《建筑劳务合同(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑劳务合同(15篇).docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑劳务合同(15篇)建筑劳务合同1甲方：_乙方：_根据甲方与X集团有限责任公司签订的施工合同，本着协商自愿、互惠互利的原则，甲方将工程项目的建筑劳务承包给乙方组织工人施工，经甲、乙双方协商一致，达成如下意见，特签订本合同，以便双方共同遵守，协议如下：一、在施工过程中，乙方必须服从甲方管理人员的安排，听从指挥，照图施工。如有变更，按甲方代表指挥施工为准，如乙方不按图施工或不按甲方代表指挥施工，做出的工程量，造成返工的，一切责任均由乙方承担。二、工种分配及单价：1、泥工组：结构为框架现浇、商砼。按实际工程量计算，工程量的承包内容为本项目所有属于泥工施工作业的工作（地坪找平、抹灰、2米以内散水、地
2、圈梁浇筑、沉井浇筑、出碴、上下车，自带简易机具），单价为元/（以图纸为依据）。2、木工组：结构为框架现浇，按实际工程量计算，工程量的.内容为本项目所有属于木工施工作业的工作（自带元丁和元丝），单价为元/或以展开面积计算/（以图纸为依据）。3、钢筋组：结构为框架现浇，按实际工程量计算，工程量的内容为本项目所有属于钢筋工施工作业的工作（自带扎丝和工具），单价为元/m2，沉井为元/m3，地圈梁为元/m2（以图纸为依据）。4、本项目的零星工作计时计算/天。三、付款方式为：月结帐，次月五日付款。四、乙方不能私自设立伙食团或开小灶。工人生活费为垫资。五、为了确保安全施工和工期质量，乙方要向甲方缴纳保证金：
3、泥工组为_万元人民币，木工组为_万元人民币，钢筋组为_万元人民币。保证金缴纳方式：为了确保按时进场，必须要有足够的工人，在乙方确定本项目时，向甲方缴纳工种的50%，待正式盖章进场时，补足应缴的50%。六、在施工过程中，乙方如有违规作业和违反施工中的规章制度，按规定的制度执行。造成伤亡事故的，一切大小责任均由乙方承担，工人停工和加班时安排不到工人，每次罚款1000元。七、保证金的退还方式为：本项目主体封顶退50%，竣工验收合格后退50%。八、甲方如出现原材料供应不足，造成乙方停工，按计时工支付乙方工资（以乙方工资表为准）。九、乙方进场时间为X年X月（以甲方通知的具体时间为准）。十、未尽事宜，甲、
4、乙双方协商解决。十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后，具备法律效力。甲方：建筑有限公司乙方：建筑劳务有限公司代表：_代表：_电话：_电话：_日期：_建筑劳务合同2甲方(发包方)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx乙方(承包方)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx根据中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法通则，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：一、承包方式甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。二、承包
5、单价按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为准。三、承包内容本工程具体内容xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安
6、全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。四、付款方式完成主体一层付总价的xxxx%，以后每完成一层按总价的xxxx%付，主体完成付总价的xxxx%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的xxxx%各层均付，工程完成付到总价的xxxx%，竣工验收合格预留质量保证金xxxx%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。五、工期要求及质量要求本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责
7、，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元/天。六、工程管理及安全l、目标：杜绝工伤事故发生。2、具体要求及措施：、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款xxxxxxxx元。、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好(施工现场不戴安全帽者每人每次罚款xxxx元，班长不戴安全帽罚xxxx元/次)。、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长xxxx元。、严禁酒后上班，违
8、者每人每次罚款xxxx元，并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款xxxx元。、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款xxxxxxxx元/次。、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在xxxx元内的经济损失由乙方负责，超过xxxxxxxx元的经济损失由甲乙双方再协商处理。如乙方中途停工，停工超过xxxx日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。七、违约责任1、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期
9、间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。其它未尽事宜，双方协商解决。本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。甲方(签章)：xxxxxxxxxxxxxxxx乙方(签章)：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxx日xxxxxxxxxx年xxxxxxxx月xxxxxxx日建筑劳务合同3甲方：_地址：_联系电话：_乙方：_地址：_联系电话：_甲方_工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_为_工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：风险提示：工作岗位及
10、工作时间雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止;每周工作多少天，每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。一、甲方录用乙方从事_工作(岗位);劳务合同期限为_个月，从_年_月_日至_年_月_日止(即本工程竣工且结构验收合格为止)。其中试用期为_个月，至_年_月_日止。二、
11、基本权利和义务：风险提示：雇主义务劳务关系主要由民法、经济法调整，双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商，任意性很强，雇主可以与雇员协商约定相关义务;但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间，如果发生疾病或工伤，雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。另外，建议雇主应给雇员购买人生意外保险，使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿，保险费由雇主负担。甲方：1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险
12、福利和其他政策补贴。3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的劳务作业条件。4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。乙方：1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定。2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。3、严格遵守操作规程，保证安全生产。4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。三、双方应明确的具体事项：风险提示：劳务费用劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人，一
13、般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、工资待遇：_元/月。2、劳务保险及福利待遇：包食宿。3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资(另：本工程验收完成，竣工，亦结算该年全部工资)，在甲方收到开发商或总承包方人工工资后，_日内全额付清。四、合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。五、一
14、方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。甲方(签章)：_年_月_日乙方(签章)：_年_月_日建筑劳务合同4甲方：乙方：根据中华人民共和国劳动合同法和国家有关规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，订立本劳动合同。一、劳动合同的类别、期限和试用期1.合同期限(约)：自年月日起至年月日止。2.试用期：自年月日起至年月日止。二、工作岗位、职务、工作地点和工作时间1.乙方工作内容，担任职务。2.工作地点。三、劳动报酬和支付方式1.甲方根据本单位的工资分配制度，确定乙方正常工作时间的基本工资执行：月生活费：_元/月，日工资：元/日。其中试用期基本
15、工资为_元/月。2甲方安排乙方加班的，向乙方支付加班费。3.余款在农历月_日前以货币形式支付，由乙方签字确认。工资发放清单由甲方存档保管。四、甲方的权利和义务1.甲方依法制定完善的规章制度，实施对乙方的管理。甲方应当将有关规章制度告知乙方。2.甲方为乙方提供照国家建筑施工安全生产的规定，在施工现场采取必要的安全措施，为乙方创造安全工作的环境。3.甲方为乙方缴纳规定的保险，甲方确保乙方在本合同有效期内不漏保。4.甲方对乙方的.出勤、工作、违纪等情况做好记录，作为奖罚乙方的依据。五、乙方的权利和义务1.乙方应当自觉遵守有关法律、法规和甲方依法制定的规章制度，严格遵守安全操作规程，服从甲方的管理，按
16、时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。2.乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的，有权拒绝工作。乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对甲方提出批评、检举和控告。六、劳动合同的解除和终止1.双方协商一致，可以解除本合同。2.解除、终止劳动合同时，甲方应当出具解除、终止劳动合同的证明书。3.合同解除或终止时，甲方应当结清乙方的工资。七、劳动争议处理甲乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决;不愿协商或者协商不成的，可在规定的时限内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向当地人民法院提起诉讼。八、其它1.本合同与国家法律法规及有
17、关规定相违背的内容，依照国家法律法规及有关规定执行。2.本合同及附件均一式2份，甲乙双方各执1份。自甲乙双方签字之日起生效。劳务单位(盖章)：乙方(签字)：委托人(签字)：身份证号:身份证号:电话:电话:签约日期：年月日建筑劳务合同5甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_根据中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法通则，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方愿意将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：一、承包方式甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。二、承包单价按实际建筑面积计算每平米不论工料上涨下跌均以此价为
18、准。三、承包内容本工程具体内容_。1、基础土方开挖回填，凿桩头、施工图所有的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工所有工费。2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内所有工程内容所需费用均由乙方负责。4、按图施工，搭设周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。四、
19、付款方式完成主体一层付总价的_%，以后每完成一层按总价的_%付，主体完成付总价的_%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的_%各层均付，工程完成付到总价的_%，竣工验收合格预留质量保证金_%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。五、工期要求及质量要求本工程自签订合同之日起天必须全部竣工验收，时间为天，不得拖延，乙方自开工之日起，必须精心组织，服从甲方施工人员及管理人员管理，乙方必须按图施工，如出现质量问题造成的一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得浪费甲方任何材料，浪费材料照价赔偿。各班组负责人必须驻守工地，有事必须请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元
20、/天。六、工程管理及安全l、目标：杜绝工伤事故发生。2、具体要求及措施：、严格按照安全规范要求施工，定时组织班组人员学习安全规范及安全常识，增强班组人员安全生产意识。、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与项目部联系，违者罚款_元。、安全“三宝”根据实际情况使用，安全帽必须戴好(施工现场不戴安全帽者每人每次罚款_元，班长不戴安全帽罚_元/次)。、严禁乘坐提升机，每发现一次罚款班长_元。、严禁酒后上班，违者每人每次罚款_元，并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款_元。、严禁在架子上堆放材料，如发现上述情况，经甲方指出后仍不及时整改，罚款_元
21、/次。、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在_元内的经济损失由乙方负责，超过_元的经济损失由甲乙双方再协商处理。如乙方中途停工，停工超过_日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部承担并负责全额赔偿。七、违约责任1、甲方原因造成停工，甲方承担乙方实际损失。2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。其它未尽事宜，双方协商解决。本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。甲方(签章)：_乙方(签章)：_年_月_日_年_月_
22、日甲方：_地址：_联系电话：_乙方：_身份证号码：_联系电话：_甲方_工程项目部因生产、因工作需要，经考核、录用乙方_为_工程项目部工人。遵照国家有关劳务法规和政策，经双方协商达成如下协议：一、合同期限甲方录用乙方从事_工作(岗位);劳务合同期限为_个月，从_年_月_日至_年_月_日止(即本工程竣工且结构验收合格为止)。其中试用期为_个月，至_年_月_日止。二、基本权利和义务甲方：1、根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理;2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策补贴。3、做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生
23、要求的劳务作业条件。4、依据国家有关规定对乙方实施奖励和处分。乙方：1、劳务合同制工人享有本单位固定工人权利、义务及各项待遇。合同工、季节工、农民轮换工的权利、义务及各项待遇另行商定。2、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。3、严格遵守操作规程，保证安全生产。4、完成甲方分配的生产(工作)任务和经济指标。三、双方应明确的具体事项1、工资待遇：_元/月。2、劳务保险及福利待遇：包食宿。3、根据待业特点协议劳务合同保证金和人身保险。4、其他：据借支单，年底甲方为乙方结算该年全部工资(另：本工程验收完成，竣工，亦结算该年全部工资)，在甲方收到开发商或总承包方人工工资后，_日内全额付
24、清。四、合同解除合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。五、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方按责任大小负责赔偿所造成的损失。甲方(签章)：_乙方(签章)：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日建筑劳务合同6根据中华人民共和国劳动法和国家有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。一、劳动合同期限甲、乙双方选择以下第_种形式确定劳动合同期限：(一)有固定期限：自_年月曰起至_年_月_曰止。(二)无固定期限：自_年_月_曰起至止。(三)以完成一定的工作任务为期限：自_年_月_曰起至_时止。其中，
25、试用期自_年_月_曰至_年_月_曰。二、工作内容和工作时间(四)根据甲方工作需要和任职要求，乙方同意在_岗位上工作。经甲乙双方协商同意，可以变更工作岗位，双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。(五)乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。(六)乙方每曰工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。甲方应当保证乙方每周至少休息1曰。甲方因生产特点不能按照前款执行时，经劳动保障行政部门批准，可以实行综合计算工时或者不定时工作制。三、劳动报酬和社会保险(七)甲方根据本单位的工资制度，确定乙方正常工作时间工资执行以下第_种方式：1.甲乙双方实行月(周、曰、小时
26、)工资制。乙方月(周、曰、小时)工资为_元。试用期的工资为_元/月(周、曰、小时)2.甲乙双方实行计件工资制，计件单价为_元。甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的，不得折算为乙方工资。(八)甲方按月以货币形式支付乙方工资，每月_曰前支付工资，并由乙方签字确认。(九)甲乙双方实行周、曰、小时工资制的，甲方应按双方约定的时间，以货币形式支付乙方工资，并由乙方签字确认。四、劳动保护和劳动条件(十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律、法规和国家有关规定的劳动安全保护设施、劳动防护用品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。(十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教
27、育。在施工现场，甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定，采取必要的安全措施。(十二)甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。(十三)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。职工发生工伤时，用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。五、劳动纪律(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度，应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。(十五)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度，严格遵守安全操作规程，服从管理
28、，按时完成工作任务。乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权提出批评、检举和控告。六、劳动合同的解除和终止(十六)甲乙双方单方面解除本合同，应符合劳动法第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。乙方有劳动法第29条规定情形的，甲方不得随意解除本合同。(十七)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。(十八)解除、终止劳动合同时，甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。七、经济补偿与赔偿(十九)甲方依法解除乙方劳动合同，应当支付乙方经济补偿金的，按照
29、劳动法及有关规定执行。乙方根据劳动法第32条第(二)、(三)项规定解除本合同，甲方也应按照劳动法及有关规定执行。(二十)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的，要在补足低于标准部分的同时，依法支付赔偿金。八、劳动争议处理(二十一)甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的，可先协商解决;不愿协商或者协商不成的，可在争议发生之曰起60曰内向当地(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以在15曰内向当地人民法院提起诉讼。九、其他约定(二十二)甲、乙双方约定的其他内容如下(二十三)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的，依照国家法律法规及有关
30、规定执行。本劳动合同一式2份，甲乙双方各执1份。本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之曰起生效。甲方(公章)乙方(签字)法定代表人或者委托代理人签字签字曰期：年月曰签字曰期：年月曰建筑劳务合同7甲方：经营地址：乙方：性别：身份证号码：户口所在地址：根据建筑业劳务市场需要，依照有关法律、法规，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。一、工作内容第一条工程名称：第二条乙方同意根据甲方工作需要，承担岗位(工种)工作。二、合同期限第三条合同期限选择方式自_年_月_日生效，至_年_月_日终止。如双方需要，可以在合同期满前一个月协商续签本合同。本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为
31、止。三、劳务报酬第四条甲方支付乙方劳务报酬的标准为每月生活费20日前发放，特殊情况可向项目部申请预支所需费用。在春节15天前支付完乙方的应得工资。四、甲、乙双方的权利和义务第五条甲方的权利和义务：1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理。2、甲方可根据生产(工作)需要以及乙方的工作表现和能力，适当调整乙方的岗位(工种)。3、甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定付给乙方工资报酬。4、甲方应做好乙方上岗前的安全教育并提供符合安全、卫生要求的作业条件。第六条乙方的权利和义务1、乙方在务工期间的各项行为应遵守镇江市有关部门的各项规定。2、乙方应根据甲方的各项规章
32、制度履行建筑劳务岗位职责。3、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。4、乙方进入施工现场前应自觉接收岗前培训，并取得培训合格证书。5、乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。五、合同的变更第七条双方协商一致，方可变更合同有关内容，变更后的合同或合同附件由双方签字有效。本合同对变更另有规定的，从其规定。六、合同的终止与解除第八条发生下列情形之一，本合同终止：1、本合同期满的;2、双方约定的.终止条件出现的;3、甲方破产、解散或者被撤销的;4、乙方死亡的。第九条乙方有下列情况之一，甲方可以解除合同：1、严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;2、严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;3
33、、被依法追究刑事责任的;4、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;5、劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳务合同达成协议的;6、法律、法规规定的其他情形。第十条甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;2、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的;3、甲方工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的;4、不办理就业登记手册和综合保险的。第十一条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。七、违反合同的责任第十二条任何一方未按照本劳务合同约定履行义务，应当承当相
34、应的责任，有关处理办法可另行约定。八、争议解决的方式第十三条甲乙双方在履行本合同中发生争议，双方可协商解决，协商无效可向当地政府劳动争议仲裁部门申请裁决。对裁决不服的，可以向法院提起诉讼。九、其它第十四条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份交当地建设工程交易中心劳务作业分中心备案。第十五条本合同未尽事宜或与法律、法规不一致时，以法律、法规为准。甲方(公章)：乙方(签字)：日期：年月日日期：年月日建筑劳务合同8发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立
35、如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外l.5米以内的散水不包括散水以外的工程。4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙
36、浆5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工三、合同T期处罚条款：1、年月年月日2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误四、安伞生产，文明施工。(一)安全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与五、付款方式1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。2、工作范围以外用工单位：按工元/工日;普工元/工日。3、面积计算方式：(1)基础筏板按其建筑面积的计算。(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。(3)有柱子的阳台按全面积计算。(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。
37、(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。(6)每层楼的彩光井按全面积计算。4、结算方式：生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工六、甲方的权利和义务。1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。5、
38、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。七、乙方的权利和义务1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成
39、的一切损失由甲方负责。5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。八、其它1、甲方与建设单位签订的建设工程施工协议对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。(2)进场人员花名册：3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。九、违约责任：甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。十、争议和纠纷处理程序本合同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。1、甲乙双方组织协商解决;2、甲乙双方协商不能解决时，可
40、通过仲裁委员会仲裁解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑劳务合同9甲方：_乙方：_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，为了明确双方在建筑劳务合作中的权利，义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。第一条合作项目：武汉市三达经济发展有限公司安装工程项目工程地址：山东济宁机电厂合作内容：水、电、风等安装工程第二条合作方式电缆敷设劳务费。第六条安全生产及安全事故处理2、乙方人员发生伤亡事故时，双方尽力施救，但甲方不负经济和法律责任，由乙方对家属进行经济补偿，做好善后工作。第七条承包工作量和金额电、水、
41、风等共计人民币壹佰壹拾捌万元。第八条本合同经双方代理人签字盖章后生效，代理人应出示身份证明。第九条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文有同等效力。注：本合同一式四份，双方各执二份。甲方：_乙方：_日期：_日期：_建筑劳务合同10甲方（用人单位）名称：乙方（劳动者）姓名：根据中华人民共和国劳动合同法等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致，诚实守信的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。第一条劳动合同期限一、本合同为固定期限劳动合同。合同自年月日起至年月日止。二、甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限为月日起至年月日止。第二条工作内容、工作地点一、甲方派遣乙方工作
42、的用工单位名称：。二、乙方同意根据用工单位工作需要，从事_工作。工作地点。第三条工作时间和休息休假一、用工单位必须根据国家有关法律规定确定工作时间。二、用工单位依法保证乙方的休息休假权利。第四条劳动报酬及支付方式与时间一、乙方在法定工作时间内提供正常劳动的月劳动报酬根据用工单位确定的薪酬制度确定不低于本县最低工资标准，其他福利待遇由用工单位与乙方协商确定，并由用工单位直接支付。二、乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及用工单位依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。三、甲方应当以货币形式按月支付工资，
43、不得拖欠。第五条社会保险甲、乙双方必须依法参加养老、医疗、工伤、生育、失业保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳部分，由甲方在乙方工资中代为扣缴。第六条劳动保护、劳动条件和职业危害防护甲方应当要求用工单位执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护。第七条规章制度用工单位依法制定单位规章制度，并通过有效方式及时告知乙方。乙方服从用工单位管理，并严格遵守用工单位依法制定的规章制度。第八条劳动合同变更、解除、终止一、甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照中华人民共和国劳动合同法和有关法律法规规定执行。二、甲方在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。三、乙方按照双方约定，及时办理工作交接和有关手续，在办结工作交接时，用工单位应当按有关法律法规一次性