《2022年云南省监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省监理工程师《建设工程监理案例分析（交通）》考试题库及答案.docx（139页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年云南省监理工程师建设工程监理案例分析 （交通）考试题库及答案简答题1 .某公路工程项,工程量清单中的土方开挖数量为750000m,岩石分类为软石、 次坚石、坚石三类，对应的单价也随之递增，合同工期15个月。【问题】（1）在 施工中，承包人开挖的土方数量比工程量清单中的数量多了约100000m3,为此承 包人提出由于工程量的变化影响了工程的正常进度，要求业主对此给予经济赔偿。 承包人的要求是否合理?为什么？答案：（1）承包人的要求不合理。因为工作量的增加在土 15%的合同范围，故 不能向业主索赔。2.某公路工程,施工合同工期为20个月，土方工程量为28000m3, 土方单价为18 元/
2、 m3。施工合同中规定,土方工程量超出原估计工程量15%时,新的土方单价应 调整为15元/ m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图6-3所示（时间 单位：月）。其中工作A、E、J共用一台施工机械且必须顺序施工。2、当该计 划执行3个月后,建设单位提出增加一项新的工作Fo根据施工组织的不同,工作 F有两种安排方案，方案1 ：如图6-4所示；方案2：如图6-5所示。经监理工程师确认,工作F的持续时间为3个月。【问题】比较两种组织方案哪一个更合理,见的监理组织结构形成有哪几种?若想建立具有机构简单权力集中命令统一、 职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择哪一种组织结构形式？ 答案：（2）
3、常见的组织结构形式有直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。应 选择直线制组织结构形式。10 .某公路工程项目，公开招标后按招标投标文件签订了施工合同，合同工期为 12个月。当工程进展到一半工期时，承包人提出申请延期，其延期理由为：原 有的电信电缆拆迁延误。承包人申述：因土方工程（关键路线上）电信电缆迁移 问题迟迟未能解决，应由第三方将电信电缆移走的工程一直到上月才迁走，造成 工期延长，针对此事件须给予延期5个月。【问题】上述申请能否批准，请答复。 答案：1 .土方工程处于工期关键线路上，因拆迁问题耽误施工，从而工期确实发 生了延误。2.原有的电信电缆拆迁由第三方施工，为业主应承担的责任，所以承
4、包人此项工期索赔可以成立。3.根据公路工程标准施工招标文件（2018年 版）中通用合同条款23.1款关于“承包人索赔的提出”中规定，索赔事件发生 后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明 将对此事件提出索赔，并在索赔事件影响结束后的28天内向监理人递交最终索 赔通知书。而承包人在上述事件发生后的5个月才提出了工期索赔申请，同时在 索赔事件结束后也未能在28天内及时递交最终索赔通知书，监理人可视为承包 人放弃了此项索赔权力，所以不能支持其索赔的请求。11 ,某工程的建设单位通过公开招标，分别与某监理单位和A施工单位签订了施 工监理合同和施工承包合同，在经监理机构审查
5、并报建设单位同意，A施工单位 将其承包的某分项工程分包给B施工单位，并与之签订了分包合同。施工过程中 发生了如下事件：事件1：施工中专业监理工程师发现B分包单位施工的工程存的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包方即将管沟予 以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开，以便检验管道质量。承包 方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设 计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此， 监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理,经监理方检验质 量合格予以确认后，将管沟重新回填。为此,承包方提出：除管道返工
6、费用由于承 包方原因造成的质量不合格应自己承担外,要求发包方补偿再度剥露费用（包括 重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和工期 延长8天。3在某段路堑开挖过程中，在地下发现大量化石和古人类文明遗迹。 经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址,有重大考古价值。经国家有关部 门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包方协商后决定由承包方抽调部 分力量参与文物发掘工作。经40天发掘工作基本完成。为此,承包方向发包方提 出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元，由于工程暂停和延期所造成 的劳动力和机械设备闲置等损失32万元,及20%管理费和10%利润,并且工期延
7、长40天。【问题】3、承包方提出的发包方补偿管沟再度剥露的费用和工期延长 的要求是否合理?为什么?监理方应如何处理？答案：3、承包方向发包方提出补偿管沟剥露的费用和延长工期的要求不合理。 因为，隐蔽工程通常不论是否已经经过验收,当监理工程师提出剥露或开孔重新 检验隐蔽工程的情况下,承包方都应当按监理工程师的要求进行剥露。至于因剥 露而发生的费用及时间的补偿,则要看承包人对隐蔽工程的覆盖是否符合合同规 定及检查的结果如何来决定：当承包人对隐蔽工程的覆盖符合合同规定,若检验 结果合格，则发包方应承担由此发生的全部费用，赔偿承包方损失,并相应顺延工期；若检验结果不合格,则承包方应承担发生的全部费用，
8、工期不予顺延。当承包 人对隐蔽工程的覆盖不符合合同规定,则无论检验结果如何,承包方应承担发生 的全部费用，工期不予顺延。故监理工程师对本问题的处理应当是：费用不给予 补偿,工期不予顺延。109 .某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有： (1)建筑安装工程造价660万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为60% o (2)工程预付款为建筑安装工程造价的20%。工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算 工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣工前全部扣清。(3)工程进度款逐月计算。(4)工程保修金
9、为建筑安装工程造价的3%,竣工 结算月一次扣留。(5)材料和设备价差调整按规定进行(按有关规定上半年材 料和设备价差上调10%,在6月份一次调增)。【问题】工程各月实际完成产值 见表1-20o (5) 6月份办理工程竣工结算,该工程结算造价为多少？甲方应付工 程结算款为多少？各月实际完成产值(单位：万元)，表1-20|月 份23456完成产值55110165220110答案：(5)工程结算总造价为：660万元+660万元X0. 6X 10%=699. 6万元；甲方应付工程结算款:699. 6-484- (699.6X3%) 732=62. 612万元110 .某高速公路经招标后签订了施工承包合
10、同，于2010年9月开工，施工中发 生了以下5个事件，施工单位均按规定提出了费用或工期索赔。事件1:招标时， 建设单位提供了砂石料料场。施工单位进场后，经检验发现该料场砂石料不合格。 经监理工程师同意，施工单位重新选择料场，但运距有较大增加。事件2：在某 隧道一段仰拱施工中，施工单位在仰拱钢筋绑扎结束后通知监理工程师进行检查, 经监理工程师检查后同意浇筑混凝土。两个月后，有人举报该段仰拱钢筋数量不 足。建设单位指令监理工程师，要求施工单位对该段仰拱进行破体检查，检查后 发现钢筋数量与设计相符，质量符合要求。该段仰拱重新施工。事件3： 2011 年8月1日实施的公路桥涵施工技术规范(JTG/TF
11、502011)中规定，后张 法预应力孔道压浆，水胶比为0. 260. 28。为满足新规范的要求，建设单位要求 施工单位更换设备和压浆料，为此施工单位增加了费用。事件4：某桥进行桩基 础施工，附近村民称桩机作业将房屋震裂，要求施工单位给予补偿。施工单位认 为房屋产生的裂缝不是桩机振动引起的，不同意补偿。为此村民聚众阻止施工， 造成停工7天。施工单位提出延长工期和费用索赔要求。事件5： 2011年6月1 0日，施工单位发现一座控制工期的大桥施工图有误，并经监理工程师确认。为 此建设单位要求设计单位进行修改，并暂停该桥施工。6月25日，建设单位通 过总监办将修改后的图纸提交施工单位；6月23日到6月
12、29日，该地区连续下 了几场罕见的特大暴雨；6月30日，施工单位准备施工时，发现拌和站出现故 障，经维修于7月5日恢复工作。为此，施工单位提出延长工期24天和成本损 失费2. 5万元/天(此费率已经核准)和利润损失0.25万元/天的索赔要求，共 计66万元。问题：1.请分别说明事件1至事件5中，施工单位提出的费用索赔 或工期索赔是否合理?说明理由。2.若事件5索赔成立，试计算延长工期天数和 费用索赔额，并说明理由。答案：事件1的索赔项是不合理的。理由：因为，投标阶段业主提供的料场为参 考资料，仅供参考。所以不是建设单位责任所至，施工单位自己负责。事件2 的索赔项是合理的。理由：承包人履行了报检
13、程序，监理工程师已睑收合格并签字同意转序。破体检查合格。事件3的索赔项是合理的。理由：因国家法规 规范发生变化，导致工艺发生变化。事件4的索赔项是不合理的。理由：这是施 工单位自身原因造成的停工，所以该项索赔不成立。事件5的索赔项是合理的。 理由：这是业主方的原因造成的停工,监理工程师应同意承包人所出的索赔要求。2.事件5索赔成立。可批准延长工期19天，费用索赔额35万元。理由：图纸 修改（6月11日到6月24日），为业主应承担的风险，应延长工期14天，索 赔金额14X2. 5=35万元。但不应考虑承包人的利润要求。6月25日6月29 日的特大暴雨属于不可抗力，应延长工期5天，但不应考虑承包人
14、的费用索赔要 求。6月30日7月5日，施工单位拌和站出现故障，为施工单位应承担的风 险。不应考虑施工单位的延长工期和费用索赔要求。111.实行公开招标的某高速公路工程项目，在开标和评标过程中发现投标书中分 别存在如下问题：1 .有的投标人没有得到投标邀请书。2.有的投标人缺少施工现 场平面布置图。3.有的投标人的施工工期比招标文件要求24个月工期短，只有 20个月。有一个投标人工期比招标文件要求长，为25个月。4.有的投标文件在 开标后结束前一个小时送达。5.有的投标人没有填写清淤泥单价，只填报了合价。 有的投标人只填报单价，而没有报合价。6.投标书中报价有的大写（文字表示） 的金额比小写（数
15、字表示）的金额要小，有的大写金额比小写金额大。7.有的投 标人没有代表参加现场考察。8.有的投标人在投标截止时间之前书面通知撤回投 标文件。也有的在开标之后随即要求撤回投标文件。9.有的投标报价有修改，在 修改处盖了授权代理人的章。问题：招标、评标人对以上问题应如何处理。答案：1 .通过资格预审的投标人,才获得投标邀请书,未得到投标邀请书无资格参 加投标。2.现场平面图，不能满足“符合性”条件，为不合格标书。3.投标工期少于招标文件或长于招标文件要求的24个月，均不能满足“响应性”要求,也为 不合格标书。4.投标文件在开标后,虽开标未结束，但已超过投标书递交截止期， 应原封退回投标人。5.没有
16、填报单价的可视为已计入其他工程细目的单价中，只 报了单价没有报合价，可以按投标人已报单价乘以该项目工程数量所得合价予以 修正。6.当大写金额与小写金额不符时，以大写金额为准。7.投标人没有代表参 加现场考察和出席开标活动,表明投标人没有必要参加现场考察，并不影响投标 人编制标书。8.投标截止时间之前，投标人书面通知可以撤回投标书;但开标之 后即投标截止期以后，不得撤回，因开标后已进人投标有效期。在投标有效期撤 回投标文件按规定没收投标担保金。9.投标报价按规定修改，投标书仍有效。112.某高速公路工程项目在设计文件完成后,项目业主委托了一家监理公司协助 业主进行施工招标和实施施工阶段监理。监理
17、合同签订后,总监理工程师分析了 项目规模和特点，拟按照组织结构设计、确定管理层次 确定监理目标和制订工 作内容、制订监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织结构。施工招标前, 监理单位编制了招标文件，其主要内容包括：工程综合说明；设计图纸和技 术资料；工程量清单；施工方案；主要材料现设备供应方式；保证工程 质量、进度、安全的主要技术组织措施；特殊工程的施工要求；施工项目管 理机构；合同条件等。为了使监理工作规范化进行，总监理工程师拟以工程项 目建设条件、监理合同、施工合同 施工组织设计和各专业监理细则为依据，编 制施工阶段监理计划。监理规划中各规定监理人员的主要职责如下：1、总监理 工程师职
18、责：审核并确认分包单位资质；审核签署对外报告；负责工程计 量 签发中间交工证和支付证书；及时检查 了解和发现总承包单位的组织 技术、经济和合同方面的问题；签发开工令。2、驻地监理工程师职责：主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作；对所负责控制的目标进行规划, 建立实施控制的分系统；检查确认工序质量，进行检验；签发合同工程停工 令 复工令；实施跟踪检查，及时发现问题及时报告。3、监理员职责：负责 检查及检测材料、设备、成品和半成品的质量；检查施工单位人力、材料、设 备、施工机械投入和运行情况,并作好记录；记好监理日志。【问题】（4）监 理计划编制依据有何不恰当？为什么？答案：（4）监理计划编
19、制依据中不应包括施工组织设计和监理细则。因为施工 组织设计是由施工单位（或承包单位）编制的指导施工文件；监理细则是根据监 理计划编制的。113 .背景根据下列小桥的流水节拍，按甲乙丙丁的顺序组织流水施工，【问题】 计算流水步距和工期（保留计算步骤），绘制横道图甲乙丙T挖坑-1653砌基4754砌台二645上部4544答案：2、总工期计算总工期二 Wk+2Tn+Wtg= (6+7+6) + (4+5+4+4)=363、横道图绘制(略)按计算出来的流水步距绘制。东永虻值的计算K1, 241015184111620=4642-20K2, 341116204101419二4746-19K3, 4410
20、1419-*491317=4656-20114 .某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月 30日为投标截止时间。甲 乙等多家承包单位参加投标，乙单位2006年11月5 日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了 公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定 甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与 甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取 的措施和建设单位应支付的赶工费用。施
21、工过程中发生了混凝土工程质量事故， 经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该 事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位 以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证 提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起 的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲 承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】2、上述质量事故发生后, 在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？答案：2、总监理工程师应做的工作有：（1）签发工程暂停令，指令承包单 位停止相关部位
22、及下道工序施工；（2）要求承包单位采取必要的措施，防止事故 扩大,并保护现场；（3）要求承包单位立即书面上报有关主管单位；（4）要求 承包单位在规定时间内写出书面报告。115 .某施工单位通过施工投标方式，承包了某中桥工程施工项目并与项目法人签 订了施工承包合同。建设单位通过公开招标方式选择某监理单位承担该项目的施 工监理工作。施工合同约定：（1）合同总价为420万元。（2）工程于2008年 9月25日开工，工期为12个月。（3）工程预付款按10%计，并在各月工程进度 款内平均扣回。（4）质量保证金按当月工程进度款5%的比例预留。在施工过程 中发生如下事件：事件1： 2008年10月初，左侧桥
23、台基坑开挖后发现地质条件 与原勘察资料不符，桥台地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示施工单位暂 停施工，并要求施工单位尽快提交处理方案。施工单位提交了开挖清除风化岩和 水泥固结灌浆两种处理方案。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变 更通知。事件2： 2008年11月，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清 单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。事件3： 2009年9 月6日，合同工程已全部完成，并具备交工验收条件。施工单位向监理单位提出 了合同工程交工验收申请报告，随后监理单位主持进行了交工验收。【问题】1.计算工程预付款。答案：1 .工程预付款二420X10%=4
24、2 （万元）。116 .某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位， 双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单 位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工 程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务, 并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙 提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质 量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁, 丁根据设计图纸进 行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在
25、严 重质量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘 察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同 关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告 向法院提起诉讼。【问题】3、工程存在严重质量问题的责任应如何划分？ 答案：3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行仔细勘察即自行 进行设计导致设计不合理,给甲带来了巨大损失，乙和丙应对工程建设质量问题 向甲承担连带责任。117 .某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多 年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。在项目实施过程中，发
26、 生以下事件：事件1：施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表 取土填筑路基（该合同段全为借土填方，运距10km）,当取土场取深3m后发现 下面是岩石和不能用作填土的不良土，施工单位只能另选取土场，运距增加2km, 加修便道2km,这样造成该施工单位运输负担沉重，进度受到影响，成本费用大量增加。施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工 单位。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定，投标人已经认真进 行了现场考察，对于料场应有充分考虑，拒绝任何增加费用的索赔要求。事件2： 桥梁基础为钻孔灌注桩，按照招标文件的要求，所有桩都要进行无破损法（超 声波）检测，以
27、确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时，发现有一根断桩, 断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此，施工单位向项目监 理机构报送了处理方案，其要点如下：1.补桩。2.调整承台的结构钢筋，外形尺 寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施 工单位提交的处理方案可行，因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知, 并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索赔此桩处 理期间机械、人员的窝工损失。2.增加的补桩应予计量、支付。理由是此桩断桩 原因是地质不良，有溶洞所致。事件3：在施工过程中未经监理工程师事先同意， 施工单位就订购了一批预应力钢
28、绞线。钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检查 发现，钢绞线质量存在下列问题：1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书 和检测证明材料。2.钢绞线外观不良，无标识。【问题】1.事件1中：（1）作 为监理工程师你对此有何看法？ （2）你认为承包人应吸取什么经验教训I? 2.事 件2中：（1）总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当？试 说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。（2） 施工单位提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理？并说明理由。3.事件3 中:监理工程师应如何处理预应力钢绞线问题？答案：1. （1）根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见
29、的外界障 碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师，不能同意施工单位在质量隐患，于是总监理工程师同时向A、B两单位发出整改通知。接到总监理 工程师发出的整改通知后，A施工单位回函称：B分包单位承担的工程是经建设 单位同意分包的，本单位不承担该部分工程的质量责任。事件2：专业监理工程 师巡视时发现，A施工单位使用了未经报检的建筑材料，若继续施工该部位将被 隐蔽，因此，立即向A施工单位下达了合同工程暂停令（因A施工单位的工作对 B分包单位的工作有影响，B分包单位也被迫停工），并指示A施工单位对该材 料进行检验，同时将情况报告了总监理工程师。总监理工程师对该停工令予以确 认，并上报建设单
30、位。检验结果表明该材料合格，可以使用。总监理工程师随即 指令施工单位恢复了正常施工。B分包单位就上述停工遭受的损失向A施工单位 提出补偿要求，而A施工单位称：停工是执行监理工程师的指令，B分包单位应 向建设单位提出索赔。建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成的，且事先 未获得建设单位的同意。故建设单位不承担任何责任，施工单位的损失应由监理 单位承担。【问题】4.事件2中，下达工程暂停令的程序有无不妥之处？请说明 理由。答案：4.下达工程暂停令的程序不妥，理由如下：（1）专业监理工程师应及时 报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令；（2）总监理工程师签发 工程暂停令前应报请建设单位批准
31、。12.对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主 为了约束承包商保证工程质量,要求承包商支付了 20万元定金。业主与承包商双 方在施工合同中对工程预付款、工程质量 工程价款、工期和违约责任等都作了 具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程 停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标 有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。 同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。（2）施工单 位在投标过
32、程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节 的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来，在管理 中采取相应措施，从而避免和减少损失。2. （1）工作程序不妥。理由是:该项目 总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位 的认可。处理质量问题的工作程序要点是：发出质量问题通知单，责令承包人 报送质量问题的调查报告 处理方案等。审查质量问题处理方案，并报业主。 跟踪检查施工单位对已批准的处理方案的实施情况。验收处理结果。向业 主提交有关质量问题的处理报告。将完整的处理记录整理归档。（2）总监理 工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理
33、。理由是:断桩是由于施工单位本 身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因，地质资料已充分显示，施工单 位应充分估计到这一点，在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。3. （1）由 于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、 无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批 钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。（2）监理工程师应要求施工单位提 交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书 材质化睑单 技术指标报告和生产厂 家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的 审查。（3）如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符
34、合要求，则施 工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果 经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。（4）如果施工单位不能提供第（2） 条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经抽样送检试验后质量不符合技术规范 或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本 工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（施工方与供货厂商之间 的经济 法律等问题，由他们双方协商解决）。（5）监理工程师应将处理结果 书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。118.某工程，实施过程中发生如下
35、事件：事件1：监理合同签订后，监理单位法 定代表人要求项目监理机构在收到设计文件和施工组织设计后方可编制监理规 划；同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划；不 同意总监理工程师拟定的担任总监理工程师代表的人选，理由是：该人选仅具有 工程师职称和5年工程实践经验，虽经监理业务培训I,但不具有注册监理工程师 资格。事件2：专业监理工程师在审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资 料时认为：现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，进场 道路及水、 电、通信满足开工要求，但其他开工条件尚不具备。事件3：施工过 程中，总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则
36、，并委托总监理工程 师代表负责调配监理人员 检查监理人员工作和参与工程质量事故的调查。【问 题】1 .指出事件1中监理单位法定代表人的做法有哪些不妥，分别写出正确做法。 2.指出事件2中工程开工还应具备哪些条件。3.指出事件3中总监理工程师的做 法有哪些不妥，分别写出正确做法。答案：1 .监理单位法定代表人的不妥之处及正确做法如下：（1）不妥之处：要 求在收到施工单位的施工组织设计后编制监理规划；正确做法：在收到设计文件 后即可编制监理规划。（2）不妥之处：同意技术负责人委托具有类似工程监理经验的副总工程师审批监理规划；正确做法：应由监理单位技术负责人审批监理 规划。（3）不妥之处：不同意总监
37、理工程师代表人选；正确做法：总监理工程 师代表的任职条件符合要求，应同意。事件2中，工程开工还应具备的条件：设 计交底和图纸会审已完成；施工组织设计已由总监理工程师签认；施工机械具备 使用条件；主要工程材料已落实。事件3中，总监理工程师做法不妥之处及正确 做法如下：（1）不妥之处：安排专业监理工程师审批监理实施细则；正确做法： 应由总监理工程师审批。（2）不妥之处：委托总监理工程师代表调配监理人员； 正确做法：应由总监理工程师调配。（3）不妥之处：委托总监理工程师代表检 查监理人员工作；正确做法：应由总监理工程师检查。（4）不妥之处：委托总 监理工程师代表参与工程质量事故调查。正确做法：应由总
38、监理工程师参与。119 .某建设工程项目，于2015年4月11日开工，在开工后约定的时间内，承包 单位将编制好的施工组织设计报送建设单位，建设单位在约定的时间内，委派总 监理工程师负责审核，总监理工程师组织专业监理工程师审查，将审定满足要求 的施工组织设计报送当地建设行政主管部门备案。在施工过程中，承包单位提出 施工组织设计改进方案，经建设单位技术负责人审查批准后,进行实施改进方案。 问题：上述内容中有哪些不妥之处？正确做法是什么？答案：答案：上述内容中的不妥之处和正确做法具体分析如下：（1）不妥之处： 在开工后约定的时间内，报送施工组织设计。正确做法：在开工前报送施工组织 设计。（2）不妥之
39、处：承包单位将编制好的施工组织设计报送建设单位。正确 做法：应报送项目监理机构。（3）不妥之处：建设单位委派总监理工程师负责 审核。正确做法：不需建设单位委派。（4）不妥之处：将审定后的施工组织设 计报送当地建设行政主管部门备案。正确做法：将审定后的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。（5）不妥之处：施工组织设计改进方案经建设单位技 术负责人审查批准后实施。正确做法：施工组织设计改进方案应由项目监理机构 负责审查。120 .施工过程中，施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后，报请项目监 理机构确认。监理人员确认试样数量后，通知施工单位将试样送到检测单位检验。【问题】指出施工单位和监理人
40、员的不妥之处，写出正确做法。答案：不妥之处一：施工单位取样后报请项目监理机构确认正确做法：应通知监 理人员见证现场取样。不妥之处二：监理人员确认试样数量后，通知施工单位将 试样送到检测单位检验正确做法：应见证施工单位取样 封样和送检121 .某大桥工程建设项目，该工程由某桥梁公司施工,业主委托某监理公司进行 施工监理,监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理 工程师。该桥基础为钻孔灌注桩,按照招标文件的要求,所有桩都要进行无破 损法（超声波）检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基完成进行检测时,发现有 一根断桩,断位处在地下水位以下,且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位
41、向项目监理机构报送了处理方案，其要点如下：1.补桩。2.调整承台的结构钢 筋,外形尺寸作部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验,经审 核认为施工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意 向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索 赔此桩处理期间机械 人员的窝工损失。2,增加的补桩应予计量 支付。理由是 此桩断桩原因是地质不良,有溶洞所致。【问题】3、施工单位提出的索赔要求， 总监理工程师应如何处理?并说明理由O答案：3、总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。其理由是：断 桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和
42、溶洞的原因，地质资料 已充分显示，施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施，保证桩的 质量。122 .某工程项目在施工阶段的管理中，工程师对承包人在施工现场制作的水泥预 制板进行质量检查,抽查了 500块,发现其中存在问题如表1-1所示。水泥预制 板质量检查表【问题】（1）工程师应选择哪种统计分析方法来分析存在的质量序号存在问题项目数量（次）1蜂窝麻面232局部露筋103强度不足44演向裂缝25纵向裂缝1合计40答案：G）针对本题特点，在几种质量控制的统计分析方法中，工程师应选择排 列图的方法进行分析。123 .某高速公路工程监理项目，路线全长102km,计算行车速度为120km/h
43、,路 基宽度24. 5m。该项目在K12+420处上跨国道后，在K28+230处上跨某铁路。在 K36+400处上跨另一铁路，在K49+500处建长1300m隧道穿越某山，在K63+100 处上跨某地方一级公路后，在K80+880处越某河流（建全长1074m,主跨3X90 m的连续刚构桥一座），在K87+120处有约27m深的石方爆破路堑开挖，K95+09 0处有约21m深的土方路堑开挖，终点与某高速公路枢纽相接。沿线共设互通式 立交10处，分离式立交28处，各种桥梁3876m/32座，隧道1300m/1座，工程 建安费79亿元，施工工期36个月。全线设13个施工合同段。沿线自然条件如 下：1
44、 .地形及地貌概况K10K55为沿线相对隆起区，主要有元古生成浅变质石 英岩、 板岩组成丘陵区，山体走向北东3040 ,最大高程132m,一般为50 110m,相对高差30100m,基岩大部分裸露，地形切割较大，多呈“V”形谷, 植被较发育，地形对路线工程影响较大。K55K102为河流阶地与丘岗，主要由 高（低）液限黏（粉）土砂、砾卵层组成，地形起伏小，山体多为浑圆状平缓 山丘，山坡坡角8-150,高程一般为3570m,植被不发育，其中某河I级阶地， 地形平坦，为水稻田与池塘，民房较多。2.气候本地区为亚热带季风润湿气候, 雨水充沛，四季分明。年降水量1399. 11566. 1mm, 46月
45、为雨季，降水量约 占全年的32%37%。3.工程地质条件路线位于新华夏系第二降水带，主要构造 体系为新华夏系构造，北东向构造较发育。K0K10为全强风化花岗岩，水土流 失较严重。K10K55分布泥质板岩 砂质板岩 砂岩岩层节理裂隙发育，地形 切割较大，局部分布泉水和顺向坡。路线所经地区多为某河水系，主要有某江、 某河等河流，各河流域降雨充沛，雨季多集中于47月，此期间为汛期，河水 受降水影响明显，一般10月至翌年3月为枯水期，为桥梁基础工程的良好施工 期。【问题】1.根据隧道长度分类，K49+500处隧道属于何种类型隧道。根据桥 梁长度分类，K80+880处桥梁属于何种类型桥梁。根据路堑高边坡
46、分类，K87+12 0处的路堑边坡是否为高边坡。请分别说明理由。2.请列出高边坡的常见病害（至 少10个）。3.根据公路工程施工监理规范（JTGG102016）提出配备监理 工程师的数量（根据工程特点和实际需要，调整系数取1.2）。4.提出本项目的 监理组织机构及其理由，请用文字表述并画出简易的监理机构框图。5.根据公 路工程施工监理规范（JTGG102016）提出总监理工程师主要职责。6.根据本 项目的技术特点，提出本项目路基工程质量监理的重点和难点（至少5个）。答案：1.K49+500处隧道长1300m,属于长隧道。K80+880处桥梁全长1074m,属 于特大桥。根据公路工程技术标准（J
47、TGB012014）的分类标准，1000m10 00m为特大桥。K87+120处的路堑边坡不是高边坡。理由：根据高速公路路堑 高边坡工程施工安全风险评估指南，路堑高边坡为“由人工开挖形成的低于原 地面的挖方高边坡，一般指高于20m的土质边坡 高于30m的岩质边坡。2.高 边坡的常见病害类型有12大类：风化剥落、流石流泥、掉块落石、崩塌、 倾倒、 坍塌 溃屈、溜坍、 坍滑、滑坡 错落 裂缝等。3.根据“按高速公路、一级公 路等宜按每年每7500万元建安费配备监理工程师1名”计算，基本配备监理工 程师数量为：790000 + 7500+ （364-12）36人。根据要求，调整系数取1.2, 实际配
48、备监理工程师数量为：36X1.2七44人。4.根据“公路工程项目监理均应 设总监办，100km以上的高速公路 一级公路工程可设驻地办”要求。本项目全 长102km,按二级监理机构设置，监理组织机构如下：二级机构设置监理组织的理由：（1）有利于贯彻分级监理的原则；（2）有利于 加强质量控制；（3）有利于提高监理工作效率。5.根据公路工程施工监理规 范（JTGG102016）,总监理工程师主要职责如下：（1）确定监理机构岗位 职责及人员，建立工地试验室。（2）主持编制监理计划，审批监理细则。（3） 主持召开第一次工地会议、监理交底会。（4）审批施工组织设计及总体进度计 划，审验主要原材料和混合料。（5）签发工程开工令 支付证书 单位工程和 合同段的停工令及复工令。（6）组织检查施工单位质量 安全和环保等管理体 系的建立及运行情况。（7）审查交工验收申请，评定工程质量，参加交、竣工 验收。（8）审核工程分包、工程变更、工程延期和费用索赔等。（9）参与或配 合工程质量、安全事故的调查和处理。（10）组织编写监理月报和监理工作报告， 编制监理竣工资料。