《2023年违约购房合同（7份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年违约购房合同（7份范本）.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年违约购房合同（7份范本） 书目 第1篇购房违约合同 第2篇卖房购房合同违约 第3篇购房违约合同范本 第4篇购房违约赔偿合同 第5篇购房违约上诉状 第6篇购房合同违约诉讼书 第7篇购房合同违约起诉书 购房违约合同 甲方(出卖人)：_物业发展有限公司 乙方(买受人)：_小区单元房业主 鉴于： 1、_年_月_日，甲、乙双方共同签订了_市商品房预售合同(合同编号：_)，乙方购买_小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币_元。 2、甲方应于_年_月_日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的入住通知书，甲方自_年_月
2、_日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至_年_月_日。 5、乙方已于_年_月_日办理了入住手续，接收了商品房。 6、自_年_月_日起至_年_月_日止，甲方逾期交房日，比照_市商品房预售合同第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币_元。 甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币_元，于_年_月_日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主见或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日
3、起生效。 五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 卖房购房合同违约 客户托付书甲方：身份证号：地址：乙方：地址 双方本着同等、自愿、诚信的原则，为维护双方当事人的合法权益，对乙方向甲方所供应的房屋信息，双方达成如下看房协议： 一、甲方托付乙方为其供应中介服务，并承诺乙方促成交易时支付服务酬劳给乙方。 二、房产概况：甲方需购买位于_的房产，出售报价_元，占地面积_平方米，建筑面积_平方米。 三、酬劳支付期限：乙方促成买卖交易的，甲方须向乙方支付房产成交总价1.5%作为服务酬劳，甲方须在签订时一次性支付给乙方。 四、违约责任：甲方须邀请乙方参与与房主的谈判
4、并见证签约，不得就乙方所供应之看房信息私下与房主以任何理由成交或告知他人成交，亦不得就同一房屋另行通过其它任何单位、人员成交，假如违反本协议，甲方除须支付本协议约定的佣金外，还须另行支付售价的3%作为违约金。 五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签章后生效。甲方：乙方：联系电话：联系电话：时间：_年_月_日房产合同篇10订立合同双方：出卖方：_，以下简称甲方;购买方：_，以下简称乙方。依据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一样，签订本合同，以资共同信守执行。 第一条乙方购买甲方座落在_市_街_巷_号的房屋_栋_间，建筑面积为_平方米。 其次条上述房产的交易价格：_。 第三条付款时间与方法：
5、1.乙方应于_年_月_日前向甲方付清房产款项。2.乙方面交给甲方现金_元;其余_元均由乙方按甲方供应的汇款地点、收款人汇给甲方。 第四条甲方应于_年_月_日前将交易的房产全部交付给乙方运用。 第五条税费分担1.甲方担当房产交易中房产局应征收甲方的交易额的_%的交易费;担当公证费、协议公证费。2.乙方担当房产交易中房产局应征收乙方的交易额的_%的交易费，担当房产交易中国家征收的一切其它税费。 第六条违约责任1.乙方必需按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款_%的违约金。2.甲方必需按期将房产交付甲方运用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款_%的违约金。 第七条本
6、合同主体1.甲方是_、_、_、_，共_人，托付代理人_即甲方代表人。2.乙方是_单位，代表人是_。 第八条本合同经国家公证机关_公证处公证。 第九条本合同一式_份。甲方产权人各一份。乙方一份。_房产管理局、_公证处各一份。 甲方：_乙方：_ _代表：_代表：_地址：_地址： 购房违约合同范本 合同违约赔偿协议书范本 甲方(出卖人)：_*物业发展有限公司 乙方(买受人)：_*小区单元房业主 鉴于：_ 1、年月日，甲、乙双方共同签订了_市商品房预售合同(合同编号：_)，乙方购买*小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币元。 2、甲方应于年月日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，
7、甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的入住通知书，甲方自年月日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至年月日。 5、乙方已于年月日办理了入住手续，接收了商品房。 6、自年月日起至年月日止，甲方逾期交房日，比照_市商品房预售合同第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。 甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金
8、钱给付主见或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ _年_月_日 购房违约赔偿合同 2023购房违约赔偿甲方：_都城物业发展有限公司 乙方：_劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于： 1、_年月日，甲、乙双方共同签订了北京市商品房预售合同，乙方购买_劲松路甲1号松华园小区住宅楼，乙方已向甲方支付购房款人民币_元。 2、甲方应于_年_月_日前向乙方交付商品房。 3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。 4、乙方已收到甲方的入住通知书，甲方自2023年5月20日起办理入住手续，乙
9、方同意甲方的逾期交房违约金截止至_年_月_日。 5、乙方已于_年_月_日办理了入住手续，接收了商品房。 6、自_年_月_日起至_年_月_日止，甲方逾期交房201日，比照北京市商品房预售合同第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行 一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于_年月日前以现金方式一次付清。 二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。 三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主见或要求。 四、本协议自双方签字盖章之日起生效。 五、本协议一式
10、三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 购房违约上诉状 上诉人(原审原告)：_居处：_法定代表人：_ 被上诉人(原审被告)：_居处：_法定代表人：_ 被上诉人(原审被告)：_ 居处：_法定代表人：_ 上诉人因买卖合同纠纷一案，不服_ 人民法院_ 民事判决书，现提起上诉，买卖合同纠纷上诉状。 上诉恳求： 1、恳求二审法院依法撤销一审判决改判支持上诉人一审的诉讼恳求。 2、一、二审诉讼费由被上诉人担当。 上诉理由： 一、一审判决认定事实错误 二、一审判决适用法律错误 此致 _ 中级人民法院 上诉人：_ _ 年 _ 月 _ 日 购房合同违约诉讼书 原告：_姓名，性别，诞生
11、年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话; 被告：_姓名，性别，诞生年月日，民族，文化程度，籍贯，工作单位，住址，身份证号码，联系电话; 诉讼恳求：_ 一、恳求贵院判令被告接着履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。 二、恳求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币_元，违约金_元/天，(由2023年10月31日至2023年6月10日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。 三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由恳求增加违约金数额。要求根据22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币_元(大写：_)。 四、恳求贵院判令被告因延
12、期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失_元。(按银行现利率执行)。 五、恳求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告担当。 事实与理由_ 此致 _人民法院 具状人：_ 购房合同违约起诉书 原告：_，性别：_汉族，诞生日期， 身份证号：_联系电话：_ 住址：_邮编：_ 被告：_限公司 法定代表人：_黄某彪职务：_总经理 注册地址：_邮编：_联系电话：_ 诉讼恳求：_ 一、恳求贵院判令被告接着履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。 二、恳求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币元，违约金元/天，(由*年*月*日至*年*月*日)逾期7个月，(按银行同期贷款利率计算)。 三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由恳求增加违约金数额。要求根据22元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币元(大写：_)。 四、恳求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失元。(按银行现利率执行)。 五、恳求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告担当。 此致 _人民法院 具状人： _