《2022年建设工程监理员考试题库及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程监理员考试题库及答案.docx（90页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年建设工程监理员考试最新题库及答案一、单项选择题：1.监理工程师需要()的复合型人才来承当。A.管理能力较高B.学历水平较高C.专业性较强D. 一专多能正确答案：D2.根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型，事前、事中和事 后控制是按照()进行划分的。A.控制措施作用于控制对象的时间B.控制信息的来源C.控制过程是否形成闭合回路D.措施制定的出发点正确答案：A3.建设工程采用固定总价合同时，发生经济膨胀事件承当相当大风险 的是()。A.业主B.承包商C.业主或承包商B.设计单位C.施工单位D.监理单位正确答案：A32.建设工程法律、行政法规、部门规章的效力从高到低依次为()。A.法
2、律、行政法规、部门规章B.法律、部门规章、行政法规C.行政法规、法律、部门规章D.部门规章、行政法规、法律正确答案：A33.我国的建设工程监理规范适用于()。A.施工阶段质量监理B.施工阶段全方位监理C.工程建设全过程质量监理D.工程建设全过程的全方位监理正确答案：B34.在委托监理合同中，()约定监理工程师负责管理建设工程安全生 产。A.必须B.应当C.可以D.不会280.以下目标控制措施中，属于经济措施的有()。A.建立动态控制过程中的激励资质B.审核工程量及工程结算报告C.对工程变更方案进行技术经济分析D.选择合理的承发包模式和合同计价方式E.进行投资偏差分析和未完工程投资预测正确答案：
3、BCE参考解析:此题考查的是目标控制。经济措施不仅仅是审核工程量.工 程款支付申请及工程结算报告，还需要编制和实施资金使用计划，对 工程变更方案进行技术经济分析等。而且通过投资偏差分析和未完工 程投资预测，可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题，从 而便于以主动控制为出发点，采取有效措施加以预防。281.监理工程师在施工阶段的事前质量控制工作主要包括()。A.把好开工令B.审查承包单位技术资质C.对工程所需原材料.构配件的质量进行检查与控制D.协助承包单位搞好工序控制E.组织技术交底和图纸会审正确答案：ABCE282.核心线路与核心工作拟定方法有().A.观测法B.算总时差法C.标号法D
4、.计算节点最早时间方法E.倒排工期法正确答案：ABC283.建(构)筑物的撤除方法一般有()等方法。A.自行撤除B.强制撤除C.暴(同音字)破撤除D.机械撤除E.人工撤除正确答案：CDE284 .勘察单位设计单位在执行建设工程安全生产管理条例过程中, 有()行为的，责令限期改正，处10万元以上30万元以下的罚款；情 节严重的，责令停业整顿，降低资质证书；造成重大安全事故，构成 犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损 失的，依法承当赔偿责任。A.未按照法律法规和工程建设强制性标准进行勘察设计B.采用新结构新材料新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计 单位未在设计提出保障
5、施工作业人员安全和预防生产安全事故的措 施建议的C.指定建筑材料。建筑构配件生产厂家供应商的D.未根据勘察成果文件进行设计E.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 的正确答案：AB285 .在施工合同中，不管何种形式的仲裁协议，都应包括()。A.仲裁申请书B,请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会正确答案：BCE286 .建设监理相关法规的特征表达在它具有()。A.技术性B.经济性C.行政性D.广泛性E.客观性正确答案：ABCD287.组织设计中各部门分工与协作统一的原那么是十分重要的，设计监 理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进
6、行分工外, 还应考虑()等协作的统一。A.工作中的联系与衔接B.各参建单位C.部门之间的相互关系D.与本公司活动正确答案：ABC288.以下为超过一定规模的危大工程是（）A.开挖深度4m的基坑B.搭设高度8nl及以上的模板支架C.搭设跨度181n及以上的模板及支架D.施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上的模板及支架E.集中线荷载（设计值）20kN/m及以上的模板及支架正确答案：BCDE289.我国的法律体系基本框架是由宪法及宪法相关法.民法商法.刑 法.（）等构成。A.行政法B.社会法C.经济法D.诉讼法E.诉讼与非诉讼程序法正确答案：ABCE290.建设工程信息管理是指对建设工程信息的（
7、）。A.收集.加工B.整理.存储C.传递.应用D.宣传.实施E.求证.验证正确答案：ABC291.监理实施细那么应满足以下几方面要求()。A.针对性强B.可操作性强C.符合业主要求D.内容全面E.按监督要求正确答案：ABD292.结构工程中以下部位.工序须旁站监理的有()A.预应力张拉B.结构吊装C.隐蔽工程验收D.梁体.柱体等重要结构部位混凝土浇筑及施工缝处理E.大体积混凝土浇捣施工正确答案：ABDE293.依据工程监理企业资质管理规定，我国工程监理企业资质等级划分为()A.综合B.专业C.技术咨询D.事务所E.管理所正确答案：ABD294.产量体系是实施质量方针和目标的管理系统，是组织经营
8、管理体 系的核心局部，质量体系中包括()。A.质量控制B.质量目标C.组织结构D.资源E.质量保证正确答案：AE295.对于实施工程法人责任制的工程，工程董事会的职权有()。A.负责筹措建设资金B.组织编制工程初步设计文件C.审核工程概算文件D.拟定生产经营计划E.提出工程后评价报告正确答案：AC296.，工程监理机构的建立应遵循()的原那么。A.有序B.高效C.精简D.合法E.适应正确答案：BCE297 .设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括()。A.收集设计依据文件和现场地质.水文资料B.施工现场必要的工作和生活条件C.采用先进的设计方案D.向设计审批部门完成报批手续E.对外商的设计资
9、料进行审查正确答案：CE298 .沉井在软土中沉至设计高程并清基后，待()h内累计下沉小于 Omm时，方可封底。A. 68B. 1030正确答案：BC299.在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某项工作的进度偏 差对总工期及后续工作的影响程度，应重点分析该工作的进度偏差与 其相应()的关系。A.总时差B.直接费C.直接费用率D.自由时差E.间接费正确答案：AD300.施工阶段监理工程师审核施工机械设备的检验资料，目的是确认 OoA.符合工程进度计划要求B.符合施工方案的要求C.符合施工组织设计的要求D.设备完好E.进场设备数量正确答案：BCD301.监理工作总结应包括以下内容()。A.监理
10、工作中出现的问题及其处理情况和建议B.监理工作成效C.监理费支付情况D.监理合同履行情况E.工程概况正确答案：ABDE302.监理单位应当按照建设工程监理规范和相关行业规范要求, 编制()。A.单独编制安全监理旁站计划B.单独编制安全监理旁站方案C.单独编制安全监理实施细那么D.含有安全监理内容的监理规划E.单独编制安全监理规划正确答案：CD303.工程监理是工程监理单位受建设单位委托,根据()，在施工阶段 对建设工程质量.进度.造价进行控制,对合同.信息进行管理,对工程 建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责 的服务活动。A.施工组织设计B.合同C.勘察.设计文件D.工
11、程建设标准E.法律法规正确答案：BCDE304.工程监理机构办公室上墙资料主要有()。A.监理单位的质量方针与质量目标；B.监理规划。C.工程监理机构组织架构；D.工程监理机构各类人员岗位职责；E.监理工作程序框图.工作制度。305.生产设备基础符合()条件时，可检查验收。A.预埋件数量和位置正确B.设备基础二次灌浆完毕C.碎强度到达要求D.设备基础试压合格E.设备基础断面尺寸.位置等符合图纸规范要求正确答案：ACE306.在委托监理合同中，监理人享有()。A.选择工程总承包人的建议权B.对工程规模.设计标准等的审批权C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权D.合同范围内工程款支付的审核和签认
12、权E. 一切工程变更的批准权正确答案：ACD307.建筑工程管理(CM)方法的特点是，在建设工程初步设计文件被批 准后，将施工图设计.施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全 部工程竣工前，将已完局部工程分期分批交付使用，这样有利于()。 A.组织多个设计单位完成施工图设计B.组织多个施工单位完成施工任务C.缩短建设工期，尽早获得收益D.建设工程设计.施工招标及施工的管理正确答案：D35.对不同等级工程监理企业技术负责人的共同要求是()。A.具有10年以上从事工程建设工作的经历B.具有10年以上从事工程监理工作的经历C.取得监理工程师资格证书D.取得监理工程师注册证书正确答案：D.在控制流程中
13、转换与比照两个环节之间的环节是0。A.投入B.产出C.反响D.纠正正确答案：C.为了既缩短工期又获得较好的质量且耗费较低的投资，建设工程 进度计划应当制定得既可行又优化，使工程进度()。A.尽可能地加快B.具有可控性C.具有连续性、均衡性D.具有可操作性正确答案：C38.在实施建设监理的工程上，最基本的要求是()。A.减少一般性工程质量事故和工程质量重大事故308.工程工程监理中，总监理工程师主要承当()职责。A.检查监督监理人员的工作B.检查施工单位的工艺过程或施工工序C.审核工程计量的数据和原始凭证D.主持或参与工程质量事故的调查E.审查和处理工程变更正确答案：ADE309.安全监理人员对
14、安全交底记录的检查,着重应当注意的环节包括OoA.交底记录是否经过签字确认B.是否违章操作C.是否违章指挥D.交底的双方人员是否符合规定要求E.施工安全交底的时间是否滞后正确答案：ADE310 .监理工程师应审核本工程采用的()等的技术鉴定书。A.新设备B.新材料C.新技术D.新产品E.新工艺.以下属于业主对承包商索赔内容的是()。A.不可抗力索赔B.工期延误索赔C.对超额利润的索赔D.对指定分包商的付款索赔E.法律.货币及汇率变化引起的索赔正确答案：BCDE312.事后质量控制指对完成施工过程形成产品的质量控制,其具体工 作内容包括()等。A.参加建设方主持的竣工验收B.编制监理的施工质量评
15、估报告C.对施工方案进行审查D.参加工程预验收E.对已经完成的工程的施工质量进行检查.验收.质量评定正确答案：ABE313.在施工阶段进行工程工程质量控制主要是监督施工单位形成的 产品()。A.是否按图施工B.是否到达合同文件规定的质量要求C.是否到达技术规范的要求D.是否到达质量评定标准的要求314.房建筑和市政基础设施工程竣工验收规定是根据()，由住房和城乡建设部制定的。A.(建设工程质量管理条例B.建筑工程施工质量验收统一标准C.(工程建设强制性标准D.(中华人民共和国招投标法E.中华人民共和国建筑法正确答案：AE315.工程资料应做到()。A.签认手续齐全B.结论明确C.排版合理D.内
16、容完整E.图文并茂正确答案：ABD316.工程质量现场检查与验收手段有()等几种。A.试验检查B.巡视C.旁站D.实测法E.目测法317.合同法规定，假设先履行义务方有确切证据说明后履行义务方有() 情形之一时，可以行使不安抗辩权。A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金D.丧失商业信誉E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保正确答案：BCDE318.监理工程师对索赔意向报告审核的重点是()。A.索赔的有理性B.索赔的有利性C.索赔的有据性D.索赔的有效性E.索赔的有度性正确答案：ACE319.依据施工准备阶段的安全监理程序的要求，工程监理机构审查开 工条件
17、时,应当审查的有关安全生产管理方面的内容包括()。A.质量保证体系B.安全管理体系C.质量管理体系D.施工机械.设备情况E.施工组织设计中安全施工内容正确答案：BDE320.混凝土防渗墙的质量检查法包括()。A.开挖检验B.取芯试验C.注水试验D.光照试验E.无损检验正确答案：ABC参考解析:P73墙体质量检查应在成墙28D后进行，检查内容为必要 的墙体物理力学性能指标.墙段接缝和可能存在的缺陷。检查可采用 钻孔取芯.注水试验或其他检测等方法。321.根据中华人民共和国标准化法的规定，中国标准分为()。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.国防标准正确答案：ABCD322.各级应
18、急指挥部应当组织好应急救援基本队伍包括()。A.设计队伍B.行政指挥队伍C.工程设施抢险队伍D.专家咨询队伍E.应急管理队伍正确答案：CDE323.泵站工程的基本组成局部，包括()。A.泵房B.进.出水管道C.电气设备D.进.出水建筑物E.变电站正确答案：ABDE324.根据水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007,关 于单位工程合格标准，以下说法正确的选项是0。A.分部工程全部合格B.主要分部工程80%优良，且施工中未发生过重大质量事故C.原材料.中间产品质量全部合格D.金属结构及启闭机制造质量合格E.外观质量得分率到达50%以上正确答案：ACD325.根据水电站基本建设工程验
19、收规程DL/T51232000,以下关 于机组启动验收的说法正确的选项是()。A.水电工程的每一台水轮发电机组及相应附属设备安装完毕后，在移 交生产单位投入初期商业运行前，应进行机组启动试运行和验收B.机组启动验收，由工程法人会同电网经营管理单位共同组织机组启 动验收委员会进行C.机组启动验收的成果是在机组完成48小时带负荷连续运行后提出 机组启动验收鉴定书D.机组启动验收时，大坝及其他挡水建筑物和引水.尾水系统已按设 计文件基本建成，或挡水建筑物的形象面貌已能满足初期发电的要求 E.机组启动验收时，待验机组进水口闸门及其启闭设备已安装完毕, 经调试可满足启闭要求 正确答案：ABDE326.根
20、据水电工程验收管理暂行规定以及水电站基本建设工程 验收规程DL/T51232000,水电工程在()时应进行阶段性验收，工程 整体竣工时应进行竣工验收。A.截流B.主体工程完工C.下闸蓄水D.机电安装工程完工E.机组启动正确答案：ACE327.疏浚工程中处理疏浚泥土的方法有()。A.水下抛泥法B.边抛法C.吹填法D.船运法E.车运法正确答案：ABC参考解析:处理疏浚泥土的方法有水下抛泥法.边抛法和吹填法等。故 此题应选ABCo328.以下关于施工期大气环境保护的说法正确的选项是()。A.钻孔作业禁止采用带除尘装置的钻孔设备B.地下工程应采用风流净化水幕.洒水喷雾等措施C.为降低粉尘污染，选用拌合
21、楼作为拌制设备时，应选用带有集尘装 置的拌合楼D.金属防腐除锈处理应采取封闭作业，通气孔应设置集尘.降尘装置E.水泥.石灰.粉煤灰等细颗粒材料运输宜采用密封罐车正确答案：BCDE329.施工供电设计的主要内容包括()。A.施工用电负荷及用电量计算B.施工电源方式的选择C.施工变电所主接线的选择D.根据供电负荷选择合适的施工方法E.改善功率因数的措施正确答案：ABCE案例分析题(共有5题)330.碾压混凝土坝是采用碾压土石坝的施工方法，使用干贫混凝土修 建的混凝土坝，是混凝土坝施工的一种新技术。某拦河大坝采用该项 施工技术。承包商在编制施工组织设计时，根据有关资料，结合现场 地形地貌等条件，重点
22、对以下几个方面进行分析和考虑：料场的选择与布置；导流、截流技术方案；施工机械的选择；(4)混凝土坝施工分缝分块；(5)混凝土的生产与运输方案；(6)混凝土的浇筑与养护方案；碾压施工工艺等。在法律法规;技术标准;批准的建设文件;建设工程合 同;建设监理合同中，应作为编制施工组织设计文件依据的有哪些? 正确答案：。水利水电工程施工组织设计文件的编制应执行 国家有关政策，其依据主要包括：有关法律、法规、规章和技术标准; 可行性研究报告及审批意见、设计任务书、上级单位对本工程建设的 要求或批件;设计/施工合同中与施工组织设计编制相关的条款等。建 设监理合同不属于承包商编制施工组织设计的依据。水利水电工
23、程施工组织设计文件的内容除施工条件、旌工交通运 输、施工总布置、施工总进度、主要技术供应及附图等方面外，在 施工导流;料场的选择与开采；正确答案：。水利水电工程施工组织设计文件的内容一般包 括：施工条件、施工导流、料场的选择与开采、主体工程施工、施工 交通运输、施工工厂设施、施工总布置、施工总进度、主要技术供应 及附图10个方面。承包商制定的施工工艺包括：混凝土运输入仓;平仓机平 仓;振动切缝机切缝;沿缝无振碾压两遍;振动压实机压实。该 施工工艺正确的施工顺序是什么？正确答案：。碾压混凝土坝的施工工艺程序是先在初浇层 铺砂浆，汽车运输人仓，平仓机平仓，振动压实机压实，振动切缝机 切缝，切完缝再
24、沿缝无振碾压两遍。这种施工工艺在我国具有普遍性。 在采用土工织物，减少钢筋用量;大量掺加粉煤灰，以减少水 泥用量;采用通仓薄层浇筑；采取温度控制和外表防裂措施中，哪 些是碾压混凝土坝施工的主要特点？正确答案：。碾压混凝土坝施工主要特点是：采用干贫混凝土; 大量掺加粉煤灰，以减少水泥用量;采用通仓薄层浇筑;同时要采取温 度控制和外表防裂措施。在门、塔机栈桥运输方案;缆机运输方案;履带式起重机浇 筑方案;门、塔机无栈桥运输方案;履带式推土机浇筑方案中，可 作为混凝土运输方案的有哪些？正确答案：。大坝等建筑物的混凝土运输浇筑，主要有：门、 塔机运输方案，缆机运输方案以及辅助运输浇筑方案。门、塔机运输
25、 方案可分为有栈桥和无栈桥方案。常用的辅助运输浇筑方案有：履带 式起重机浇筑方案、汽车运输浇筑方案、皮带运输机浇筑方案。(6)该工程采用全段围堰法导流，其导流方式按导流泄水建筑物的类B.杜绝一般性工程质量事故和工程质量重大事故C.减少一般性工程质量事故，杜绝工程质量重大事故D.杜绝一般性工程质量事故，减少工程质量重大事故正确答案：C39.造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为OoA.风险因素B.风险事件C.风险原因D.损失机会正确答案：B40.对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险应()。A.按确认考虑B.按排除考虑C.暂不考虑D.酌情处理正确答案：A41、组织结构的基本
26、内涵不包括()。A、确定正式关系与职责的关系B、协调各个别离活动和任务的方式C、组织中权力、地位和等级关系D、合法地行使某一职位的权力型包括：明渠导流;束窄河床导流;隧洞导流;涵管导流中的 哪几种？正确答案:。全段围堰法导流是指在河床内距主体工程轴线(如 大坝、水闸等)上下游一定的距离，修筑拦河堰体，一次性截断河道， 使河道中的水流经河床外修建的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄。 全段围堰法导流一般适用于枯水期流量不大，河道狭窄的河流，按其 导流泄水建筑物的类型可分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流等。在 实际工程中也采用明渠隧洞等组合方式导流。(7)施工导流作业包括：修建导流泄水建筑物;封堵导流泄
27、水建筑 物;施工过程中的基坑排水;河道截流修建围堰。承包商进行施工 导流作业的合理程序是什么？正确答案：。施工导流首先要修建导流泄水建筑物，然后进 行河道截流修筑围堰，此后进行施工过程中的基坑排水。当主体建筑 物修建到一定高程后，再对导流泄水建筑物进行封堵。该工程采用抛投块料截流方法进行截流，此截流方法按不同的抛 投合龙方法可分为平堵；下闸截流；立堵;混合堵中的哪几种? 正确答案：。截流的基本方法有抛投块料截流、爆破截流、下 闸截流，还有木笼、钢板桩、草土、枳槎堰、水力冲填法截流等方法。 抛投块料截流是最常用的截流方法，特别适用于大流量、大落差的河 道上的截流。采用抛投块料截流，按不同的抛投合
28、龙方法可分为平堵、 立堵、混合堵三种。进行骨料加工厂布置时，在有利于及时供料，减少弃料;骨料 堆场形式，以便供料;能充分利用地形，减少基建工程量;加工厂 尽量靠近混凝土系统，以便共用成品堆料等因素中，应考虑的因素有 哪些？正确答案：。骨料加工厂布置原那么包括：应充分利用地形，减 少基建工程量;有利于及时供料，减少弃料;成品获得率高，通常要求 到达85%90%;骨料加工厂宜尽可能靠近混凝土系统，以便共用成品 堆料场。骨料堆场形式不属于骨料加工厂布置原那么的内容。331.某泵站工程，业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、 监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分 别分包给
29、专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：施工工期278天，2004年9月1日开工，工程造 价4357万元。合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设 计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程 造价管理部门公布的价格调整文件。实施过程中，发生如下事件：事件1：总承包商于2004年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2004年9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至2004年9 月6日才开工，总承包商要求工期顺延5天。事件2： 土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措 施。为此，总承包商请土方公司向业主要求索赔。事件3：在基础回填过程中
30、，总承包商已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总承包商再次取样复验，结果 合格。总承包商要求监理单位支付试验费。事件4：总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在 本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总承包商要求此项 试验费由业主支付。事件5：结构施工期间，总承包商经总监理工程师同意更换了原工程 经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8天。总承包商以总监 理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。事件6：监理工程师检查防渗工程，发现止水安装不符合要求，记录 并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报, 监理工程师即签证认可。事后发现仍
31、局部有误，需进行返工。事件7：在做基础处理时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防 渗公司也自认为难以到达合同规定的质量要求，就向监理工程师提出 终止合同的书面申请。事件8：在进行结算时，总承包商根据已标价的工程量清单，要求安 装配件费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定计取，为此 发生争议。在事件1中，总承包商的要求是否成立?根据是什么？正确答案：成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工现场)。在事件2中，总承包商的做法对否?为什么？正确答案：不对。因为土方公司为分包，与业主无合同关系。(3)在事件3中，总承包商的要求是否合理?为什么？正确答案：不合理。因按规定，此项费用应由业主支
32、付。在事件4中，监理工程师是否批准总承包商的支付申请?为什么？ 正确答案：不批。因为此项支出应由总包单位承当。(5)在事件5中，你认为总承包商是否可以得到工期补偿?为什么？ 正确答案：得不到。虽然总监同意更换，不等同于免除总承包商应负 的责任。(6)在事件6中，返修的经济损失由谁承当?监理工程师有什么不妥之 处？正确答案：返修的经济损失由防渗公司承当。监理工程师的不妥之处: 不能凭口头汇报签证认可，应到现场复验。不能直接要求防渗公 司整改，应要求总承包商整改。不能根据分包单位的要求进行签证, 应根据总包单位的申请进行复验、签证。在事件7中，你认为监理工程师应如何协调处理？正确答案：处理如下：监
33、理工程师应拒绝直接接受分包单位终止合 同申请。应要求总包单位与分包单位双方协商，达成一致后解除合 同。要求总承包商对不合格工程返工处理。(8)在事件8中，你认为哪种意见正确?为什么？正确答案：业主意见正确。因为合同约定，安装配件材料费调整依据 为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。332.某水闸建筑在砂质壤土地基上，水闸每孔净宽8m,共3孔，采用 平板闸门，闸门采用一台门式启闭机启闭，闸墩厚度为2m,因闸室的 总宽度较小，故不分缝。闸底板的总宽度为30m,净宽为24m,底板 顺水流方向长度为20m。施工中发现由于平板闸门主轨、侧轨安装出 现严重偏差，产生了质量事故。（1）根据水利部199
34、9年3月4日公布的水利工程质量事故处理暂行 规定（水利部令第9号），进行质量事故处理的基本要求是什么？ 正确答案：发生质量事故，必须坚持“事故原因不查清楚不放过、 主要事故责任者和职工未受教育不放过、补救和防范措施不落实不放 过”的原那么，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做 好事故处理工作。发生质量事故后，必须针对事故原因提出工程处 理方案，经有关单位审定后实施。事故处理需要进行设计变更的, 需原设计单位或有资质的单位提出设计变更方案。需要进行重大设计 变更的，必须经原设计审批部门审定后实施。事故部位处理完毕后, 必须按照管理权限经过质量评定与验收后，方可投入使用或进入下一 阶段
35、施工。小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。水利工程 应当实行质量缺陷备案制度。根据水利部1999年3月4日公布的水利工程质量事故处理暂行 规定（水利部令第9号），工程质量事故分类的依据是什么？工程质 量事故分为哪几类？正确答案：工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理事故对 工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响进行分类。分为一般质 量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类。工程采用的是门式启闭机，安装时应注意哪些方面？正确答案：门式启闭机，安装时应注意以下几个方面的问题：门式 启闭机安装应争取将门机各组成部件予以扩大预组装，然后进行扩大 部件吊装，以减少高空作业工作量并
36、加快安装速度。门腿安装应利 用各种固定点予以加固牛腿或在坝体上游坝面处增设临时牛腿予以 加固，将来门机安装后再用混凝土把牛腿预留孔处回填抹平。门式 启闭机门腿与主梁的连接，可采用门腿法兰与主梁端翼板直接焊接的 施工方法。(4)平板闸门的安装工艺一般包括哪些内容？正确答案：平板闸门的安装工艺一般包括整扇吊人;分节吊人、节间 螺接或轴接;分节吊入、节间焊接。三.判断题333.特殊过程特点既重要又不易测，操作时需要特殊技巧，工序完成 后不能充分验证其结果。()A.正确B.错误正确答案：A334.施工总承包单位可以通过与甲指分包单位签订安全管理协议，将 其安全管理责任由甲指分包单位全部承当。A.正确B
37、.错误正确答案：B335.模具应保持清洁，定期检查侧模.预埋件和预留孔洞定位措施的 有效性，应制定防止模具变形和锈蚀的措施，重新启用的模具无需检 验即可使用。A.正确B.错误正确答案：B336.工程质量事故发生后，总监理工程师应签发监理通知单，要 求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必 要的措施，防止事故扩大并保护好现场（）。A.正确B.错误正确答案：B337.所有的预压地基都需要设置排水竖井。（）A.正确B.错误正确答案：B338.模板支架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺 失。（）A.正确B.错误正确答案：A339.招标人可以以不合理的条件限制其他潜在投
38、标人。（）A.正确B.错误正确答案：B340.在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新 检查不合格，由此发生的费用应当由工程师承当。（）A.正确B.错误正确答案：B341.双代号网络计划中，某工作总时差为8天，最迟完成时间为 第16天，最早开始时间为第7天，那么该工作的持续时间为1天。（） A.正确B.错误正确答案：A342.分包单位应当服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。（）A.正确B.错误正确答案：A正确答案：D42、监理工程师应针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息, 这表达了建设工程信息管理工作的()。A、有效性原那么B、时效性原那么C、标准化原那么D、定量化原
39、那么正确答案：A43、监理工程师资格考试合格者，由()核发监理工程师资格证书。A、全国监理工程师资格考试委员会B、地方或部门监理工程师资格考试委员会C、全国监理工程师注册管理机关D、地方或部门监理工程师注册机关正确答案：D44、工程监理企业如果申请多项专业资质，那么其主要选择的一项为主项资质，其余的为0。A、次项资质B、辅项资质C、增项资质D、附加资质正确答案：C45、监理例会的参加人一般不要求()参加。A、总监理工程师代表B、承包商工程经理C、专业监理工程师D、建设单位负责人正确答案：D46、在建设工程三大目标控制中，组织协调对()控制的作用最为突出 且最为直接，有时甚至能取得常规控制措施难
40、以到达的效果。A、投资B、质量C、进度D、全面正确答案：C47、对于停、缓建工程的工程档案由()保管。A、城建档案管理部门B、施工单位C、建设单位D、设计单位正确答案：C48、关于工程总承包管理模式，以下说法错误的选项是()。A、工程总承包管理，不直接进行设计与施工B、具有合同关系简单的优点C、工程总承包管理单位不是工程实施的基本力量D、工程总承包管理单位自身经济实力一般比拟强正确答案：D49、CM模式是以使用（）为特征的建设工程组织管理模式。A、平行承发包模式B、CM单位C、施工单位D、工程总承包模式正确答案：B50、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当自施工起重 机械和整体提升脚手架
41、、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日 内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。A、7B、15C、20D、30正确答案：D.以下说法中不正确的选项是：（）。A.平行承发包模式下有两种监理模式B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照 设计阶段和施工阶段委托监理单位C.工程总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施 D.工程总承包管理模式下宜委托一家监理单位正确答案：C41 .对实现总目标的方法.措施和过程的组织和安排就是()。A.目标规划B.计划C.目标控制D.目标实现正确答案：B.关于机电设备招标的说法，错误的选项是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方
42、式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比拟的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明正确答案：C参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标 程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比拟的方法有所区别。 施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算 出评标价并编制价格比拟一览表。大型工程设备采购是在投标人报价 的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上, 形成评标价。44.影响建设工程进度的不利因素中，()是最大的干扰因素。A.人为因素B.技术因素C.资金因素D.机具因素正确答案：A45.对
43、业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为()。A.投机风险和纯风险B.投机风险和基本风险C.基本风险和特殊风险D.特殊风险和技术风险正确答案：A46.“交钥匙”工程指的是()模式。A.工程总承包B.设计或施工总分包C.平行承发包D.施工总承包管理正确答案：A.进行风险管理时，确定客观概率的方法不包括()。A.演绎法B.归纳法C.统计法D.导出法正确答案：D.目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此，目标分 解结构()。A.应当与组织分解结构完全一致B.在较粗的层次上应当与组织分解结构一致C.在较细的层次上应当与组织分解结构一致D.在各个层次应当与组织分解结构基本一致正确答案
44、：B.在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法 正确的选项是()。A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为 定金B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分 比C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用. D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未 支付勘察费的2%逾期违约金正确答案：B参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察 人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向 勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内, 发包人应一次付清全部工程费用
45、。发包人未按合同规定时间(日期)拨 付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 51.监理工程师的业务内容具有很强的()特点。A.理论性B.前瞻性C.实践性D.社会性正确答案：C52.施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于 ()评审的内容。A.资格B.程序C.响应性D.形式正确答案：D参考解析：形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文 件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照. 资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。53.建设工程监理的性质可概括为0A.服务性.科学性.独立性和公正性B.创新性.科学性
46、.独立性和公正性C.服务性.科学性.独立性和公平性D.创新性.科学性.独立性和公平性正确答案：C54.在以下关于可行性研究报告的表述中，正确的选项是()。D.分包商正确答案：B4.建设工程的风险最终都可归纳为()。A.第三者责任B.工期延误C.质量问题D.经济损失正确答案：D5.总监理工程师代表可以实施的工作是()。A.审定技术方案B.签发工程竣工报验单C.负责管理工程监理机构的日常工作D.审定开工报告正确答案：B6.凡报送的工程档案验收不合格的，应由。责成责任者重新编制，待 到达要求后重新报送。A.建设单位B.地方城建档案管理部门C.监理单位D.建设行政主管部门正确答案：A.大中型及限额以上工程的工程建议书，由()委托具有相应资质的工A.可行性研究报告是工程最终决策文件.可行性研究报告是工程初步决策文件C.可行性研究报告应直接报送有关部门审批D.可行性研究报告需经具有相应资质的工程咨询单位评估后报送有 关部门审正确答案：D55.以下财务评价指标中不属于静态评价指标的是()。A.投资回收期B.利息备付率C.偿债备付率D.工程投资财务净现值正确答案：D.建设工程监理规范规定，总监理工程师应由()的人员担任。A. 3年以上监理工作经验3年以上同类工程监理工作经验B. 5年以上监理工作经验5年以上同类工程监理工