《屋面防水施工合同集合15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《屋面防水施工合同集合15篇.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、屋面防水施工合同集合15篇屋面防水施工合同1甲方：乙方：甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，根据民法典及建筑实施有关条例规定，甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的原则，为确保质量和施工顺利进行，经协商特签定如下合同。一、工程地点：二、单位工程名称：三、工程造价：(含税)以实际验收工程量每平方米：32元;注：其他零星项目未尽事宜，甲乙双方根据实际情况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。四、质量要求：所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工，乙方必须按照国家颁发的GB50207等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工，如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自
2、行负责。五、工程期限：工期天，即从_年_月_日至_年_月_日止。六、安全责任：乙方在施工过程中，必须时刻注意安全，强化施工安全教育和管理，要严格按照安全规范操作，如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。七、付款方式：本工程不付预付款，施工完成经验收合格后除预留5%保质金_年后支付外，其余一次性付清。八、违约责任：合同签订后，甲乙双方若任何一方违反以上条款，由违反方承担违约责任，并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_
3、年_月_日_屋面防水施工合同2甲方：武威六中家属院业主委员会负责人：，业主委员会主任。乙方全称：宏达防水公司承办人：，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号：电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的.面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起开始计
4、算，工期为天，如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产品名称：2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业
5、管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付工程款%工程款，为元。2，乙方施工完毕，验收合格后付%工程款，为元。3，房屋竣工验收交付使用后日内付%，为元。4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量问题情况下，支付给乙方。八、本
6、合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：经办人：经办人20xx年月日20xx年月日屋面防水施工合同3甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：一、施工期限：自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量
7、等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的.原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九
8、、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲方：乙方：负责人：负责人：经办人：经办人：年月日年月日屋面防水施工合同4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚
9、，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：3B防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、施工厚度要求：采用外3厚B防水卷材4、全部包工包料，单价为27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承
10、包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包
11、的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付办法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承
12、担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、安全施工文明施工安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付
13、。十二、保险承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合
14、同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方
15、有权直接在乙方工程款中扣除。6、在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、在执行合同中发生争议
16、，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：屋面防水施工合同5发包方：承包方：根据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;
17、四、付款方式：1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工安全1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙
18、方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门
19、参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。八、合同期限：年月日始年月日此。九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发包人：承包人：年月日：屋面防水施工合同6甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规
20、定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、
21、提供乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必须按照施工图纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙方维修。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：_年_月_日：屋面防水施工合同7甲方：_合同号：_乙方：_甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)
22、分项工程承包给乙方。依照中华人民共和国合同法及其相关的法律、行政法规，并遵循自愿公正、诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。一、工程名称：成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程二、工程地点：邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号三、承包施工范围：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付：1、工程内容：清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。2、工程价格及金额：(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按_元/计算(按实际施工面积计算);(2)一期工程施工面积约4万
23、，折算金额约_万元。3、工程量以实施工面积计算.4、工程款的支付：按工程进度每月结算一次，甲方每月按实际施工量的80%支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后，甲方支付到总工程款的95%;剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。5、如需乙方开据建安发票，税率按%计算。六、防水卷材质量和施工质量要求：1、防水卷材质量要求：由甲方提供卷材及冷底子油，并有出厂合格证、出厂检验报告，符合国家现行标准抽检合格。2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20_规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必须严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(
24、包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必须上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满足国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当，不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必须满粘、并粘接牢固，接缝密实，四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格按照国家规范的搭接率不低于10%，搭接和损耗率不得超过15%，超出部分材料消耗由乙方承担。3、质保期限：按照国家规定的保修年限(五年)承担保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修，若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏，乙方不承担保修责任，但可协助甲方处理，
25、费用由甲方承担。在保修期间，发生任何质量问题，乙方必须在接到甲方电话通知24小时内进行维修，否则甲方有权自行修复，所产生的费用(费用金额无需乙方同意，以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。七、安全文明施工：1、甲、乙双方认真的遵守国家有关安全生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记录工作。3、施工安全由乙方负责，甲方代乙方购买建安意外伤害险。4、派驻现场代表：_甲方：_，乙方：_八、施工注意事项：1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严格遵守安全
26、生产施工操作程序;严禁高空抛物，严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反安全生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等原因所造成的人身伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。2、乙方须服从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等服从甲方的安排。乙方应文明施工，规范管理，服从甲方的工作区域管理，不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱护公物，不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为，由乙方承担相应责任。3、乙方在施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。4、竣工验收前乙方退场时，必须清
27、理现场，否则，甲方有权委托其它单位清理，由此产生的费用由乙方承担。九、甲方责任：1、负责提供图纸或设计变更材料一份;2、负责提供符合规范要求的防水施工基面，如局部基面需要处理，提供基面处理材料(水泥、砂等);3、负责提供场地或库房、施工照明、电、水等配套设施，甲方不得收取乙方任何费用;4、负责施工安排、进度控制、质量检查、组织竣工验收;5、配合乙方对排水施工完成的工作面进行保护;6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方参与乙方对其职工进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的.传达，并进行监督、检查;7、在施工过程中因为甲方施工原因或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的，甲方
28、应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。十、乙方责任：1、遵守甲方现场的各项规章制度，做到安全施工，文明施工;2、严格按设计图纸规范要求和施工方案以及合同规定组织人员进行施工和交工;3、施工方案由乙方提供给甲方有关单位审批;4、提供甲方所需材料的相关资料;5、做好对防水施工完成的工作面的保护;6、做好蓄水试验及验收工作。7、负责保管甲方提供的防水材料，如有丢失由乙方负责赔偿。十一、违约责任：1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失，应给予赔偿;2、甲方未按合同的要求支付工程进度款，须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金，乙方有权停工，因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;3、乙方不按“施工方案”
29、和甲方要求的施工进度，造成工期延误的一切损失由乙方承担并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。十二、合同争议：1、出现本协议规定的不可抗力事件而给工程本身造成损失，乙方应承担自身责任范围内的一切经济损失。2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后，本合同终止作废。甲方(章)：_代理人(签字)：_联系电话：_乙方(章)：_代理人(签字)：_年_月_日屋面防水施工合同8甲方：乙方：
30、身份证号码：电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的.交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。四、施工中的安全责任乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方
31、共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自20xx年三月十二日起至本月二十日止。九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字
32、)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同9发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）屋面防水施工合同10甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约
33、定如下：一、施工期限：自年日起至年月日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的.施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙
34、方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、其他未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同11（简称甲方）：_（简称乙方）：_本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方
35、施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，认真商议应共同遵守，严格履行以下条款：一、工程概况：1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称：屋面防水维修工程3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材4、承包方式：包工、包料5、承包价格：28200元二、乙方职责：1、本工程开工之日起，听从甲方安排、服从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带安全帽，屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水维修过程中，乙方要严格遵守文明安全规章制度，如有违反安全规章制度所造成的安全事故，由乙方自己承
36、担3、质量保证，乙方所施工的屋面防水维修工程，在一年之内发现渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾害、人为破坏不在保修之列）三、甲方职责：1、甲方免费为乙方提供三通：路通、水通、电通2、协助乙方搞好安全设施，配合乙方进行施工，确保补漏工程顺利进行四、付款方法：屋面防水维修工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）五、法律责任：1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，及时协商
37、解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同12甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：_二、工程名称：_三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫
38、生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元/结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、提供乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的.找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙
39、方负责：1、必须按照施工图纸及施工方案施工。2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费维修。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同13甲方：_乙方：_甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方，根据民法典及建筑实施有关条例规定，甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的.原则，为确保质量和施工顺利进行，经协商特签定如下合同。一
40、、工程地点：_二、单位工程名称：_三、工程造价：(含税)以实际验收工程量每平方米：32元;注：其他零星项目未尽事宜，甲乙双方根据实际情况现场协商解决，结算费用按现场实际签证为准。四、质量要求：所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工，乙方必须按照国家颁发的GB50207等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工，如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行负责。五、工程期限：工期天，即从_年_月_日至_年_月_日止。六、安全责任：乙方在施工过程中，必须时刻注意安全，强化施工安全教育和管理，要严格按照安全规范操作，如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。七、付款方式：本
41、工程不付预付款，施工完成经验收合格后除预留5%保质金_年后支付外，其余一次性付清。八、违约责任：合同签订后，甲乙双方若任何一方违反以上条款，由违反方承担违约责任，并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。九、此协议一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。甲方代表：_(盖章)乙方代表：_(盖章)签订日期：_年_月_日屋面防水施工合同14一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；2、安装排气孔；3、做改性沥青防水卷材；4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制依据：按甲方意图。建筑乙方质量管理条例XX版按国家gt19250XX标准建
42、设工程项目管理规范g/t50326XX建筑工程施工质量检验评定统一标准cg30188各规安全规范、规定。三、施工部署：（一）施工准备（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践经验，对具体技术及作范围相当熟悉，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方项目经理为核心，精心施工，达到优质、快速、安全的目的。（2）制定严密的管理体制：施工力量准备，按照项目管理层组劳务作出层分离的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理经验的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，
43、确保工程施工顺利进行。（3）材料准备：工程开工前，我公司准备符合质量环境、职业健康安全要求的正规厂家合格产品。（4）劳动力进场准备：1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的.前期准备时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基本情况，清楚施工特点，以及注意事项，做好心中有数，提高思想认识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。2）劳动的落实，保证措施根据施工方案、实施要求，提前落实安排和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求计划落实之后，应另行做好施工劳动力安排预备计划，以备在必要时能随时召集
44、调用，作为确保合同工期一项必要措施。对施工人员的生活和后勤条件做充分考虑安排，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节变化适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的需要。（二）施工顺序及处理：铲除局部起泡，脱落的防水层修补屋面炸裂处以及人为破坏处安装排气孔清扫屋面刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。（三）屋面防水工程质量的检查及验收：防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观实用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。四、成品保护：（1）施工人员要认真的保护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻。五、质量保证措施：（1）对屋面防水层需要多次检查有无破坏和刺漏，特别注意的是：一旦被破坏，必须根据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。（2）要强化作人员成品保护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应注意成品保护。（3）施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。六、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量：确保合格，争创优良。屋面防水施工合同15建设单位：_省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方)承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，根据中华人民共和国合同法及相关