承包人是相互独立、平等 的第三方。为了保证其独立性与公正性， 工程建设监理规定第二十条规定：“监理
28、单位不得承包工程，不得经营建筑材料，构配件和建筑机械、设备。”在 合同中若写人上述条款，势必将监理单位的经济利益与承包人的利益联系起来， 不利于监理工作的公正性。（3）第（3）条中对于施工期间施工单位发生施工人员伤亡，按建筑法第四十五条规定：”施工现场安全由建筑施工企业负责。” 监理单位的责、权、利主要来源于建设单位的委托与授权，建设单位并不承担相 应责任，合同中要求监理单位承担也是不妥的。（4）公路工程标准施工监理 招标文件中通用合同条款11. 1.2条规定：监理人发生违约情况时，委托人可 向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有 权解除合同并向监理人发出解除合
29、同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费 用增加、周期延误和委托人损失等。2.若该合同是一个有效的经济合同，应满足 以下基本条件：（1）主体资格合法。即建设单位和监理单位作为合同双方当事 人，应当具有合法的资格。（2）合同内容应合法。即其内容应符合国家法律、 法规，真实表达双方当事人的意思。（3）订立程序合法、形式合法。3 .最后确 定的监理合同的主要条款，符合建设工程监理规定中对监理合同内容的要求。16.兴通监理公司通过投标承担了某高速公路项目A7监理合同段施工监理工作, 并与业主签订了监理合同。该监理公司任命了总监理工程师，并按以下程序开展 了监理工作：（一）建立项目监理机构1、确定项目质
30、量控制目标，并作为项目 监理工作的目标。2、确定监理工作范围和内容：包括设计阶段和施工阶段。3、 进行项目监理机构的组织结构设计。4、由驻地监理工程师主持组织专业监理工由于关键工作D延误了 1天，照此下去，总工期将延长1天，因此应将其或其后 续工作压缩1天。A工作有较大的时差，可不用调整。123.某工程分为土建工程和设备安装工程。业主分别与土建、安装单位签订了土 建施工、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的进度计划。进 度计划已得到批准。土建施工完毕后，设备安装单位按计划将材料及设备运进现 场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备， 须返工处理。安
31、装工作因土建返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。问题：1.安装单位的损失应由谁负责？为什么？2.安装单位提出索赔要求，监理工程师 应如何处理？答案：1.安装单位的损失应由业主负责，因安装单位和业主有合同关系，业主没 能按合同规定提供安装单位施工工作条件，使安装工作不能按计划进行。业主应 承担由此引起的损失（安装单位与土建承包人没有合同关系，虽然安装工作受影 响是由于土建承包人施工质量问题引起的，但安装单位不能直接向土建承包人索 赔）。业主可根据合同规定，向土建承包人提出赔偿要求或给予其处罚。监理工 程师收到安装单位索赔要求后，应审核索赔要求，进一步核实由此引起的损失金 额和延误的工期，并组织
32、业主和安装单位进行协商，协商一致后形成文件报业主 批准，监理工程师均需按签证批准的索赔补偿。如果业主对土建承包人提出赔偿 要求，监理工程师应配合提供土建承包人违约证明。2.对于地脚螺栓偏移的质量 问题，监理工程师应向土建承包人发出整改通知，要求承包人返工处理对承包 人提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，并严格监督检查施工处理情况， 处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进 行安装作业。124 .某高速公路B合同段为桥梁工程，业主与H监理公司签订了监理合同，与D 公司签订了施工合同。监理工程师在进行监理工作过程中发现以下问题：（DD 公司考虑工期紧，将30根
33、混凝土灌注桩（约占总桩数1 / 5 ）分包给F公司，而F 公司未经审查批准，其设备已进入现场准备施工。（2）在钢筋骨架焊接的旁站过 程中，监理工程师发现焊工将设计图纸应为E5001焊条焊接的主筋改用E4303焊 条焊接。【问题】监理工程师对上述问题应如何处理？答案：监理工程师应按下述办法进行处理：（1）按有关法规规定，主体工程不 允许分包，故灌柱桩工程不得分包；要求施工单位D公司立即将F公司设备撤 出施工现场。（2）监理工程师应：立即向施工单位发书面通知，停止焊接施工， 封存所用焊条。按规范规定抽检已焊钢筋接头。如已焊接头合格，要求施工 单位D按工程变更程序向监理工程师提出焊条型号变更申请，如
34、业主与设计单位 同意变更，可启用已封存的E4303焊条，继续施工。如经抽检已焊钢筋接头不合 格，或设计单位不同意变更钢筋型号，则：a.指令施工单位立即将不合格焊条从 现场运走；b.清查不合格焊条的施工部位、数量，要求施工单位进行返工处理， 处理后按合同重新验收.某一级公路一段路基施工，经监理工程师批准的施工计划表4-2所示。表4-2某一级公路一段路基施工计划表工序施工内容完成用时紧后工作A施工准备15B、CB路基清表7DC涵洞基础施工10ED93、94区填土40HE洞身施工20FF洞口施工16GG台背回填10HH96区填土15JJ路基修整及验收14C、D工序时，发现地基中存在软土，因而须对路基
35、和涵洞的基底进行处理，同 时要将原设计西1.5m的圆管涵改为2x2m的盖板涵。这样，设计院出涵洞图纸 延误工期7天，路基清淤换填用去15天，涵洞基底加同处理施工用去4天。由 此，承包人提出要求延长工期。问题：1.将此施工计划绘制成双代号时标网络 图。2.计第关键线路、计划工期及各工序的总时差。3.监理工程师批准的计划 工期延长应是多少才合理？4.承包人要求费用索赔是否合理？为什么？ 答案：1.将此施工计划绘制成双代号时标网络图。答案：双代号时标网络图如图 4-5所示。图4-5双代号时标网络图01020304050607080901001?o-F0C EF G0. 一 ,O，.,0I 000计算
36、关键线路、计划工期及各工序的总时差。答案：关键线路为A-C-E-F-GTH -4Jo计戈Ij工期为100天。各工序总时差：TA=TC=TE=TF=TG=TH=TJ=OTB=TD二9 （天）3.监理工程师批准的计划工期延长应是多少才合理？答案：合理延长计划工期：C+E+F+G+C +C=（10+20+16+10） + （7+4） =67（天）B+D+B=（7+40）+15=62（天）计划工期延长天数：6 7 + （ A ）十（H+J）- 100=67+15+29- 100=11 （天）4 .承包人要求费用索赔是否合理？ 为什么?答案：承包人要求费用索赔不合理，因为本工程增加费用不属于“因业主风险
37、”而造成，且施工机械可调至其他路段施工。125 .某分部工程如下表：（3）请指出关键线路。项目ABCDEFGHI持续时间223543454紧后工作BCDEFFGH,II答案：（3 ）答：A-AFI.某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了 一份初始网络进度计划，如下图所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作 C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。【问题】3.该计划执行3个月后，施工单位接到建设单位的设计变更，要求增加 一项新工作D,安排在工作A完成之后开始，在工作E开始之前完成，因而造成 了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施
38、工单位向建设单位提出如下索 赔：（1）施工机械停滞费；（2）机上操作人员人工费；（3）某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理，为什么?初始网络计划（单位；月）答案：3. （1）施工机械停滞费补偿要求合理。因为是建设单位原因造成施工单 位的损失，建设单位应承担费用的补偿。（2）机上操作人员人工费补偿要求不 合理。因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。（3 ）某 些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是建设单位原因造成施工单位的损失。128.某公路建设项目，采用公路工程标准施工招标文件合同条款，施工合同的 签约合同价为5000万元，合同工期为12个月。该工程2009年
39、4月1日开工，20 09年11月10日业主提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月。在基 础施工时，施工单位为保证工程质量，自行将原设计要求的混凝土强度由C18提 高到C20。工程交工结算时，施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：1由于业 主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：人工窝工费用损失二月工作日X 日工作班数X延误月数X工日费X每班工作人数二20X2X1 X30X30=3. 6 （万元） 机械设备闲置费用损失二月工作日X日工作班数X每班机械台数X延误月数X机 械台班费二20 X2X2X1 X 600=4. 8 （万元）现场管理费=合同总价+工期X现场管 理费率X延误时间=50
40、00 - 12X1.0%X1=4. 17（万元）公司管理费二合同价+工期 X公司管理费率X延误时间:5000 = 12 X6%X1=25. 0（万元）利润=合同总价+工期乂利润率乂延误时间二500012乂5%乂1二20.83（万元）合计58.40万元。2由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。【问题】4、监理工程师作出的 索赔处理决定是否是终局性的？对当事双方有无强制性约束力？答案：4、通常监理工程师作出索赔处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都 不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意，可以按合同中的争 议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。129.诚信监理公司承担了某公路
41、桥梁项目的施工监理任务，该工程由甲施工单位 总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的 乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件：事件一：专业监理工程 师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规 范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位研 究后，口头同意了总监理工程师的变更方案，总监理工程师随即将变更的内容写 成监理指令通知甲施工单位执行。事件二：施工过程中，专业监理工程师发现乙 施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两 施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单
42、位施工的工程是经建设 单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件三：专业 监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经检验的建筑材料，若继 续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲 施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时， 指示甲施工单位对该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该 工序停工予以确认，并在合同规定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后， 证实该材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事 件四：乙施工单位就上述停工致使自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求,
43、而甲施工单位称，此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位 提出索赔。事件五：对上述施工单位的索赔，建设单位称：本次停工是监理工程 师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，该停 工造成施工单位的损失应由监理单位承担。 【问题】5在事件五中，建设单位的 说法是否正确？为什么？答案：5、建设单位的说法不正确。因为监理工程师是在合同授权内履行职责， 监理工程师的行为并无不当之处，因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承 担。130.某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工 合同。甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包
44、给乙、 丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示，各项工作匀速 进展。在该项目施工过程中发生了以下事件：事件1:工程开工前，建设单位未 将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单 位提交了乙施工单位”分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、 安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场。建设单位将该 报审材料转交给项目监理机构。事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部 工程的分包合同。B分部工程开工45天后，建设单位要求设计单位修改设计， 造成乙施工单位停工15天，窝工损失合计8万元。修改设计后，B分部工程价 款由原来的500
45、万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完 成剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确 认了赶工费。事件3:由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监 理机构提出工程延期的申请。事件4:监理工程师巡视时发现，已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。【问题】3.事件3中，乙施工单位的做法有何不妥？写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天？75施工总进度计划(单位;天)答案：3. (1)乙施工单位做法的不妥之处：乙施工单位向项目监理机构提出工 程延期的申请。正确做法：乙施工单位向甲施工单位提出工程延期申请，甲施工 单位再向项目监理机
46、构提出工程延期的申请。(2)B分部工程的实际工期是90 天【或75+1 5=90 (天)o.某工程项目业主通过公开招标的方式，委托了一家监理单位进行施工监理。 在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订了施工合同。监理单位在施工监 理过程中陆续遇到了许多问题需要进行处理。若你作为该项目的监理工程师，对 遇到的下列问题，请予以解答【问题】3.在某结构工程施工中，施工单位需要在 夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。但按当地政府规定，晚上11 点以后一般不得施工，若有特殊情况需要给附近居民发放补贴。请问此项费用应 由谁支付？为什么？答案：3.此项费用应由施工单位承担。因为夜间施工是由于施工单
47、位实际施工需 要及施工安排所致，而且施工单位在投标报价时应充分考虑到结构工程可能需要 晚上施工的情况。因此，应当认为施工单位的投标报价中已包含该项费用。131 .某工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和A施工单位签订了施工监理合同和施工承包合同，在经监理机构审查并报建设单位同意，A施工单位将其承包的某分项工程分包给B施工单位，并与之签订了分包合同。施工过程中 发生了如下事件：事件1：施工中专业监理工程师发现B分包单位施工的工程存 在质量隐患，于是总监理工程师同时向A、B两单位发出整改通知。接到总监理 工程师发出的整改通知后，A施工单位回函称：B分包单位承担的工程是经建设 单位同意分包的
48、，本单位不承担该部分工程的质量责任。事件2:专业监理工程 师巡视时发现，A施工单位使用了未经报检的建筑材料，若继续施工该部位将被 隐蔽，因此，立即向A施工单位下达了合同工程暂停令（因A施工单位的工作对 B分包单位的工作有影响，B分包单位也被迫停工），并指示A施工单位对该材 料进行检验，同时将情况报告了总监理工程师。总监理工程师对该停工令予以确 认，并上报建设单位。检验结果表明该材料合格，可以使用。总监理工程师随即 指令施工单位恢复了正常施工。B分包单位就上述停工遭受的损失向A施工单位 提出补偿要求，而A施工单位称：停工是执行监理工程师的指令，B分包单位应 向建设单位提出索赔。建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成的，且事先 未获得建设单位的同意。故建设单位不承担任何责任，