建筑劳务合同合集15篇.docx

《建筑劳务合同合集15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑劳务合同合集15篇.docx（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、建筑劳务合同合集15篇建筑劳务合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经双方友好协商，根据有关法律条文规定，遵照平等、互利、自愿的原则， 结合本项目实际情况，甲方把工程承包范围内的水电工程承包给乙方，为了明确 双方职责及义务，特订立以下协议：一、承包范围：水电安装工程。二、承包方式：包清工。三、承包单价：按建筑面积每平方米整结算。此价格已包括职工福利费、加 班补贴费、加快进度措施费等。四、承包工作内容：劳务承包工作内容：本项目承包区域工程内的土建工程的强电所有项目的预 埋安装、给排水的所有工程项目、所有弱电的预埋及安装。五、设备、工具、劳保用品、材料供应1、甲方提供塔吊（共用），

2、井架（共用），总配电箱及三级分配电箱到楼 层，其他所有设备由乙方自备，包括（开刀、榔头、电钻、小型手提切割机、老 虎钳）等工具，其维修费用由乙方自行结算。2、乙方必须节约材料的使用，不得超过结算工程量的10%。六、付款方法及工资结算3、对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅 自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的，必须征得甲方 同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担；乙方认为甲方的安全措施不完善的, 可向甲方提出，甲方应及时处理。4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取系安 全带等安全措施，禁止吸烟。十二、产品保护1、在工程尚未验

3、收交付之前，乙方施工区域内已完工程、甲供材料、成品 及设备的产品保护工作由乙方负责，期间发生损坏、遗失，乙方自费予以修复和 赔偿。2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作, 以及公共部位的成品保护。十三、违约责任1、施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合 同，并追究违约方的责任。(1)接到甲方的进场通知未按期进场。(2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。(3)现场施工管理混乱且不及时整改。(4)乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。(5)乙方不能达到甲方施工要求。2、乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料

4、款；因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求，乙方承担 违约责任，违约金按乙方结算金额计算。4、乙方发生重大安全事故，视情况乙方承担50-80%的责任。十四、其他事项：1、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方全部施工完毕，甲方结算后 终止。甲方（盖章）项目责任人（签字）乙方班组全体成员（签字、指印）合同订立日期：年月日建筑劳务合同3甲方（建筑施工企业）：名称：法定代表人：电话：乙方（工人）：姓名： 性别： 年龄：文化程度：住址：省 市 县 村 组身份证号：甲乙双方根据劳动法及国

5、务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解 决建设领域拖欠工程款问题意见的通知规定，平等自愿、协商一致，签订本合 同。一、合同期限自 年一月日起至 年月日止或者工作（工程）结束止。二、工作内容甲方分配乙方在 岗位担任职务。在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务,具体生产（工作）任务和质量标准:0三、工作时间1、甲方实行每日不超过一小时、每周不超过 小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日 加班不超过 小时，月加班不超过 小时。工作时间甲方可以按实际需要调动安排。四、劳动报酬1、甲方按月足额

6、以货币形式支付乙方工资，每月一日为发薪日。2、工资制度和分配形式，实行按时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工 资（大写）元（小写）元。3、每月工资按实际工作日数计算;年终工资全部结清。4、合同有效期内，由于雨、雪等天气、自然灾害以及社会环境等非甲方原 因，致使乙方待工/窝工的，甲方不支付乙方当天工资，仅向乙方支付当天的生活费。五、劳动保护1、甲方按照 区人民政府的规定参加工伤保险，工伤医疗保险费用由甲方承担。乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。2、甲方为乙方提供符合国家、区有关劳动安全、职业卫生规定的作 业场所和防护设施；3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。六、其他

7、约定的事项1、工人工资从 市一月日上车启程开始计算，到了工地一天以后没办法开工，甲方必须支付工人工资。2、施工工具一切由甲方提供。工人必须爱护保护好那些工具，丢失必须赔 偿。3、一年工人的路费报销一次来回程路费，其他的时间段工人自己负责。4、工人工资按约定支付，在工作后，如果成绩有所提高，甲方会给予提升 工资。5、工人在赶工作期间不得随意提出休息，或故意旷工，甲方根据需要会调 整时间让员工休息。6、工人要辞职至少提前半个月提出。等到找到人新的工人才可以离开，否则工资不予计算。7、工人工作期间吃住甲方提供安排负责。七、合同的变更、解除和终止1、当订立该合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化

8、，本合同变 更相应内容。2、经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。3、乙方有下列情形之一，甲方可以解除合同，但需提前通知乙方：严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；严重失职，营私舞弊，给甲方利益造成的损失（元以上）；被依法追究刑事责任的。4、有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除合同：甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；甲方不能按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。5、有下列情形之一的，劳动合同终止：劳动合同期满的；劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；法律、行政法规规定的其他情形。6、本合同具有法律效力，双方应严格履行。一方违反本合同，应承担违约 责任

9、;给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。八、本合同未尽事宜，双方另行协商确定。因双方因履行本合同发生争议, 当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲 载。九、本合同一式两份，确认签字后生效，甲乙双方各执一份。甲方（章）：法定代表人（签章）：乙方（签章）：日期：年 月日鉴证机关（章）：鉴证人（签章）：日期：年 月日建筑劳务合同4使用建筑单位：以下简称甲方提供建筑劳务单位：以下简称甲方根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的有 关规定，为了明确双方在建筑劳务合作中的权利，义务和违约

10、责任，经双方协商 同意签订本合同。第一条合作项目：武汉市三达经济发展有限公司安装工程项目工程山东济宁 机电厂合作内容：水、电、风等安装工程第二条合作方式电缆敷设劳务费。第三条乙方张雨施工队第四条提供劳务时间：9月22日第五条劳务费用的结算和支付1、劳务费用的结算：应根据乙方在生产中实际完成的工作量，经甲乙双方 核实检验后，按工程进度分期结算的方法。第六条安全生产及安全事故处理2、乙方人员发生伤亡事故时，双方尽力施救，但甲方不负经济和法律责任, 由乙方对家属进行经济补偿，做好善后工作。第七条承包工作量和金额电、水、风等共计人民币壹佰壹拾捌万元。第八条本合同经双方代理人签字盖章后生效，代理人应出示

11、身份证明。第九条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文有同等 效力。注：本合同一式四份，双方各执二份。甲方盖章：乙方：代表人签字：身份证号码：年 月 日 年 月 日建筑劳务合同5发包方（全称）： （以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据中华人民共 和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循 平等、自愿、公平的原则，现就“”水电工程项目发包给乙方施工，并达 成以下条款，以兹共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：（含地下室、总体管网）水电工程（不含消防、送排风工程）2、工程地点：3、设计单位：4

12、、监理单位：二、工程承包范围：1、甲方提供的“（不含消防、送排风工程）、设计变更图纸、设计更改、甲 方通知书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自 来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相 关部门施工。甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙 方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。三、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。 合同签订后一天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工 期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料

13、进场施工。2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延，不计算延误工期费用索赔：a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。b、因不可抗力造成的工期延误。c、1周内连续停水停电累计超过一小时且确实影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延 误时，甲方对乙方处以每延误一天一元的罚款，造成土建工程总包工期延误时, 甲方对乙方处以每延误一天一元的罚款。如因乙方原因延误交房的，乙方还应 承担延误交房的责任。四、工程承包方式及计价方式：1、水电项目按以下计价条款进行计价：a）工程量按甲方审核后的实际工程量结算；b）安装定额套用;c）市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工

14、程中除管道附属构筑外 分项项目套用；d）主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不 含材料发票的价格补%,然后由乙方负责采购、安装、保管；e）辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取；f）机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；g）人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h）本工程结算条款均 按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费（含辅助材料费、 主材费、设备费），其它费用（包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、 措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等） 均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整；i）按以

15、上计价条款进行计价后下浮（定价部分主材及设备不参与下浮） 作为最终结算造价；2、因总体管网将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进 行计价：a）、工程量按甲方审核后的实际工程量结算；b）、土建定额套用；c）、市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用（）;d）、材料因土建部分均为甲方提供，考虑到甲方管理上的方便，水电工程涉 及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、石专头、井盖均由甲方提供，乙方负 责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用；e）、机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整；f）、人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整；g）、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计

16、至定额基价内人工费、机械费, 其它费用（包括但不限于土建材料费、企业管理费、风险费、利润、税金、措施 费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等）均 不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整；h）、按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价；3、以上计价模式均为定额计价模式，不采用清单计价模式;工程款审批时乙 方均应提供采用“”版软件套价的电子版预算及“”软件编制的工程量电 子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式；4、按以上结算条款进行结算，除总包单位施工配合费、税金外的各项费用 均由乙方承担；5、临时用水、用电乙方有义务协助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由

17、甲方提供或签认乙方提供的材料，乙方不计取任何费用;1、乙方自带从带基础开始壹个月的职工生活费和职工工资。2、依承建商的合同付款方式为准，每月支付工人生活费、三大节支付每人 已做工程量的百分之七十的工资款。乙方负责人必须计划好资金运作，在与职工 订立劳动协议中根据承包协议精神明确生活和工资发放标准和中途退场人员结 算方法。中途发生职工预支或结算，一切由乙方负责人自行解决。中途自动退场 或终止协议退场，按完成产值的70%结算退场。3、乙方在完成合同约定后（质检站工程验收达到标准后），在一个月内及 时向甲方办理工程劳务结算清单，现场主要负责人核定后结算签字生效。结算完 成后一个月内付清。4、在工程竣

18、工结算前，计算建筑面积均以结算文件面积为依据。5、乙方在承包过程中发生的债权、债务、和亏损，均由乙方承当和处理， 与甲方无关。七、质量要求：1、确保优质工程质量。2、乙方应严格按施工图纸、设计变更联系单、施工规范要求进行施工。3、乙方必须配备一名兼职质量员，做好班组内质量技术交底以及质量管理 工作，并整理好资料上交项目部资料员。4、施工期间，乙方对完成的部位及半成品和外购材料、构件、建设单位外 分报单位施工的完成部位等应采取有效的保护措施。八、安全生产文明施工要求：1、施工区域内，非施工人员不得入内，亲友采访应在工地外会谈。6、施工用水、用电的费用由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行 分

19、摊，从工程款中扣除；五、付款方式：1、单体不低于一栋以上的主体结构封顶后开始对已封顶楼栋按以下要求支 付进度款。2、乙方根据工程进度于每月一日向监理部申报当月完成的工程量，监理部 在一个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的%支付该月工程 进度款。3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设 备产品使用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的%。自办理 交付使用之日起一个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工 程结算总造价的%o余款%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之 日起一年后完成全部保修工作一天内付清余款。4、工程款的以现金支付，但

20、乙方应提供工资册，余下的以公司户头 转账至材料商的方式支付。六、工程质量标准及验收：1、按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争 议，由甲方委托工程质量检测机构鉴定，所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格 的，鉴定费用由甲方承担;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙 方承担。七、材料、设备管理要求：1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认 不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权采取对乙 方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后一个月之内，乙方应提供工程所需材料清单。乙方承诺提

21、供材料清单与图纸所需材料数量（含变更工程量及定额损耗量）偏差不超过土 %,超过允许偏差所造成的材料价格变化由乙方承担。3、无需定制的材料乙方应根据施工进度提前一个月进行审批，以便确定品 牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应根据施工进度提前一个月进行 审批。4、乙方自带工具及物资必须到甲方保管员和保卫员处详细登记，如未登记 入工地后视为甲方所有，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包裹及 可疑人进行检查，发现了偷窃行为按偷窃物品的价值处以一倍以上的罚款。八、保修和售后服务1、本工程自验收合格之日起乙方提供一个月免费保修服务。2、渗水、漏水等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知

22、后 小时内赶到现场并于一小时内完成维修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事 故通知后，应当立即到达事故现场抢修。其他情况下，乙方须在甲方通知后 小时内赶到现场，并于赶到现场之日起日内完成通知所涉及之保修、维修项 目。3、每个维修项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该维修项目本 次维修完毕。4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结 果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用 从乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足。九、甲、乙双方责任1、甲方的责任(1)提供引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)，具体引至 各用水点、用电设备由

23、乙方自行负责。甲方提供二间临设供乙方临时堆放材料及 办公使用，不允许住人。(2)参与工程质量、施工进度、施工安全的监督，负责材料进场、施工验收 确认工作。(3)按合同约定支付工程款。(4)协议签订后，甲方提供完整的水电施工图纸一套。2、乙方责任：(1)在施工期间，乙方至少需安排1位现场技术管理人员(联系人：)，甲方发 现施工现场管理员不在岗，每次罚款一元。(2)乙方遵守工程建设安全生产、文明施工有关管理规定，严格按安全、文 明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施 工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含承担第三方损失及有关费用)均 由乙方承担。甲方可根据安全事

24、故具体情况给予罚款。(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担损害 修复的费用。(4)水电工程具备隐蔽条件时，乙方进行自检，并在隐蔽前一小时通知甲方 验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐蔽的，甲方将视情节严重程度给予 每次一元罚款，并要求重新隐蔽验收直至符合要求。(5)已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间 发生损坏，乙方自费予以修复。(6)乙方需自行提供劳保用具给一线施工人员，尊重一线施工人员的劳动成 果，不得任意扣发工人劳动报酬，否则乙方要承担相应的经济责任。乙方必须及 时支付班组的劳务费、为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、为施工场地内

25、 自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若政府需要乙方 人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并承担费用。(7)相应的内业资料由乙方负责完成，并提供完整的备案用竣工图一套，提 供结算用竣工图套和结算资料份，有关格式要求按档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位 施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方原因需重 新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割， 不得未经切割随意凿打破坏墙面。十、违约责任1、合同签订后日内，乙方应交纳合同履约保证金万元整。履约保证金 在乙方第一次付进度款时无违反合

26、同条款的情况下无息退还。2、当发生下列情况时视作甲方违约，由甲方承担违约责任，赔偿因其违约 给乙方造成的经济损失：(1)甲方不按时支付工程进度款。(2)甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款。(3)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。3、当发生下列情况时视作乙方违约：(1)因乙方原因不能按照约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。(2)因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准。(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的，应按照逾期支 付款项的逾期日内的日万分之一向乙方支付违约金。乙方逾期将验收合格后的 工程交付甲方

27、，或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的，乙方应按照 元/天的标准向甲方支付违约金5、对乙方在工程施工过程中存在安全、施工质量、拖延工期等问题，甲方 有权采取罚款、责令整改等措施。十一、争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协 商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。十二、合同解除1、甲方、乙方协商一致，可以解除合同。2、有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件配合，并 扣罚乙方现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金：乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包 给他人;发生重大质量事故；出现质量、安全问题，又拒绝

28、服从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改 的；未经甲方同意，无故拖延工期的；十三、合同生效与终止1、双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支 付完毕，本合同即告终止。2、合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。十四、合同份数1、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。十五、合同生效甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日建筑劳务合同6甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法甲方将陆良城 市综合开发有限公司一期工程第号楼的模板单项工程劳务（人工费单包工）分包 给乙

29、方完成，为了保质保量的完成工程任务，明确双方责、权、利，经甲乙双方 共同协商，特签订以下条款共同遵守执一、工程名称：陆良城市综合开发有限公司一期工程二、工程地点：陆良县三、承包方式：单位工程人工费四、承包范围：本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内 容。（备注：层次为。五、承包工期：执行甲方与总承包签订的合同工期六、费用标准：1、承包单价按模板模板展开面积每平方准，下面按计算，车库按展开平方 计算，计价支付，此价格为合同包干价，其费用包括直接人工费、小型工具、 劳保用品、九、其他约定1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中 随时碎甲方联系，未

30、经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量，乙方不得擅自施 工。2、本合同签订后，甲方派代表，电话，乙方派同志为乙方现场代表，电话, 负责履行本合同中的约定。3、本合同未尽事宜，由甲乙双方签字后生效，工程完工、结清帐务自行失 效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日建筑劳务合同7甲方：简阳逸水鼎城二期1#楼项目部乙方：木工班组逸水鼎城二期1#楼项目部，根据施工需要，现将本工程所有的模板施工承 包给乙方负责。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理, 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法及相关法律法规的 规定，结合本工程的实际情况

31、，本着平等、自愿、诚信的原则，达成以下协议， 双方共同遵守执行。一、工程概况本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，1、2层为 商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m,总高约99m,建筑面积约28000m2, 全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2,结算时以实际完成工程量为准。二、承包范围本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用, 即实行单包工。三、工期要求乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方原因 导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、安全的前提下，应科学、合理地 组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙

32、方自身原因延误工期（如乙方人力 不足，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方承 担，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。四、质量要求乙方应充分熟悉设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必须 根据满堂施工脚手架方案，确保架体安全、稳定。模板安装必须平整、光洁、不漏浆；几何尺寸准确无误；轴线、层高符合规范要求，阴阳角方正顺直。施工质量必须达到模板工程质 量验收规范要求，确保一次性检查合格。具体技术操作规程参见模板施工安全技 术交底。五、双方责任1、甲方责任：负责向乙方进行安全技术交底，向乙方提供一份能够满足施 工需要的施工图纸，保证满足施工用材

33、料及时供应。向乙方提供50nl范围内的用 电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的工作条件及关系，向工人提供饮用 水，负责每月进度款的按时拨付等。2、乙方责任：应严格履行合同约定，遵守国家现行的法律法规，对班组操 作人员进行安全知识教育，向项目部提交所有操作工人身份证复印件一份（建立 三级教育卡和办理保险用），每次放线时派两名工人配合甲方抄平放线，保质按 期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证 金，待0.00施工完毕后，甲方无息退还乙方。乙方自备能满足施工用机具， 如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如： 铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、

34、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉 锤和劳动用品如：安全帽、安全带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料 计划，且须准确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先计划考虑 周全，不得随意乱切乱锯。模板每一次使用完后必须进行清理，刷隔离剂。每次 模板安装时，必须将模板内杂物清理干净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回 原位，或按指定地点堆放；对毛边脱层的大模板及时进行裁边利用。自觉及时对 胀模后碎，派专人剔打，达到二装要求；对散落于硬防护及兜网，因乙方自身产 生的材料，必须无条件随时清捡，否则甲方派人处理，所发生的费用甲方将双倍 扣罚。每次碎浇筑必需要有专人值守，否则罚款200元

35、/次，如果碎浇筑时无人 值守，胀模所造成的碎损失，甲方对乙方将加倍处罚。负责施工场地内，塔吊无 法操作的场内材料短运。架子、模板拆除后应及时清理，并按指定位置堆码整齐,原则是方便上车。凡属乙方所用剩余材料，必须自行清理收捡，并堆放于指定地 点。六、付款办法甲方根据乙方的实际完成工程量，以碎接触面积，按综合单价元/m2结算木 工工资，不再另外产生其他任何费用。如果乙方施工质量经常受到工程部及监理 部的表扬，或达到优良施工标准，甲方按每平方米支模面积增加0.5元/m2作为 奖励。施工期间如发生零星用工，技工按120元/天，普工按70元/天另计，零 星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同约定，三

36、层主体完成后，结算已 完成部分80%形象进度工资。以后甲方每月按乙方形象进度工程量的80%,于次 月15日支付乙方工资，工程完成并验收合格后，支付到总工资的90%,竣工验 收后1个月内结清所有余款。七、安全、文明施工。乙方施工人员进入施工现场后，必须遵守甲方的工地管理制度，听从甲方的 安排指挥，尊重业主及监理。所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业 系好安全带，乙方现场管理人员必须按时参加甲方召开的工地生产例会；无故缺 席罚款200元/次,施工现场内禁止打架斗殴，如果发生斗殴事件，不论有理无理, 均罚款元/次。场内禁止随地大小便，严禁私拉乱接电线。为配合本工程的标准 化工地管理，应随时清

37、洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于 安全管理，不按安全操作规程施工，所发生的安全事故，费用在10000. 00元以 内的，概由乙方自行承担，费用超过10000. 00元部分，按甲乙双方7:3比例分 摊。八、违约责任乙方所属工人不服从甲方管理人员安排，罚款50元/次，施工期间进入施工 现场不佩戴安全帽（以照片为准），罚款50元/次；施工现场内大便者罚款200 元/次；如工人未经甲方允许，随意携带工地内物品出工地大门，视为偷盗；罚2、遵守有关安全法规和公司及甲方的规章制度，确保无重大伤亡事故，达到区标样板工地。工人进场后一个星期，应进行三级安全教育。3、承包人乙方为安全第一负责人，

38、乙方必须对本班组全体人员在安全、文 明施工、生活等方面全面负责。乙方在接受项目部安全教育的基础上，必须对每 个操作人员进行各种形式的安全教育，严格遵守国家的有关法律、法规以及六安 市的有关规定，执行项目部的各项规章制度。并签订安全责任书，做好资料交给 甲方安全员，服从甲方对安全文明施工的整体安排。对施工过程中不符合要求的 必须及时整改，同时甲方根据项目部的各项制度有权对违反安全文明施工的行为 进行经济上处罚。4、对没有达到安全要求或没有安全保护措施，乙方施工人员应立即停止作 业，有权向项目部提出合理化的建议，并会同甲方做好相应的安全防护工作，原 则上一经甲方发现，将以罚款处理。5、故意破坏安全

39、设施和拒绝执行安全条例，强行施工造成重大事故，应承 担法律责任。6、乙方必须派人员做好施工现场和材料清理工作，做好本工种施工区域和 本工种材料的清理、归类、堆放等工作，做好场地整洁，保证施工道路畅通。7、在施工过程中，若出现安全事故贰仟元以内由乙方自负，超出贰仟元以 外由甲方负责协调解决（不含乙方）。九、劳动力的配备乙方应根据项目部总体进度计划要求配备足够的操作人员，人员由乙方自行 组织，但招收劳动力应手续齐全，符合当地政府的要求，不得招收三无人员（无 身份证、就业证、计生证），各技术操作人员必须持上岗证，提供足够有效的操 作证。各种原材料乙方在规范允许范围内例行节约，人为造成原材料浪费由乙主

40、 承担全部损失。款200元/次以上。因乙方原因使工地受到业主、监理及相关部门批评或罚款， 甲方将加倍处罚。所有罚款只记班组不记个人，累计后在当月预付进度工资款中 扣除。乙方如有工人在施工中，多次不听从甲方安排、指挥或违规操作，甲方有 权责令其退场，否则不发当月进度工资。乙方在施工中，不服从甲方管理，导致 工程不能正常进行，甲方有权单方终止合同，另行安排其他班组进场施工。结算 时按乙方实际完成工程量的80%结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20%形象进 度工资，作为补偿新进场班组费用。以上协议未尽事宜，双方协商。协议内容，双方应共同遵守，并不得反悔。 如果一方违约，必须承担另一方一切经济损失。本合

41、同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。合同从双方签 字之日起生效，工程完工后并结清余款后自动失效。甲方：逸水鼎城二期1#楼项目部乙方：木工班组月日建筑劳务合同8甲方：楼房建筑合同身份证号：住址：乙方：身份证号：住址：甲方在建框架楼房一栋，建筑层数两层，每层86平方米，由乙方承包施工。 双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗完成，经双 方协商同意签订本合同，以期共同遵守：一、承包方式1、采用包工不包料方式承包。2、甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、角石、灰油、水泥、钢 材、水管、下水管、铁钉、水电等建筑材料。3、乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生

42、活的所有材料、用具。二、承包建筑项目：乙方须按照甲方设计图纸（以随附图纸为准）或提出的要求承建。1、建筑项目：挖地基（地基规格1. 5mxl. 51nxi. 5m）、捣地网、装柱、捣圈 梁、装模（必须用新模板）、扎钢筋、捣好楼面（每层楼面厚度12厘米）、砌 墙（含拦河，90厘米高）、卫生间沉池（池底及四周厚度12厘米）、化粪池（长 3. 2米，宽1.8米，深1.5米）、楼梯及地面、门前台阶垫层、四面洒水，要求 柱顶一定垂直，不得扭曲，否则，一切责任由乙方负责。2、装修项目：室内墙全面批挡、粉刷，贴好地板、楼梯、步级、地脚线、 厨房等瓷片，每层一个卫生间、厨房贴墙瓷片到顶；前沿外墙贴瓷片、其余三

43、面 外墙批挡，过好灰油和水泥油，（排栅乙方负责）。安装瓷盆、下水管道、落水 管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理；做好太子楼（盖瓦）、拦河、 四面洒水和化粪池。三、承包价格每平方米人民币大写：三百元，建筑面积按楼滴水计算。四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，捣好基础预付5000元，每捣制好一 层楼面付10000元，砌好砖付10000元，装修好付10000元，工程全部完工，预 留3000元作为质量保证金外，余款付清，质量保证金交付使用五个月内无质量 问题，结清款。五、双方责任1、甲方负责水电到位供给及原材料及时进场。2、乙方必须保证工程每一工序质量，严格按甲方设计图纸和要求施工，

44、不 合要求由乙方负责；因前期做工质量问题造成后期做工质量问题，责任乙方承担; 节约材料，并保管好材料和自身工具、用具。六、安全等事项1、做好劳动保护措施，施工防护到位，安全施工。如果乙方施工人员因自 身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一 切责任由乙方承担。2、文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。七、工期要求工期从5月23日始，室内墙砖和拦河砖必须在7月30日前全部砌好，至 12月31日楼房交付使用，如非自然因素造成的工期延误，扣乙方总做工款的5%。 遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备，如甲方按乙方要求所 准备的建筑材料，乙方未能按时使用所造成

45、的损失（如钢筋的锈化、被盗、水泥 的硬化等），由乙方承担。八、后期维修因乙方原因造成的质量问题所产生的维修费用及由此发生的其他相关责任 由乙方承担。九、其它其它未尽事宜，双方协商解决。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，本合同至质量保证 期到期前都有效。甲方签字（章）：乙方签字（章）：一年一月一日建筑劳务合同9甲方：乙方：鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据中华人民共和国合同法 及相关规定，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下劳务 费支付协议：一、委托事项乙方接受甲方委托：引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供项目 工程的重要信息，并最终促成甲方与该

46、项目建设单位成功签订合同，劳务报酬按 发生的量计算（即总造价）。报酬按本合同实施。二、劳务报酬计算方式、支付时间和支付方式1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算（即总造价）的,乙方不 承担一切税收、管理费。2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，给项目建设方付履约保证金的同 时，甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币，进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元，余款按建设方每月拨款比例支付，直至完工时一次性付清所有的劳务 费用。三、乙方义务1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外，乙方有义务协助甲方对该 工程进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的上述信息真实、合法、可靠，具 体的

47、相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。3、乙方承诺所居间介绍该项目工程，履约保证金甲方向建设单位缴纳。具 体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同，乙方完 成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。4、如所介绍项目不真实，乙方承担甲方为此工程所花实际费用。四、甲方义务1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。2、甲方和建设单位签订承包施工合同后，甲方应全面履行和建设单位签订 的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、甲方和建设单位签订承包施工合同后，则甲方应按本合同总额约定时间 支付乙方劳务居间报酬，如果甲方不履约或拒绝支付时，乙方向该项目部申请扣 除，乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收，并按居间劳务报酬费总额的5% 向乙方承担违约金。五、合同生效与终止1、本合同双方签字生效。