《屋面防水施工合同15篇_3.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《屋面防水施工合同15篇_3.pdf（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、屋面防水施工合同屋面防水施工合同 1515 篇篇屋面防水施工合同 15 篇屋面防水施工合同 1一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；2、安装排气孔；3、做改性沥青防水卷材；4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制依据：按甲方意图。建筑乙方质量管理条例某某版按国家 gt19250某某标准建设工程项目管理规范g/t50326某某建筑工程施工质量检验评定统一标准cg30188 各规安全规范、规定。三、施工部署：（一）施工准备（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验，对具体技术及作范围相当熟
2、悉，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方项目经理为核心，精心施工，达到优质、快速、安全的目的。（2）制定严密的管理体制：施工力量准备，按照项目管理层组劳务作出层分离的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺利进行。（3）材料准备：工程开工前，我公司准备符合质量环境、职业健康安全要第 1页 共 23页求的正规厂家合格产品。（4）劳动力进场准备：1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工
3、前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况，清楚施工特点，以及注意事项，做好心中有数，提高思想认识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。2）劳动的落实，保证措施根据施工方案、实施要求，提前落实安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后，应另行做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。（二）施工顺序及处理：铲除局部起泡，脱落的防水层修补屋面炸
4、裂处以及人为破坏处安装排气孔清扫屋面刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。（三）屋面防水工程质量的检查及验收：防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。四、成品保护：（1）施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施：（1）对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏，特别注意的是：一旦被破坏，必须根据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。第 2页 共 23页（2）要强化作人员成品保
5、护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应注意成品保护。（3）施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。六、工期：屋面防水为 15 天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量：确保合格，争创优良。屋面防水施工合同 2甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，
6、甲方配合完善各种必要的手续。3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。第 3页 共 23页 9
7、、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。10、本协议一式两份，双方各持一份。11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人（签名）：乙方：经办人（签名）：2022 年月日屋面防水施工合同 3甲方：乙方：经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、工程名称地点及材料 1、工程名称：2、工程地点：3、工程材
8、料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用 B4.0 厚施工。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。三、工程造价：按每平方米元计算。四、双方责任：1、甲方责任 (1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。第 4页 共 23页 (2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任;(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。(2)
9、配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。五、付款方式：2 栋楼完成付已完工程量 80%，验收合格付工程总造价的 85%，审计结算后付总造价的 95%，剩余 5%为保修金，按国家规定保修期为_年，保修期满一次性付清。六、其它：本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：乙方：联系电话：联系电话：_年
10、_月_日_年_月_日屋面防水施工合同 4甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：第 5页 共 23页一、施工期限：自某某年某某月某某日起至某某年某某月某某日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损
11、坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲方：乙方：负责人：负
12、责人：第 6页 共 23页经办人：经办人：年月日年月日屋面防水施工合同 5甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚 SBS 防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻 250mm 高。四、工程量计算及工程造价 1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约 3000)。2、屋面防水二层 SBS，按每平方米 43 元结算。3、卫生间天沟按 20 元/
13、结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价 90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款 10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、提供乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必须按照施工图纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。第 7页 共 23页 3、防水保修期为 3 年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。八、其他：1、本
14、协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式 3 份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同 6甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚 B 防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻 250 高。四、工程量计算及工程造价 1、按设计图纸和实际发
15、生的工程量计算面积(大约 3000)。2、屋面防水二层 B，按每平方米 43 元结算。3、卫生间天沟按 20 元结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价 90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款 10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、提供乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空第 8页 共 23页鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必须按照施工图纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工
16、程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式 3 份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：_年_月_日：屋面防水施工合同 7委托方甲方：神府经济开发区医院承建方乙方：根据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水 2、工程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、承建方式：由乙方包工包料。4、保修办法：免
17、费保修期为 5 年，自年月日至年月日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收 7付款方式：完工付总款 60%，三个月无质量问题付 20%，剩余 20%保证第 9页 共 23页金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲方乙方 2022 年 4 月日：神府经济开发区医
18、院：屋面防水施工合同 8甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：一、施工期限：自年日起至年月日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的原
19、因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。第 10页 共 23页 3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、其他未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字
20、)：_ _年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同 9甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法 a；a；、中华人民共和国建筑法 a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北某某新型材料有限公司 10 配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况：处理湖北某某新型材料有限公司 10 配电房防水屋面约 330平方米 1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区 2、工程名称：湖北某某新型材料有限公司 10 配电房防水屋面处理 3、工程内容：新做一层 B 改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎 3 厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，
21、附加层的施工。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材第 11页 共 23页料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采用外 3 厚 B 防水卷材 4、全部包工包料，单价为 27 元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须
22、达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费
23、(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量 90%计量，余下 10%作质保金。第 12页 共 23页 2、承包人剩余 10%的.工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期
24、内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予
25、支付。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故第 13页 共 23页均由乙方承担一切责任。
26、2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款 20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款 2 倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款 20%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所
27、损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。6、在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知 24 小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准
28、。十五、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：屋面防水施工合同 10第 14页 共 23页发包方：承包方：根据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。三、工程总造价 (
29、约 34108。00 元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的 92%;3、本工程总款项预留 8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工安全 1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，
30、并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。第 15页 共 23页七、双方责任 1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程
31、完工情况按进度拨款。7、工程完工后 3 个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。八、合同期限：年月日始年月日此。九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式 2 份，双方各持 1 份，具有同等效力。发包人：承包人：
32、年月日：屋面防水施工合同 11甲方：武威六中家属院业主委员会负责人：，业主委员会主任。第 16页 共 23页乙方全称：宏达防水公司承办人：，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村 233 号人，身份证号：电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约 1100 平方米，若有出入，以竣工验收
33、实际测量的面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为 39 元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计算，工期为天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工
34、作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影第 17页 共 23页响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付工程款%工程款，为元。2，乙方施工完毕，验收合格后付%工程款，为
35、元。3，房屋竣工验收交付使用后日内付%，为元。4，剩余 5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：经办人：经办人 2022 年月日 2022 年月日屋面防水施工合同 12甲方：乙方：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方委托乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和
36、人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。三、工期及保质期：第 18页 共 23页自本合同签订之日起_日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆
37、放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：签字日期：_年_月_日屋面防水施工合同 13甲方：乙方：为了防止公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙第 19页 共 23页方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概
38、况 1.工程地址：湖北_县_区 2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。第二条：工程价格：1.屋面 B 每平米 8 元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米元第三条:质量要求 1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期 1.工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2.如果
39、因乙方原因而延迟完工，每日罚款 500 元。第五条：付款方式 1.工程完工后付工程款 70%，甲方保留 5%工程款作为工程维修押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的 5%(工程维修押金)拨付乙方。第六条：施工安全：乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的不安全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。第 20页 共 23页第七条：合同生效:本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份
40、，双方各执一份，具有同等的法律效力.甲方:乙方：_年_月_日屋面防水施工合同 14发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标
41、准：合格五、结算方式根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据 2022 年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20 某某）89 号文件、六、付款方式竣工后付到 95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、第 21页 共 23页七、工程保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统
42、为 6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的 5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：2022 年 6 月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同 15甲方：乙方：身份证号码：电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商
43、，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料第 22页 共 23页二、工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米 43 元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边 8cm，短边 10cm 进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的 50%,剩余
44、50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余 5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为 5 年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、其他本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。开工日期：自_年_月_日起至_年_月_日止。本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日第 23页 共 23页