桩基合同(已签订).docx

《桩基合同(已签订).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桩基合同(已签订).docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、桩基合同(已签订) 武汉广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 武汉广武建设工程有限公司 孝感民邦槐荫东岸 项目 桩 基 分 包 合 同 2022 年 5 月 29日 武汉广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 桩 基 施 工 合 同 甲方： 武汉广武建设工程有限公司民邦槐荫东岸项目部（以下简称甲方） 乙方： 孝感市黎明基础工程有限责任公司（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律和行政法规，结合本工程实际状况，甲方桩基工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责任和义务，确保质量与工期，双方本着同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商一样，订立本合同

2、： 一、工程范围及内容 1、工程名称：民邦槐荫东岸商业C、D区 2、工程地点： 董永路东侧、规划路南 3、承包方式：本工程必需由持有相应资质单位施工，在承包范围内以包工包料发生的全部费用。 4、合同价款： （1）长螺旋钻孔成孔灌注桩施工承包综合单价为人民币 600mm为300元/米，800mm为490元/米，其中，抗拔桩钢筋按工程桩增加工程量部分另外增加钢筋材料和人工费。此单价已包含成桩所需的一切费用，任何状况下不作调整，其中：钢筋和商品混凝土由甲方供应，钢筋按孝感市信息价另加200元/t选购费用，商品混凝土按甲方合同价计算，甲方供应的钢筋和商品混凝土均从乙方工程款中扣除。 （2）合同外签证部

3、分按湖北省2008年定额标准抽取工日及计算人工单价，其它费用不计。 （3）甲方做静载运用乙方机械时，乙方无条件地赐予协作，其费用和机械损耗由乙方负责。 （4）乙方按设计图纸及甲方相关技术要求施工，因乙方缘由造成的爆桩、断桩、偏桩所发生的补强费用由乙方全部担当。 （5）乙方负责桩基检测不合格返工所发生的一切费用和工期延期费用。 （6）合同总价暂定人民币 元（大写人民币 元）。 5、结算方式： 5.1本工程结算按施工图纸及现场签证单进行核算，结算造价按合同规定进 武汉广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 行结算； 5.2乙方在工程完工且通过验收合格15天内附齐全部相关结算资料提交结算申请； 5

4、.3甲方在收到乙方递交的工程结算资料后，15天内对本工程结算进行审核， 赐予确认或者提出修改看法，并通知乙方审核结果。乙方应在收到通知后7 天内与甲方主动协商，完成工程结算，否则按业主审定工程量作为最终结算依据。 5.4结算须要供应资料： 5.4.1工程验收备案资料并且要求符合相关要求 5.4.2工程结算书（施工方加盖公章或签名） 5.4.3工程量计算书（即计算底稿） 5.4.4甲供材料汇总表（主材） 5.4.5工程承包合同 5.4.6会审记录 5.4.7设计变更单或业务联系单 5.4.8工程洽商记录 5.4.9关于结算的其它证明 5.5结算其它条件： 5.5.1合同承包范围内全部工作内容完成

5、，并阅历收合格； 5.5.2质量缺陷处理全部完成； 5.5.3所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还并取得相关部门证明； 5.5.4工人已全部退场并将宿舍全部归还给甲方。 5.5.5生活区的用水用电和床铺按公司2022年管理指导书相关规定扣除。 5.5.6施工用电按现行电力公司单价乘以用电总量所得金额从工程款中扣除。 5.6成本限制 5.6.1钢筋由甲方供应原材料，钢筋节约量（按施工图纸计算）按原材料价格7：3分成，甲方占70%，乙方占30%。 二、施工要求 乙方严格根据甲方供应的施工图纸要求组织施工，所运用的材料规格、质量，应符合设计要求，并得到甲方确认方可进入施工现场。 三、施工工期 武汉

6、广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 1、开工时间： 年 月 日(详细以甲方开工令日期为准) ，竣工时间： 年 月 日，合同工期总日历天数 天。 2、因为下列缘由导致工程不能按期完成的，经甲方代表确认，工期方能相应顺延： （1）甲方未能按约定供应开工条件，施工场地交出滞后。 （2）甲方代表未按合同约定供应所需指令、批准等，导致工程不能正常进行。 （3）一周内非乙方缘由，停电造成停工累计超过24小时。 （4）其他人力不行抗拒因素，导致工程不能正常进行的情形。 乙方在上述情形发生相应顺延内容时，应向甲方提出书面报告。甲方在收到报告之日起7天内予以答复。逾期不予答复也不提出修改看法的，乙方即可视

7、为延期要求已被确认。 四、施工验收 1、质量应符合国家和行业标准，达到合格等级。质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准。 2、灌注桩的长度调配、工程数据、技术签证必需经甲方代表检查、验收签证后，方可进行下一道工序。 3、施工结束15日内，甲方组织有关单位及人员对桩基进行检测试验。 4、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表监督。 五、工程结算依据及付款方式 1、工程结算依据：本工程结算依据业主代表或现场监理签证的工程量，合同约定单价乘以桩总长度。 2、付款方式： （1）前期垫资由乙方自行解决，后期支付按甲方合同同步支付。 （2）

8、工程桩施工完成阅历收后，根据业主付款比例同步进行（甲供材料根据付款比例扣除），工程竣工验收后付款至桩基工程总造价的95%，余款一年后一个月内付清，乙方不担当税金。（供应收据） 六、质量保证 检测中发觉不合格和偏离现象的须重新补桩的、全部费用由乙方自理，直至合格为止。 七、甲、乙双方应履行的职责 武汉广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 一甲方职责： 1、甲方驻施工现场全权代表： 2、帮助乙方协调施工现场平安保卫，供应现场施工所需水电接头，并保证施工期间的顺当进行。 3、帮助乙方办理现场签证、验收付款等有关手续。 4、负责施工现场“三通一平”（水通、路通、电通和场地平整）。 5、负责支付进度

9、款和协调与相邻单位关系。 二乙方职责： 1、乙方驻施工现场全权代表： , 向甲方供应施工方案及进度安排，接受甲方监督，保证工程质量；负责桩位测量放线。 2、维护施工秩序，保证施工平安。由乙方施工过程中发生的平安事故，均由乙方自行负责，与甲方无关。 3、现场施工材料、机械设备等自行保管，供应机械设备的证明和相关的施工证件，施工结束后，向甲方交待施工原始点；工程试压、验收合格后5日内，乙方全部机械、人员必需清退出场。 4、遵守地方政府和有关部门对施工中的公共平安和环保管理规定，严格根据国家现行有关施工及验收规范与设计图纸施工。 5、乙方在施工期间应对甲方的红线范围内财产平安负责，如因乙方缘由致使甲

10、方遭遇损失的，乙方应担当赔偿责任；乙方在施工期间应做好与相关部门的协调（如市容、环保等），因乙方自身缘由而发生的罚款等一切其他费用，与甲方无关，乙方自行担当。 6、乙方进入工地的材料需供应检验报告，并经甲方、监理认可，方可进行施工；乙方应将每根桩、每天完成的工程量上报甲方检查验收签证，未经甲方、监理检查验收签证，不得接着施工；协作监理完善各项乙方该完成的手续及资料，听从监理的支配，供应甲方基坑开挖中应留意的技术措施；乙方必需无条件接受甲方、监理不定期的平安检查，对平安质量有隐患的，甲方、监理有权勒令限期整改直至合格，所运用材料必需合格；工程结束后，供应施工记录及竣工报告。 7、乙方要统筹支配、

11、施工依次合理，由施工缘由引起单桩承载力达不到设计要求，由乙方全部负责补强，其全部费用由乙方自理。 8、特别工种：平安员、电工、电焊工等特别工种人员应持证上岗，及根据工人数量配备平安员。 武汉广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 9、遵守劳动部门有关劳动用工的政策、法规、规定、办妥一切手续，乙方负责办理民工保险事项及相关部门手续，支配好施工班组工人住宿和饮食；乙方应配备足以满意工程进度须要的施工操作人员及管理人员，并做好民工工资发放工作，并登记造册，相关手续应符合当地政府的相关规定。 10、乙方负责各相关部门来人来访接待工作；施工水、电及生活用水用电费用由乙方负责，施工机械进出场费用全部由乙

12、方担当。 11、根据国家及当地城建档案管规定的标准收集整理、完全齐备后方能验收并供应完整的资料，要求完整、清晰、精确并符合湖北省及孝感市档案要求提交甲方及有关职能部门。 12、施工班组负责人必需驻守在施工现场，有特别状况向公司领导请假，如发觉负责人不在施工现场者，每次由乙方担当违约金人民币2000元。 八、违约责任 1、乙方供应的材料质量及施工质量未通过国家有关部门验收，乙方应向甲方支付按合同暂定总价的10%的违约金，并担当由此给甲方造成的损失。 2、乙方在施工过程中未经甲方同意擅自停工，每停工一日应向甲方支付3000元违约金，给甲方造成损失的，应担当赔偿责任。 3、乙方未在甲方通知的时间进场

13、施工的，乙方每逾期一日应向甲方支付3000元的违约金。 4、乙方未根据合同约定的期限完成工程项目，乙方每逾期一日应向甲方支付3000元的违约金。 5、乙方将该工程项目转包、分包给其他公司，甲方有权要求解除合同，乙方应向甲方支付按合同暂定总价5%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。 6、因乙方施工质量、进度不能满意甲方要求，甲方通知整改后，仍不能达到要求的，甲方有权要求解除合同，乙方应向甲方支付按合同暂定总价的10%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。 7、因不行抗力导致合同不能按期履行，各方的损失由各自担当。本合同不行抗力指：斗争、自然灾难等。 8、因甲方未刚好足额支付乙方工程款造成工程延

14、期，连续超过5天，工期顺延且其超出时间按500元/天.补偿乙方人员机械费。 九、其他约定 十、合同的解除 武汉广武建设工程有限公司 民邦槐荫东岸项目部 1、乙方的施工质量、进度不能满意甲方要求，甲方通知整改后仍不能达到要求的； 2、乙方将该工程转包、分包的； 3、法律规定或其他合同约定的情形。 十一、解决争议的方式：双方履行合同过程中，发生纠纷，应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。 十二、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效。 十三、施工图纸、招标文件、临时住房合同、平安文明施工协议、环保合同作为本合同组成附件。 甲方盖章： 乙方盖章： 代表签字： 代表签字： 电 话： 电 话： 签订时间： 年 月 日 签订地点： 桩基合同(已签订) 桩基合同 桩基施工合同 桩基施工合同 桩基工程合同 桩基开挖合同 桩基施工合同 桩基检测合同 桩基检测合同 桩基施工合同 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页