《十次电大本科《建设监理》期末考试题题库.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《十次电大本科《建设监理》期末考试题题库.pdf（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新十次电大本科 建设监理期末考试题题库(2 0 1 5 年 1 月至2 0 1 9 年 7 月试题)说明：试卷号：1 1 9 4课程代码：0 0 8 4 9适用专业及学历层次：土木工程；本科考试：形考(纸考、比例3 0%)；终考：(纸考、比例7 0 9 6)2 0 1 9 年 7 月试题及答案一、单项选择题1 .建设监理任务的受托方是(A)。A.工程监理单位 B.业主C.设计单位 D.勘察单位2 .在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为(A)oA.项目业主 B.勘察单位C.承建商 D.监理单位3 .下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是(D)。A.不在
2、施工、材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动4 .为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，明确各级目标控制人员的任务和职责分工应属于(A)oA.组织方面 B.技术方面C.经济方面 D.合同方面5 .项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为(D)。A.平行检查 B.旁站C.巡视 D.见证取样6 .直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲(A)。A.只有一个顶头上司的一元化领导 B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个
3、顶头上司的多元化领导 D.有多个顶头上司的一元化领导7 .工程建设强度可用来衡量(A)。A.工程建设的紧张程度 B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度 D.工程质量的好坏程度8 .合同的客体是指(B)。A.合同签约双方的当事人B .合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是(C)。A.固定总价合同 B.计量估价合同C.单价合同 D.成本加酬金合同1 0.解决建筑合同纠纷的
4、方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为(B)。A.协商解决 B.调解解决C.仲裁解决 D.诉讼解决1 1.工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体，下列均为监控主体的是(A)。A.政府和监理单位 B.施工单位和设计单位C.设计单位和建设单位 D.监理单位和勘察单位1 2 .施工图纸会审的三方分别为(A)。A.监理方、施工方、设计方 B.建设方、施工方、设计方C.设计方、材料供应方、政府 D.监理方、材料供应方、设计方1 3 .见证点又称为(B)。A.停止点 B.截留点
5、C.待检点 D.免检点1 4 .项目的负债是指(B)。A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬1 5 .在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做(A)。A.投资偏差 B.计价偏差C.设计偏差 D.计量偏差1 6 .用来反映项目偿付流动负债能力的指标是(B)oA.投资利润率 B.流动比率C.资产负债率 D.速动比率1 7 .影响建设工程项目进度最大的干扰因素是(A)oA.人为因素 B.技术因素C.设备与构配件因素 D.水文地质与气象因素1 8 .工期
6、延误造成的损失的承担方应为(B)。A.监理单位 B.承包单位C.建设单位 D.设计单位1 9 .安全管理的中心问题是(D)。A.降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行2 0.监理工程师信息收集工作的最主要阶段是(B)。A.设计阶段 B.施工阶段C.招投标阶段 D.竣工验收阶段二、多项选择题2 1 .工程监理企业按资质分为(A B C)。A.综合资质 B.专业资质C.事务所资质 D.甲级资质E.乙级资质2 2 .工程项目三大目标间的对立关系表现在(A B C)oA.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高
7、质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益2 3.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括(A B D)。A.公路专业 B.桥梁专业C.装饰专业 D.测量专业E.给排水专业2 4 .在工程项目的监理实践中，把监理人员分为(A B C D)。A.总监理工程师 B.总监理工程师代表C.专业监理工程师 D.监理员E.监理员助理2 5 .下列索赔，监理工程师可直接审批的有(A B C D)。A.造成索赔事件的原因比较简单 B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短 D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件2 6 .项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主
8、要有(A B C D E)。A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则2 7 .工程支付的条件包括(A B C D E)。A.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项1=1 必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额2 8 .网络计划的涉及到的时间参数有(A B C D E)oA.最早开始时间 B.最迟完成时间C.最早完成时间 D.总时差E.自由时差2 9 .建设施工现场安全防范的重点是(A B C D)oA.高空坠落 B.起重伤害C.触电 D.坍塌
9、和物体打击E.扬尘3 0 .建设工程信息系统应由四个子系统组成，其分别是(A B C E)。A.工程建设投资控制子系统 B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统 D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统三、案例分析题3 1.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：(1)监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？(2)监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认？(3)在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？参考答案：(1)
10、监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。(2)监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。(3)监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返
11、工)，并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。3 2.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 3 0万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工1 0天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工1 5天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?(2)监理工程师对两次索
12、赔申请应如何处理？参考答案：(1)对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。(2)两次索赔处理对第一次索赔1)判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提出了索赔申请。2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3)监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2)监理工程师应在收到索赔申请后2 8 天内作出答复，表示索赔不成立。2 0 1 9 年 1
13、 月试题及答案一、单项选择题1 .建设监理的服务对象是(B)。A.工程监理单位 B.建设单位C.设计单位 D.勘察单位2 .建设工程监理的行为主体是(D)。A.施工单位 B.政府部门C.项目业主 D.工程监理单位3 .工程建设企业资质证书的有效期为(D)。A.1 年 B.2 年C.3 年 D.5 年4.注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为(D)。A.1 0 学时 B.1 2 学时C.2 4 学时 D.4 8 学时5.项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的旄工质量进行的监督活动称为(B)oA.平行检查 B.旁站C.巡视 D.见证取样6 .工程建设强度越大，需投入的监
14、理人员(B)。A.越少 B.越多C.不变 D.无法确定7 .组织投标人进行现场踏勘的目的在于(C)。A.有助于编写招标文件B .确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会8 .合同的内容是指(C)。A.合同签约双方的当事人B .合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是(A)。A.总包合同 B.设计合同C.施工合同 D.设计一材料供应合同1 0 .下列关于承诺说法有误的一项是(B)。A.承诺通知
15、到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出1 1 .根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于(0。A.事前控制 B.事中控制C.事后控制 D.不能确定1 2 .负责组织施工图纸会审的一方为(A)。A.监理方 B.施工方C.设计方 D.材料供应方1 3.关于见证点、停止点描述不正确的一项是(B)。A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置
16、停止点D.停止点也可称为待检点1 4 .项目资本金是指(A)。A.项目总投资中必须包含一定比例的由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬1 5 .用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是(A)。A.断面法 B.均摊法C.凭据法 D.估价法1 6 .建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为(D)。A.投资利润率 B.投资利税率C.财务净现值 D.财务内部收益率1 7.单位工程施工进度计划的编制时，第一步应(A)。A.划分工作项目 B.绘制施工进度计划图C.计算
17、工程量 D.施工进度计划的检查与调整1 8 .用网络图表示的进度计划称为(B)。A.曲线计划 B.网络计划C.投资计划 D.横道图计划1 9 .安全管理的中心问题是(D)。A.降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行2 0 .完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交(D)。A.设计单位 B.咨询单位C.施工单位 D.建设单位二、多项选择题2 1 .建设工程监理的性质可以概括为(A B C D)。A.服务性 B.科学性C.独立性 D.公平性E.相对性2 2 .建设工程监理的意义在于(A B C D E)。A.有利于提
18、高建设工程投资决策科学化水平B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全D.有利于政府加强对工程建设领域的监督管理E.实行监理制度，是对外开放、加强国际合作，与国际惯例接轨的需要2 3 .项目监理组织的人员一般包括(A B C D)。A.总监理工程师 B.专业监理工程师C.监理员 D.必要的行政管理人员E.注册结构工程师2 4 .工程项目监理人员数量的确定一般应考虑(A B C D)oA.工程的建设强度 B.工程的复杂程度C.工程的专业种类 D.监理人员的业务素质E.监理人员的年龄层次2 5.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有(B C D)。A
19、.对承包方进行资格审查 B.工程变更管理C.合同纠纷的调解 D.工程分包管理E.帮助业主弄清各种法律关系2 6.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有(A B C D E)。A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则2 7 .一般来说，项目方案相关因素的不确定性是项目投资风险的根源，从这一基本思想出发,为减小项目投资的风险，可采取的对策有(A B C D)。A.减小项目方案相关因素的不确定性B.提高项目方案的经营安全性C.严格控制负影响敏感因素的变动幅度D.多方案中优选风险小的项目方
20、案E.增大项目的总投资2 8 .网络计划的涉及到的时间参数有(A B C D E)。A.最早开始时间 B.最迟完成时间C.最早完成时间 D.总时差E.自由时差2 9 .下列属于建设工程安全生产管理制度的是(A B C D E)。A.安全生产责任制度 B.安全生产教育制度C.安全生产检查制度 D.高处作业安全管理制度E.职工伤亡事故报告制度3 0.信息管理的环节主要有(A B C D E)。A.信息收集 B.信息加工整理C.信息传递 D.信息储存E.信息使用三、案例分析题3 1 .事 件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向
21、项目监理机构提出了设计变更的要求。事 件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下，已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了 监理工程师通知单。，事 件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了 工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单 位 转 发 工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。问题(1)针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构
22、的处理程序。(2)根 据 建设工程安全生产管理条例规定，事 件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施？(3)指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。(4)事 件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工？为什么？参考答案：问 题 1 答案：针对事件1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求(2)若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：项目监理机构将审查意见提交给建设单位；项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估；总监理工程师就评估情况与建设单位和总承
23、包单位协商；总监理工程师签发工程变更单；若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工。问题2 答案：方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施。问题3 答案：不妥理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依 据 建设工程安全生产管理条例，总监理工程师应下达 工程暂停令，并及时报告建设单位。问题4 答案：可以。理由：紧急情况下，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认。32.某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元，该工程所签订的合同为可调值总价合同，合同报价日期为2016年 3 月，合同工期为12个月
24、，每个季度结算一次，工程开工日期为2016年 4 月 1 日。在施工过程中，发生如下四项事件：事 件 1.2016年 4 月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用增加2.5 万元，相应工序持续时间增加了 4 天；事 件 2.2016年 5 月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加3.0 万元，相应工序的持续时间诣加了 3 天；事 件 3.2016年 7 月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了 3.8 万元，相应工序的持续时间增加了 2 天；事 件 4.2016年 8 月进入雨季施工，恰 逢 20年一遇的大雨，造成停工损失2.5
25、万元，工期增加了 4 天。在以上事件中，除事件4外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求：增加合同工期1 3 天；增加费用1 1.8万元。问题：(1)施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？(2)如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费用该如何处理？参考答案：(1)事件1 费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工期不予延长。事件2费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商
26、采取的质量保证措施。事件3 费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长。事件4费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。(2)所发生的维修费用应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。2 0 1 8 年 7 月试题及答案一、单项选择题1 .项目建议书的主要作用是(C)。A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用2 .项目业主与监理方的关系是(B)。A.
27、监督与被监督 B.委托与被委托C.行政隶属 D.没有任何关系3 .受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为(D)。A.工程勘察单位 B.工程施工单位C.工程设计单位 D.工程监理单位4 .不具备监理工程师资格的其他监理人员称为(B)。A.总监代表 B.监理员C.总监 D.施工员5.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为(C)oA.平行检查 B.旁站C.巡视 D.见证取样6 .下列关于直线一职能制组织形式特点说法有误的一项是(D)。A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人
28、负责，能发挥专业人员的积极性，提高管理水平D.管理人员少，管理费用小7 .单位时间内投入的工程建设资金的数量称为(A)。A.工程建设强度 B.工程的复杂程度C.工程的组织形式 D.工程的规模大小8 .下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是(C)。A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B .公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标9.当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同指的是(D)。A.买卖合同 B.赠与合同C.租赁合同 D.技术合同1 0 .
29、受约人同意要约的意思表示指的是(C)。A.邀约 B.要约C.承诺 D.保证1 1 .工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是(A)oA.外部的、横向的控制 B.内部的、横向的控制C.外部的、纵向的控制 D.内部的、自身的控制1 2.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用(B)。A.实验检查 B.量测检查C.目视检查 D.不能确定1 3 .设计交底完成的时间应为(D)。A.工程开工后 B.工程竣工前C.工程竣工后 D.工程施工前1 4 .建设项目做
30、出投资决策后，控制项目投资的关键就在于(B)。A.勘察 B.设计C.装修 D.施工1 5 .投资控制的目标是(A)。A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务 D.确保质量目标的实现1 6 .建设工程可行性研究的核心是(A)。A.项目的经济评价 B.项目的规模评价C.项目的质量评价 D.项目的地点评价1 7 .用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划称为(A)。A.施工总进度计划 B.项目投资计划C.建设项目规划 D.建设项目策划1 8 .工程进度表可采用横道图比较法绘制，下列关于横道图比较法相关说法有误的一项是(D)。
31、A.采用横道图比较法，可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况B.横道图比较法适用于工程项目中某些工作实际情况与计划进度的局部比较C.横道图比较法可分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法D.横道图比较法由于其以横道计划为基础，因而几乎没有什么局限性1 9 .安全管理的中心问题是(D)。A.降低工程造价成本 B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量 D.保障人的安全和生产的顺利进行2 0 .监理信息中自上而下的信息流指的是(A)。A.由上级管理机构向下级管理机构流动的信息B.由下一级管理机构向上一级管理机构流动的信息C.在同一级管理机构之间流动的信息D.在工程项目内部与外部环境
32、之间流动的信息二、多项选择题2 1.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是(A B D E)。A.建筑法B.建设工程质量管理条例C.建设工程监理与相关服务收费标准D.合同法E.招标投标法实施条例2 2.监理工程师注册的条件包括(A B C D E)。A.热爱中华人民共和国，拥护社会主义制度，遵纪守法B.遵守监理工程师职业道德准则C.取得监理工程师资格证书D.身体健康，适合现场监理工作E.在监理岗位上，能胜任所担负的监理工作2 3.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有(A B C D E)A.协助建设单位做好施工
33、现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程2 4.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括(A B C D)。A.工程建设强度 B.工程复杂程度C.工程的专业种类 D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平2 5.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有(A B C D)oA.成本加固定百分数酬金 B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金 D.目标成本加奖罚E.固定总价2 6 .项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原
34、则主要有(A B C D E)。A.坚持质量第一的原则 B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则 D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则2 7 .导致投资偏差的原因可能有(A B C D E)。A.物价上涨 B.设计原因C.业主原因 D.法律法规更改E.施工原因2 8 .建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括(A B C D E)。A.编制施工进度控制工作细则 B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令 D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施2 9 .建设工程安全生产管理监
35、理工作的原则有(A B C)oA.“安全第一，预防为主”的原则B.以人为本、关爱生命，维护作业人员合法权益的原则C.职权与责任一致的原则D.“百年大计，质量为本”的原则E.效率至上的原则3 0 .施工过程中需要收集的主要信息有(A B D E)。A.业主提供的信息 B.承包方提供的信息C.推销商提供的信息 D.监理方提供的信息E.与工地相关的其他信息三、案例分析题3 1 .某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师2 0 人，
36、并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。子项目监理工程师王工在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将蒸储塔设备安装工程分包给某安装公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位的资质证明，王工审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。王工还审核了承包方送来的蒸储塔设备安装工程施工进度的保证措施，并提出了改进建议。承包方反映，由于业主供应的部分材料尚未到场，有些保证措施无法落实，会影响工程进度。王工说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就找业主。问题：(1)该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项
37、目监理机构应选择什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？(2)根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？参考答案：问 题1答案；该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同(或一个项目监理机构)。总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。问题2答案:王工的职责问题：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工的职责。不属于王工的职责有：下达停工令
38、；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总监理工程师的职责。3 2.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：(1)定金与预付款有什么区别？(2)监理工程师判定承包商索赔成
39、立的条件是什么？参考答案：(1)定金与预付款的区别:1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合恳的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2)性质不同：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯,不是法律行为。3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金;收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。(2)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1)承包商受到了实际损失或损害；2)损失不是因承包商的
40、过错造成；3)损害也不是承包商应承担的风险造成；4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。2 018 年 1月试题及答案一、单项选择题1.工程建设过程的最后一环是(0。A.设计阶段 B.可行性研究C.竣工验收 D.施工阶段2 .建设工程监理任务的委托方是(B)。A.工程项目建设 B.业主C.施工企业 D.勘察单位3 .土木工程施工合同条件要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有(B)。A.服务性 B.公平性C.独立性 D.科学性4 .监理工程师与监理员的主要不同点在于(B)。A.从事的工作内容不同 B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同 D.从事
41、工程建设项目年限不同5 .为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告应属于(C)。A.组织方面 B.技术方面C.经济方面 D.合同方面6.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是(B)。A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档7 .工程项目的监理实践中的总负责人是(A)。A.总监理工程师 B.总监理工程
42、师代表C.专业监理工程师 D.监理员8 .合同的主体是(A)。A.合同签约双方的当事人B .合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同指的是(C)。A.买卖合同 B.赠与合同C.借款合同 D.技术转让合同10.下列关于要约说法有误的一项是(B)。A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应 按 合同法的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束11.工程项目质量控制即(A)。A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采
43、取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动12.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用(A)。A.实验检查 B.量测检查C.目视检查 D.不能确定13.设计交底程序的第二步应为。A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题14 .建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在(B)。A.施工和竣工阶段 B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端 D
44、.项目装修和试运行阶段15 .编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是(A)。A.项目投资目标的分解 B.减少人员配备C.确定工程项进度计划 D.编制进度计划的横道图16 .可行性研究的根本目的就是(B)。A.确定投资计划值做线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争达到最好的经济效果C.进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付17.建设工程进度控制的最终目的是(A)。A.确保建设项1=1 按预定的时间动用或提前交付使用B.确保建设工程项目实现最大经济效益C.确保建设工程质量合格D.避免产生安全事故18.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是(A)oA.
45、工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素19.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为(A)。A.建筑工程安全生产管理 B.安全生产事故处理C.安全生产 D.安全监理2 0.为了提高检索、传递和使用效率，监理信息储存宜采用的形式为(C)。A.纸张 B.交卷C.电子计算机及其他微缩系统
46、D.录音录像二、多项选择题2 1.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括(A B C D E)。A.征地、拆迁和场地平整 B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货 D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位2 2 .下列各项与注册监理工程师的职业道德守则相违背的有(A C D)oA.以个人名义承揽监理业务B.维护国家的荣誉和利益C.收受被监理单位的小礼品D.同时在两个以上监理单位注册和从事监理活动E.坚持独立自主地开展工作2 3 .下列属于建设工程监理招标工作内容的有(A B C D E)。A.招标准备 B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审
47、查 D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标2 4 .建设工程的三大控制目标为(B C D)。A.规模 B.投资C.质量 D.进度E.美观2 5 .合同双方的当事人在构成合同时必须遵循一定的基本原则，下列属于平等、自愿原则的有(A B C D E)oA.当事人依自己意愿自主决定是否订立合同B.在订立合同时，有权选择对方当事人C.合同内容由当事人在不违法的情况下自由约定D.在合同履行过程中，当事人可以协议补充或变更有关内容E.双方可以协议解除合同2 6.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有(A B C D E)。A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的
48、原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则2 7 .影响工程投资的主要因素有(A B C D)。A.项目的建设规模 B.项目的建设水平C.建设地点 D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位2 8 .编制施工总进度计划的依据包括(A B C D E)A.施工总方案 B.各类定额资料C.合同文件 D.工程项目建设总进度计划E.建设地区自然条件2 9 .建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括(A B C D E)。A.编制施工进度控制工作细则 B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令 D.协助承包单
49、位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施3 0.建设工程监理信息的来源包括(A B C D E)。A.建设单位 B.施工承包单位C.设计单位 D.监理组织内部各个部门E.材料供应单位三、案例分析题3 1.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。在施工过程中，总包单位没有做屋面防水的专业技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程进行分包。为了保证施工质量，并赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工公司，将屋面防水工程分包给专业防水施工公司(合同未签)，并向总包施工单位和监理单位发出通知，要求总包单位配合防水分包单位施工。问
50、题(1)你认为业主代表的做法是否正确？为什么？(2)若总包单位提出异议，监理方应按什么程序协调有关方的关系？(3)分包单位施工完毕后，向监理方报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为，监理方应如何处理？参考答案：问题1答案：业主代表做法不正确。因为：(1)业主代表自行肢解工程进行分包，承包合同违约；(2)业主代表未通过监理方直接向施工单位发通知，监理合同违约；(3)业主代表自行选择分包单位，监理合同违约。问题2答案：(1)由总监理工程师签发监理通知，召开有关方协调会，中止业主方违约行为；(2)由监理单位对分包单位进行审核(如合格)和确认，并报业主；(3)由总包单位与分包单位签订分包合同。问题3