屋面防水施工合同(15篇).docx

《屋面防水施工合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《屋面防水施工合同(15篇).docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、屋面防水施工合同(15篇)屋面防水施工合同1 甲方： 乙方： 甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议： 一、费用及付款方式： 甲方托付乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。 二、施工责任： 乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工平安，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法律责任。 三、工期及保质期： 自本合同签订之日起_日内，乙方需支配施工人员进场施工，工程施工期限为日

2、。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。 四、人员管理： 乙方人员必需遵守甲方小区内的规章制度，听从甲方管理人员的支配，无条件协作甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方； 五、施工垃圾： 施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。 六、违约责任： 甲乙双方中若有一方违反上述商定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。 七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同

3、等法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 甲方代表： 甲方代表： 联系电话： 联系电话： 住址： 签字日期：_年_月_日 屋面防水施工合同2 甲方： 乙方： 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，依据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、工程名称地点及材料 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程材料：依据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程实行用B4.0厚施工。 二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包平安文明施工、保进度等总包方式。 三、工程造价：按每

4、平方米元计算。 四、双方责任： 1、甲方责任 (1)应提前提出施工方案，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期方案，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。 (3)为乙方施工，供应便利、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任; (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。 (2)协作公司整体进度，按甲方提出的施工方案施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩处。 (4)应严格按防水工程标

5、准规范施工，发觉问题，准时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_XXXX_年。 五、付款方式： 2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为_XXXX_年，保修期满一次性付清。 六、其它： 本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方：乙方： 联系电话：联系电话： _XXXX_年_月_日_XXXX_年_月_日 屋面防水施工合同3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，

6、遵循公正、自愿、恳切守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵守。 一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米 1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区 2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理 3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。 二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。 三、 主材选用及工程价款等： 1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应

7、材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场) 3、 施工厚度要求：接受外3厚 B防水卷材 4、全部包工包料，单价为 27元平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。 五、 工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和

8、性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期

9、严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、工程款支付方法： 1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。 2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间消逝保修大事时，保修金不足部分由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款。 十、平安施工 文明施工 平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费

10、用；施工开头前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。 十一、工程转包和分包 本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可立刻与承包人解除合同，工程款不予支付。 十二、保险 承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。 十三、工程质量保修 本防水工程的保修期为_年； 承

11、包人在质量保修期内，依据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立刻到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。 十四、违约责任： 1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。 2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总

12、款20%的违约金。 3、 乙方必需依据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。 4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。 6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修

13、理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。 7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。 8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净洁净、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。 十五、其他事项： 1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、 本合同一式贰份，经双方签字盖

14、章后即生效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期： 屋面防水施工合同4 甲方： (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的具体状况，遵循公正、自愿、公正恳切信用的原则，经双方协商订立本合同。 一、工程地点： 二、工程名称： 三、工程内容： 1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。 2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。 四、工程量计算及工程造价 1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。 2、屋面防水二层S

15、BS，按每平方米43元结算。 3、卫生间天沟按20元/结算。 五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。 六、甲方义务： 1、供应乙方用于本工程的有关图纸。 2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。 七、乙方负责： 1、必需依据施工图纸及施工方案施工。 2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。 3、防水保修期为3年，如屋面有漏

16、水现象，由乙方免费修理。 八、其他： 1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。 2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 屋面防水施工合同5 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商准备，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体商定如下： 一、施工期限： 自年日起至_年_月_日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的缘由而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。 二、施工方式： 乙方包工、包料。 三、结算方式： 乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，

17、甲方按乙方实际施工的平方数，阅历收合格，赐予支付全部工程款。 四、质量责任： 因乙方在材料质量、施工质量等方面的缘由，造成屋面防水工程完成后消逝漏水，乙方负责无偿赐予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。 五、甲方责任： 非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。 六、乙方责任： 1.乙方施工人员必需持证上岗。 2.因乙方施工不当，造成返工而消逝的材料铺张或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。 3.乙方在施工现场消逝的.平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。

18、七、质保要求： 乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。 八、其他 未尽事宜，双方协商解决。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 屋面防水施工合同6 甲方： 乙方： 为保障由甲乙双方在本次屋面防水及卫生间防水施工中的权利和义务以及各自应担当的经济责任，依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法等有关法律、法规、经甲乙双方友好协商，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则签订此合同。 一、工程名称： 1、工程名称： 2、工程地点

19、： 3、合同签署地：长春市 二、工程内容、要注以及施工时间 1、乙方承做保利百合香湾一标段C区1#、6#、7#楼屋面及卫生间防水工程。 2、施工时间：20xx年6月6日至年月日。 3、施工要求：按施工规范操作。 三、承包方式、合同价格、付款方式 1、承包方式：清包 2、合同价格：(含高分子丙纶胶） 3、付款方式：屋面防水完付工程总造价45%，卫生间防水完付工程总造价50%，工程交工后7天内付剩余剩5%。 四、质量标准及保修 1、本次防水施工执行以下标准：屋面工程技术规范GB-20xx、屋面工程质量验收规范GB-20xx: 2、工程施工应满足屋面工程质量验收规范GB-20xx的规定。 3、本次屋

20、面防水工程在无人为损坏的前提下，乙方免费保修5年（日期由验收合格单签出之日算起）。5年保修期间，在符合保修条件的状况下，乙方应在接到甲方发出的报修通知后，48小时内派人免费修理。 4、保修期内乙方应定期或不定期地进行质量回访，发觉问题应准时修补，以保证业主的居住平安。 五、甲方责任 1、协调施工用水、电源； 2、派人监督本次防水工程，准时处理施工过程中消逝的与甲方合同义务有关的问题。 六、乙方责任 1、乙方应当依据施工方案及标准要求，按时保证质量地完成施工工程； 2、听从甲方人员的监督、指导，遵守施工现场的各种规章、制度； 3、做好防水、防盗、防止人身损害事故的预防工作，如发生人身损害等各种事

21、故，责任由乙方负责； 4、施工过程中，甲方供应一切平安措施，如平安绳、平安带、平安防护网等防护措施；做到文明施工。 七、争议解决方式 合同履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成，乙方可到工程所在地的劳动监察部门以诉讼方式解决。 八、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份、双方签字盖章后生效。 九、合同有效期：本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至20xx年保修到期时止。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 联系人：联系人： 日期： 年 月 日 屋面防水施工合同7 （简称甲方） （简称乙方） 本着友好磋商、相互协作、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水修理工程承包给乙方施工

22、、为了明确双方的职责、确保无密码防水修理工程按质期完成、依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，认真协商应共同遵守，严格履行以下条款： 一、工程概况： 1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处 2、工程名称：屋面防水修理工程 3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材 4、承包方式：包工、包料 5、承包价格：28200元 二、乙方职责： 1、本工程开工之日起，听从甲方支配、听从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带平安帽，屋面防水修理工程要在甲方规定的时间完成 2、在屋面防水修理过程中，乙方要严格遵守文明平安规章制度，如有违反平安规章制度所造成的.平安事

23、故，由乙方自己担当 3、质量保证，乙方所施工的屋面防水修理工程，在一年之内发觉渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾难、人为破坏不在保修之列） 三、甲方职责： 1、甲方免费为乙方供应三通：路通、水通、电通 2、关心乙方搞好平安设施，协作乙方进行施工，确保补漏工程顺当进行 四、付款方法： 屋面防水修理工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水修理工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金） 五、法律责任： 1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金 2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙

24、双方应本着实事求是的精神，准时协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼 3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 屋面防水施工合同8 甲方： (以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的具体状况，遵循公正、自愿、公正恳切信用的原则，经双方协商订立本合同。 一、工程地点： 二、工程名称： 三、工程内容： 1、按甲

25、方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。 2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。 四、工程量计算及工程造价 1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。 2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。 3、卫生间天沟按20元结算。 五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。 六、甲方义务： 1、供应乙方用于本工程的有关图纸。 2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛

26、水、天沟要做成光滑的.圆弧，并经监理验收交给乙方。 七、乙方负责： 1、必需依据施工图纸及施工方案施工。 2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。 3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙方修理。 八、其他： 1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。 2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： _年_月_日： 屋面防水施工合同9 发包人(全称)：_(以下简称甲方) 承包人(全称)：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方

27、就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_工程地点：_ 工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程(包括以上全部工程的土建、电气、安装工程) 二、工程承包范围 承包范围：屋面防水工程 三、合同工期： 开工日期：_竣工日期：_ 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、结算方式 依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据_年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(_)89号文件。 六、付款方式 竣工后付到95%，质保期(质保期为五年)满后全部付清

28、。 七、工程保修 承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任。双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，商定本工程的质量保修期如下： 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2.防水工程为年; 3.装修工程为年; 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年; 5.供热与供冷系统为 6.给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。双方商定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当。 七、发包人向承包人承诺依据合同商定的期

29、限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 八、合同生效 合同订立时间：_年6月日合同订立地点：本合同双方商定签字盖章后生效 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 屋面防水施工合同10 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属_广场大厦、_公寓及中餐厅层面和局部防水修理工程事宜达成如下协议： 1、工程具体范围：_广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面

30、墙体进行防水处理，具体工程量见，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。 2、双方商定以上工程接受包工包料的方式由乙方承包，包干价为_元。 3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，接受符合国家标准的材料，确保施工质量。乙方承诺对修理后的屋面防水质量保修五年，五年内消逝渗漏水问题（人为或不行抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责准时修复，乙方担当修复的全部费用。如在保修期内，消逝质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人修理，全部费用由乙方担当。 4、工程进

31、度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开头计算。如因雨天或其它不行抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行爱惜并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。 5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即_元，其余20%即_元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。 6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避开对物业正常使用的影响。工程施工中的平安问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接平安事故负任何责任。 7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，

32、自双方签字之日起生效。 8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商全都的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 甲方：_商贸有限公司乙方：_ 授权人签字：_授权人签字：_ _年_月_日 屋面防水施工合同11 甲方：武威六中家属院业主委员会 负责人： ，业主委员会主任。 乙方全称：宏达防水公司 承办人： ，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人， 身份证号： 电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的 相关规定，甲乙双方经友好协商，本着公正、互利、守信的原则，就 甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执 行。 一、工程名称及地址

33、：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。 二，承包方式：乙方在必需使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。 三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。 四、工程价款： 屋顶防水工程，每平方米单价为 39元； 五、工程工期： 在甲方通知进场之日起开头计算，工期为 天，如遇风、雨、 雪天气或其它不行抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。 六、工程要求： 1，防水材料、产品名称： 2，乙方必需平安、文明施工，工完料净、场地清。 3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格依据国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，

34、接受符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对修理后的屋面防水质量保修五年，五年内消逝渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、准时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人修理，全部费用由乙方担当。 4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避开对物业正常使用的影响，工程施工中平安问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接平安事故负任何责任。 5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因乐观与业主联系协作，在业主监督协作下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方赐予必要的关心

35、，否则，由此导致的一切责任，概由乙方担当。 6，乙方施工时，必需将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。 七，结算方式： 1，乙方料进现场预付工程款 %工程款，为 元。 2，乙方施工完毕，验收合格后付 %工程款，为 元。 3，房屋竣工验收交付使用后 日内付 %，为 元。 4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量 问题状况下，支付给乙方。 八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。 甲方全称： 乙方全称：（签章）负责人： 经办人： 经办人 20xx年 月 日 20xx年 月 日 屋面防水施工合同12 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下

36、简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同、 一、工程概况 工程名称：工程地点： 工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程（包括以上全部工程的土建、电气、安装工程） 二、工程承包范围 承包范围：屋面防水工程 三、合同工期： 开工日期：竣工日期： 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、结算方式 依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费

37、证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、 六、付款方式 竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、 七、工程保修 承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工，竣工后并在质量保修期内担当工程质量保修责任、双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，商定本工程的质量保修期如下： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； 2、防水工程为年； 3、装修工程为年； 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年； 5、供热与供冷系统为 6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当、双方商定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价

38、的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当、 七、发包人向承包人承诺依据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、 八、合同生效 合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方商定签字盖章后生效 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 屋面防水施工合同13 甲方： 乙方： 就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它修理事宜达成如下修理协议： 1、 乙方按甲方预先敲定的修理方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责选购，材料选购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得

39、中途降低材料质量标准，严格依据甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的修理方案） 2、 修理费用按双方依据工程量试先商定的.预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方协作完善各种必要的手续。 3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。 4、 在施工过程中，应当把平安责任放在第一位，乙方负责全部的施工平安责任。由施工所造成的全部平安事故，甲方不担当任何责任。 5、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及平安事宜。 6、 修理质量的监督：在修理期间，甲方定期必需派人在现场予以质量监督，修理完工后，由各楼

40、的修理质量监督人员验收签字。 7、 房屋修理期间所产生的垃圾由乙方准时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。 8、 修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。 9、 质保期间：自修理结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，修理没有达到预期的修复效果，再次消逝漏水等质量问题，则乙方必需担当再次修理的责任，再次发生的修理费用由乙方全部负责。 10、 本协议一式两份，双方各持一份。 11、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方： 经办人（签名）： 乙方： 经办人（签名）： 20xx年 月 日 屋面防水施工合同14 甲方： 乙方： 为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华