《2023年-政策法规题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-政策法规题.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、政策法规题库 单选题1、合同法规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（C） 关系的协议A:劳动 B:行政 C:民事权利义务D:承包经营2以下行为是符合我国法律规定的是（D ）oA总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C建设单位的工程款直接进入本次项目管理管 控机构的财务 D 总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 3、以下哪项原则不属于仲裁活动的基本原则（）。A:自愿原则 B:尊重事实、依据法律的公平合理原则C:仲裁依法独立进行原则D: 一裁终局原则4、从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、
2、考核，由建设行政主管部门（B ） 并颁发资格证书。A审批B注册 C 登记 D 备案5、建设单位应当自领取施工许可证之日起（A ）内开工。A 一个月B二个月 C三个月 D 四个月6.通过土地 使用权出让方式取得有限期的土地使用权，应支付（D ）oA. 土地征用费B. 土地补偿费 C. 土地开发费 D. 土地使用权出让金7、依照中华人民共和国土地管理管控法的规定，土地征用及迁移补偿费一般不得超过被 征土地年产值的倍。A.10B.15C.20D.308、工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程造价 咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出
3、资额均 不得低于（D ）。A、30、60 B、20、50 C、10、40 D、60、609.在下列各项中，属于造价工程师权利的有口。A.在限定范围内允许他人以本人名义执业B.在工程造价成果文件上签字C使用造价工程师名称D.依法申请开办工程造价咨询单位 E.申请豁免继续教育 10、根据工程造价咨询单位管理管控办法的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一 是：具有专业相关技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书 的专业人员分别不少于（C ）。A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 411下列各项中合同解释排列顺序正确的是（D ）A 协议书一一
4、通用条款一一专用条款一一工程通知单B 图纸专用条款通用条款中标通知书C 工程报价单一一专用条款一一通用条款一一相关技术规范D 协议书投标书通用条款专用条款12、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得造价工程师执业资格证（A） 个月内到所在省级注册初审机构申请注册。A.3 B.6C.9D.12E.随时13 .经济法律事实是指能引起经济法律关系产生、变更或消灭的客观现象，它包括的事件是 指（B ）o35、下列叙述正确的是（ABD ）oA禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C建筑工程总承包单位可以将承包工程中的
5、全部工程发包给具有相应资质条件的分包单 位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可D 实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成E实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成A.双方当事人变更协议B.社会动乱C.法院判决D.行政指令14 .下列关于代理的表述中，不正确的是（D ）oA.代理人在授权范围内可以自行决定自己的意思表示B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人必须在代理权限内实施代理行为 D.被代理人对代理人的不当代理行为不承 担民事责任15 .甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁 合同，其中规定乙公司应
6、于 2001年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司未按期付租金。则该 笔租金的诉讼时效至（C ）期满。A.2003年3月2日 B.2002年5月16日C.2002年3月2日 D.2001年5月16日16 .根据有关法律规定，如果权利人的权利从被侵害之日起超过（B ）的，人民法院不予保 护。A.30 年 B.20 年 C.15 年 D.10 年17 .合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，按照我国合同法规定，要约和承诺 的生效是指（D ）。A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人 D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人
7、 18.按照我国合同法规定，由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解，而订立了损 害己方利益的合同，则该当事人可以（A ）oA.请示人民法院变更该合同B.拒绝履行合同，宣布合同无效C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同19 .对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发 生波动时，则（C ）oA.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行B.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行C.无论是价格上涨还是下降，仍按原合同价执行D.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行20 .按照我国合同法规定，如果债权人自提存之日起（D）内不领取提存
8、物，则提存物 扣除提存费用后，归国家所有。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年21 .在下列各项中，属于保险人权利或义务的是（A ）oA.按约给付保险金 B.按约交纳保险费C.请求保险金D.指定受益人22 .建设 工程 合同可以从不同角度进行分类，按承包范围和数量划分，可分为（D ）oA.建设工程承包合同、建设工程委托监理合同和物资采购合同B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同C.建设工程监理合同、建设工程勘察设计合同和建设工程 施工 合同D.建设工程总承包合同、建设工程承包合同和建设工程分包合同23 .按照我国建筑 法和合同法规定，下列关于建设工程合同的表述中错误的是（A
9、 ）A.建设工程合同可以采用书面形式或口头形式B.订立建设工程合同时，受要约人是招标人C建设工程合同的订立，要经过要约和承诺两个阶段D.建设工程合同是一种诺成合同，也是一种双务合同24某建设工程设计合同中约定的设计费为50万元，委托人已按常规比例向承包人支付了定 金。但承包人由于自身原因未能履行该合同，则承包人应返还给委托人（B ）。A.10万元 B.20万元C.50万元 D.100万元25.中标通知书、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分,单就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为（C ）oA.施工图纸、工程量清单、中标通知书C.中标通知书、施工
10、图纸、工程量清单 26.我国建设工程施工合同示范文本 （B ）oA.单机试车和联动试车均由发包人组织 人组织C.单机试车和联动试车均由承包人组织B.工程量清单、中标通知书、施工图纸D.施工图纸、中标通知书、工程量清单 中关于组织设备安装工程无负荷试车的规定是B.单机试车由承包人组织，联动试车由发包D.单机试车由发包人组织，联动试车由验收委员会组织27.承发包双方按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，在履行该合同的过 程中，工程师发出口头指令，但未及时予以书面确认。承包人在工程师发出口头指令后的第 3天提出书面确认要求， 但工程师在接到该要求3天后仍未答复，则（D ）。A.承包人应继续
11、等待答复 B.承包人应再次提出书面确认要求C.工程师可不予承认该口头指令 D.该口头指令视为已被确认28,承发包双方按照建设工程施工合同（示范文本）签订了施工合同，当该合同生效后，如 果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请 的提 出应不迟于协议书约定的开工日期前（D ）oA.28 天 B.21 天 C14 天 D.7 天29、根据工程造价咨询单位管理管控办法的规定，在某省城新开办的工程造价咨询单位， 其资质应由其所在省（）审批。A.人民政府建设行政主管部门商同级有关专业部门B.人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院建设行政主管部门C.工程造价管理管控协会
12、初审合格后报国务院建设行政主管部门D.人民政府建设行政主管部门初审合格后报国务院工程咨询管理管控机构答案：A30、诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，法律规定消灭其（）的制度。A.起诉权 B.胜诉权 C.上诉权 D.实体权答案：B31 .同时履行抗辩权又称为（）oA）不履行抗辩权B）先履行抗辩权C）后履行抗辩权D）不安抗辩权32、根据我国反不正当竞争法的规定，经营者以排挤竞争对手为目的、以低于商品成本 的价格销售商品的行为属于（）行为。A.虚假销售B.限制竞争 C.不当交易 Do商业侵权答案：C33、租赁保证金一般是合同金额的（）。A、5% B、6%C、8% D、10% 答案：A34、经
13、济法律关系主体即（）依法享有经济权利、承担经济义务的当事人。A、参与经济法律关系B、国家机关 C、农村集体组织的成员 D、参与经济活动答案：A35、行为人没有代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，其 法律后果由（）承担。A.代理人 B.被代理人 C.行为人 D.相对人 答案：B36、属于我国合同法调整范围的是指由（）产生的债权债务关系。A.双方当事人协商一致B.侵权行为C.不当得利 D.无因管理管控答案：A37、根据国家现行有关规定，下列关于建设本次项目开工的表述中正确的是（）o A.部门和地方政府有权自行审批大中型工程建设本次项目的开工报告 B.年度大中型和限额以上
14、新开工本次项目须经国务院建设行政主管部门批准 C. 一般本次项目在报批新开工前，必须由审计机关对本次项目的有关合适的内容进行 审计证明D.新开工本次项B必须具备按施工顺序需要至少6个月以上的工程施工图纸 答案：C38、合同生效后，当事人发现合同对履行地点约定不明确的，应当首先采用（）确定。A.按照合同有关条款B.协议补充的方式方法C.按照交易习惯D.按照订立合同时履行地价格 答案：B39、按照我国关于实行建设本次项目法人责任制的暂行规定的要求，本次项目总经理的 职权包括（）oA.负责提出本次项目开工报告 B.审核上报年度投资计划 C.组织编制 本次项目初步设计文件D.负责提出本次项目竣工验收申
15、请报告答案：C）40、（）是与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。A.保险人 B.被保险人C.投保人 D.受益人答案：C41、以财产的价值额或租金额为征税对象的各个税种统称为（）。A、所得税 B、资源税 C、财产税 D、流转税 答案：C42、无权代理是指（）而以他人的名义进行民事、经济活动。A、企业未经注册B、企业法人超越经营范围C、行为人没有代理权 D、被代理人没 有授权 答案：C43、要约人在要约发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是（）。A、新要约 B、要约撤回 C、要约撤销D、承诺答案：B44、国家所有土地的所有权由（）代表国家行使。A、国务院B
16、、土地行政管理管控部门C、全国人大常务委员会D、地方人民政府 答案：A45、根据我国城市房地产管理管控法的规定，下列关于城市房地产交易的表述中正确的 是（）。A.房地产权利人转让房地产，应当报县级以上人民政府审批B.房地产转让、抵押时，该房屋占用范围内的土地使用权可不转让、抵押C.房屋重置价格是指前一年新建同样房屋的价格D.房地产权利人转让房地产，应当将成交价在县级以上人民政府备案 答案：C46、我国合同法规定（）时生效。A、要约人发出要约 B、要约到达受要约人C、受要约人了解了要约合适的内容 D、 要约于受要约人发出承诺 答案：B47、要约是希望（）的意思表示。A、他人知道自己B、他人向自己
17、提出订立合同C、和他人进行磋商 D、和他人订立合 同答案：D48、撤销要约的通知，应当在（）到达受要约人。A.要约到达之前 B.与要约同时 C.受要约人发出承诺通知之前 D.受要约人发 出承诺之后答案：C49、根据我国合同法的规定，构成违约责任的核心要件是（）oA.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事入主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定答案：A50、我国营业税实行差别比例税率，对金融保险业实施（）的税率。A、3% B、5% C、8%D、20% 答案：C51、按照我国现行财务制度规定，企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定外，首先应用 于（）
18、。A.提取法定盈余公积金和公益金B.弥补企业以前年度所发生的亏损C.向投资各方按其出资比例分配利润D.弥补被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款 答案：D52、根据我国合同法的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力的 是独立存在的有关（）的条款。A.违约责任B.履行期限和地点C.解决争议方式D.质量保修范围 答案：C53.下列情况中，诉讼时效期间为4年的是（）oA）身体受到伤害要求赔偿B）相关技术进出口合同纠纷C）财产继承纠纷 D）建设工程合同发生纠纷54,下列关于要约的说明不正确的是（）oA）要约的合适的内容应具体确定B）要约必须以缔结合同为目的C）要约必须具备合同的主
19、要条款 D）要约可以不涉及合同的主要条款55 .根据保险法的规定，保险事故发生后，对于保险合同各方的责任，下列表述中正确的是 （）oA）保险人应当自行收集有关保险事故的证明材料B）赔偿或给付保险金必须一次全部支付C）若在法定期限内不能确定赔付或给付数额，应先予支付最低数额保险金D）只要保险人支付了全部保险金额，保险标的的全部权利归保险人56 .建设工程合同纠纷由仲裁机构裁决后，当事人应当自觉执行裁决。一方当事人不执行的， 另一方当事人可以申请（）强制执行。A）仲裁机构 B）建设行政主管部门 C）司法监督机构 D）有管辖权的人民法院57.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交
20、给第三者作出裁决, 仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。58、我国合同法规定（）时生效。A、要约人发出要约 B、要约到达受要约C、受要约人了解了要约合适的内容D、要约于受要约人发出承诺答案：B28、诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利，法律规定消灭其（B）的制度。A.起诉权 B.胜诉权 C.上诉权 D.实体权42、经济法律关系主体即（A）依法享有经济权利
21、、承担经济义务的当事人。A、参与经济法律关系B、国家机关C、农村集体组织的成员D、参与经济活动43、行为人没有代理权以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，其 法律后果由（B）承担。A.代理人B.被代理人C.行为人D.相对人52、合同生效后，当事人发现合同对履行地点约定不明确的，应当首先采用（）确定。A.按照合同有关条款B.协议补充的方式方法C.按照交易习惯D.按照订立合同时履 行地价格多选题1、造价工程师有那些不予注册：（A,C,D,E ）oA、不具有完全民事行为相关能力；B、刑事处罚执行完毕至申请注册之日不满7年；C、行政处罚自决定之日至申请注册不满3年；D、吊销造价工程
22、师注册证自处罚决定之日至申请注册不满5年；E、在两个以上单位以造价工程师名义执业的；2、根据我国建筑法的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。A.施工企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C.两个以上的建筑施工企业联合承包大型或结构复杂的建筑工程D.总承包单位自行将其承包工程中的部分工程发包给有相应资质条件的分包单位E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位 答案：A、B、D、E3、下列建设用地的土地使用权，确属必要的，可以由县级以上人民政府依法批准划拨（）。A.国家机关
23、用地和军事用地B.能源、交通、水利等本次项目用地C.城市基础设施用地和公益事业用地D.经济适用房开发本次项目用地E.工业用地答案：AC4、按照课税对象的不同性质，税收可以划分为（）和行为税五大类。A、流转税B、所得税C、资源税 D、消费税E、财产税 答案：ABCE5、合同法规定，有下列（）情形的，当事人有权请求人民法院撤销其合同。A、.一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 C、在订立合同时显失公平的D、违反法律、行政法规的强制性规定E、因重大误解而订立合同的 答案：CE6、建筑许可管理管控制度的从业资格制度的管理管控对象，属单位的主要包括（）等。
24、A、建设工程总承包单位 B、建设工程分包单位 C、建设工程勘察设计单位 D、建 设工程监理单位E、建筑业企业 答案：ACDE7、下列关于增值税的表述中正确的是（）oA.按照增值税的征管方式，可将纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人B.销售不动产应作为增值税的课税对象C.增值税在零售环节实行价内税，零售以前的其他环节实行价外税D.增值税税额应为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额E.将购买的货物用于集体福利，也视为销售，需要征收增值税答案：ACE8、委托代理关系可因（）而终止。A、代理期间届满B、代理人死亡C、被代理人死亡 D、代理事务完成E、监护关 系消灭答案：ABD9、根据我国合同法的规定，在
25、使用格式条款合同时，由提供格式条款合同的一方当事 人在合同中设定、但不具备法律效力的条款有（B、C、E ）的条款。A.免除对方责任B.免除自己责任C.加重对方责任 D.排除自己主要权利E.排除对 方主要权利 答案：B、C、E10、我国已建立了（A、C、D）三税并立的流转税制格局。A、增值税 B、所得税 C、消费税 D、营业税 E、资源税 答案：A、C、D11、我国的法律形式具体包括：（BCD E）A、主管部门的文件B、行政法规 C、宪法、法律 D、地方性法规 E、行政规章12、合同法规定：当事人订立合同有（E）种形式，其书面形式包括：（BCD）A、五 B、合同书 C、信件 D、数据电文等 E、
26、三13、中华人民共和国担保法中规定的担保方式有：（ACD）A、保证 B、书面 C、抵押和质押D、留置和定金E、口头14、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人（C D ）。A、4 B、电文 C、8D、书面 E、随意形式15、施工合同中的索赔及其争议的处理方式方法有（ACD）A、协商谈判B、中间人谈判C、邀请中间人调解D、向仲裁机构申请仲裁 E、行政机关裁决16 建设工程施工合同（示范文本）由（人B C）组成。A协议书 B通用条款C专用条款 D工程量清单E中标通知书17.销售税金包括（ABCE ）oA.增值税 B.消费税 C.营业税 D.利息税 E.城市维护建设税及
27、教育 费附加等 18.根据国家税法，计入建筑安装工程费用的税费有（ABCD ）。A.房产税 B.印花税 C.营业税 D.城市维护建设税E.固定资产投资方向调节税19 .我国建设工程施工 合同（示范文本）规定，对于在施工中发生不可抗力，其发生 的费用和责任的规定有（AC ）oA.工程本身的损害由发包人承担B.人员伤亡由其所属单位负责，所造成的损失由乙方负责C.由乙方机械设备损坏、所造成的损失由乙方负责D.所需清理、修复工作的责任费用的承担，双方可以协商E.所发生的一切损害及费用均由发包人承担20 .无效合同的确认权属于（CD）。A、工商行政管理管控局B、行业行政管理管控部门C、人民法院D、仲裁机
28、构E、中介咨 询部门21 .关于解除 合同不正确的说法是（ACE ）。A.施工 合同当事人协商一致并报经有关部门同意后，施工 合同可以解除B.专用条款约定的风、雨、雪造成 工程 停、缓建，致使 合同无法履行，合同双方 可以解除合同C.因工程 款支付相关问题承包人停工达28天，发包方仍不支付 工程 款，承包人有 权解除合同D.承包人将其承包的全部 工程 转包给他人，发包人有权解除合同E.合同解除后，当事人双方约定的结算和清理条款同时失效22 .建设 工程 施工 合同示范文本中，关于工程 保险，正确的说法有（BDE ）oA.开工前发包人应当为建设工程和施工场地内承包方人员及第三方人员生命财产 办理
29、保险B.承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险C.运至 施工 场地内用于工程的待安装设备，当由承包方保管时则由承包人办理 保险， 并支付保险费用D.在订立保险合同前，保险人与投保人均应履行告知义务E.保险人如发现不 安全 因素，应及时向投保人提出建议23 .FIDIC施工合同条件中，关于指定分包商的表述正确的是（ADE ）。A.指定分包商是业主（或工程师）指定的特殊分包商B.指定分包商应与业主签订特殊工作的分包合同C.指定分包商在合同关系中与一般分包商的地位不同D.选择指定分包商的目的是为便于工程师对现场协调管理管控E.给指定分包商的付款应从暂列金额内开支24 .建设工程施工合同示范文
30、本规定了工程变更的程序和变更后合同价款的确定，下 列表述正确的是（BCE ）oA.设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B.承包人在施工过程中更改施工组织设计，应经工程师同意C.改变有关工程的施工时间和J顷序属于设计变更D.变更有关工程的质量标准和工期属于设计变更E.变更工程价款的报告应由承包人提出25 .根据法律规定，下列各项中诉讼时效为一年的有（BE ）。A.相关技术进口合同引起争议的 B.出售质量不合格的商品未声明的C.建设工程施工合同引起争议的 D.建设工程勘察设计合同引起争议的E.身体受到伤害要求赔偿的26 .按照我国合同法规定，债务人可以将标的物提存的情况有（AD ）oA.债权人
31、无正当理由拒绝领受 B.债权人死亡而已确定继承人C.债权人丧失民事行为相关能力 D.债权人死亡但未确定继承人E.债权人出国定居27 .为使要约不生效，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是（BDE ）。A.要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知 B.受要约人发出承诺通知之前收到要 约撤销通知C要约人发出的要约通知中已明确规定了承诺期限D.受要约人发出承诺通知的同时,收到要约撤销通知E.要约人发出的要约通知中未明确规定承诺期限28 .税收的基本要素包括（ACD ）oA.纳税人B.征税人C征税对象 D.税种和税目E.征税时间29 .在下列各项合适的内容中，属于勘察设计委托人责任或义务的
32、有（BD ）oA.根据实际需要，批准对设计文件进行修改B.不得将勘察设计成果转让给第三方重复使用C.负责设计变更和修改预算D.为配合施工的勘察设计人员提供必要的生活条件E.解决施工过程中有关设计的相关问题30 .根据我国建设工程施工合同（示范文本）规定，应由发包人完成的工作包括（ACDA.负责组织图纸会审和设计交底B.提供工程进度计划及相应进度统计报表C.确定水准点与坐标控制点D.协调处理施工现场地下管线的保护工作E.保护已完工程并承担损坏修复费用31 .根据我国建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师是指（BD ）。A.承包人委派的本次项目经理B.监理单位委派的总监理工程师C.设计单位委派的
33、施工现场代表D.发包人指定的履行合同的负责人E.设备供应单位委派的相关技术负责人32 .列关于委托合同的表述中，正确的是（ADE ）oA.委托合同可以是有偿合同或无偿合同 B.委托人只能委托受托人处理一项或数项事 务 C.受托人处理委托事务取得的财产归自己所有D.经委托人同意，受托人可将委托事务转委托E.委托人应当预付处理委托事务的费用33 .按照FIDIC 土木工程施工合同条件规定，属于承包商权利或义务的是（BCD ）。A.按规定时间向业主递交支付证书B.提交进度计划和现金流量估算表C保护工程师提供的坐标点和水准点D.保障业主在工程现场免于遭受人身或财产的损害 E.在施工期间和缺陷责任期内负责照管工程现场 34.根据FIDIC合同条件，承包商享有以下（ACDE ）等权利。A.有权得到工程付款B.有权进行必要的设计变更C.有权拒绝接受指定的承包商D.如业主违约，承包商有权中止受雇和暂停工作E.有权提出索赔