《2022工程监理合同汇编15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程监理合同汇编15篇.docx（90页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程监理合同汇编15篇工程监理合同1甲 方：_乙 方：_依据中华人民共和国合同法、建设工程监理规范规定，经双方在同等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方托付乙方，按本合同书要求进行_工程项目的施工监理，监理范围：_质量限制、进度限制和投资限制工作。其次条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1.甲乙双方的监理依据是建设监理规范规定和其他有关规定以及施工承包合同。2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面对国家负责。3.本合同书所指的工程监理范围与内容以设计施工
2、图纸、施工合同及施工规范。4.本合同书所指的监理费分两次支付乙方，即主体工程完工，经各责任主体单位验收合格后支付50%，工程竣工经各责任主体单位验收合格后支付剩余50%工程监理费。5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特别状况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。第四条 本合同书的起先、完成与变更。1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书马上生效。2.监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限起先其服务。3.监理单位应按本合同书特别条款中所订明的期限完成服务。4.假如状况改变，致使合同书需变更时，必需经双方书面同意才能成立。5.
3、假如如本合同书需延长(不行抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特别条款中事先加以说明。6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等改变时，合同双方经协商后可做调整，并在特别条款中详细说明。第五条 甲方的权力与责任。1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2.甲方若认为乙方履行合同不力严峻影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最终确定并按国家规定的基建程序办理。4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。5.甲方应向乙方供应本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。6.甲方应负责协调工程外
4、部条件及与地方的关系。7.甲方应在特别条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出确定。第六条 乙方权力与责任。1.乙方拥有合同中规定的权力，并担当相应全部责任。2.乙方必需具有履行本合同书所需的技能，必需根据监理的职业准则完成其全部职责。3.乙方必需按规定派出监理工作须要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意。甲方同意乙方依据监理目标须要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。4.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，5.乙方有本监理项目的质量推翻
5、权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工吩咐权。6.乙方向甲方收取的酬劳，是其关于本合同书的唯一酬劳。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其担当义务有关的其他津贴、回扣等酬劳和非干脆支付。第八条 调解与仲裁。在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、同等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由_ 仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第九条 违约责任由甲方缘由要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方缘由要求
6、终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。第十条 甲方可视乙方的监理工作状况，进行奖罚。详细内容由双方在特别条款中规定。第十一条 特别条款鉴于本工程的特点与实际须要，甲乙双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款，当一般条款与特别条款不一样时以特别条款为准。详细条款如下：1.额外服务：假如甲方托付乙方担当本合同范围以外的任务，甲方应另行补签托付合同。假如甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此状况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2.
7、双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3.监理服务期限：4.在履行合同中因发生不行抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不担当违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策改变等，导致监理费用的改变，本合同监理费应作相应调整。6.甲方向乙方无偿供应监理工作须要的图纸(蓝图)、资料及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在运用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天
8、内赐予明确指示，并采纳书面形式通知乙方。8.乙方不担当施工中工伤事故的责任。第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程监理合同2托付方（以下简称甲方）监理方（以下简称乙方）甲方托付乙方监理装饰装修工程，双方经协商一样，同意签订以下合同：一、服务内容、方式与要求1、服务内容：工程名称： 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊工程规模：室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 监理范围： 装饰装修图纸内部分 。服务范围如下：（1）前期监理审定设计方案
9、及图纸；审核工程预算；设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。（2）中期监理依据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐藏项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证；（3）后期监理工程结算审核；对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。2、服务方式：施工前期，乙方协作甲方完成监理审核工作.施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。施工后期，乙方进行工程结算审核，帮助甲方签订工程质量保修合同。3、服务承诺：乙方在工程监理过程中，依据工程实际状况为甲
10、方供应相关的合理化建议。乙方以主动、仔细、负责、公正的服务看法为甲方供应监理服务。 乙方对工程各施工重要环节进行具体监控，确保工程质量达到预期目标。二、托付方供应如下条件：为乙方供应已运用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，与与本工程有关的协作单位、协作单位名录。三、授权范围甲方在托付的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：1、对选用材料与施工质量的检验权。2、施工工艺变更权，需经甲方同意。3、对施工单位的惩罚建议权。4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工的管理权。5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。6、工程款支付审核，未经乙方签字
11、认可，甲方不支付施工单位工程 1款项的管理权。7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。11、与协作单位组织协调的主持权。四、合同期限：从签订合同之日起，即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。五、监理费用及支付方式：1、本次装修监理费用为捌万元。监理工期限三个月，假如工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿2、支付方式：合同期间分两次支付，第一次支付50，￥40,000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%，￥40,000（大写：肆万元正）。六、违约责任：1、在
12、监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。2、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予担当。3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应担当合同价款5的违约金。七、争议与解决方法：1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的详细监理工作 行为是否符合国家相关监理规范与标准为依据进行裁定。22、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。3、因违约或终止合同引起的损失与经济赔偿，双方协商解决，如未能达成一样，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，
13、工程结束后，自动作废。甲方单位（章）： 乙方（章）：托付代理人（签字） 托付代理人（签字）：甲方地址： 乙方地址：联系电话： 联系电话：年月日 年 月 日工程监理合同3项目名称：_托付方：_监理方：_付款方：_托付方_与监理方_，经双方协商一样，签订本合同。一、托付方托付监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：1.信息系统工程名称：_2.信息系统工程地点：_3.信息系统工程总投资：_4.本合同签订地点：_二、本合同中的有关词语含义于本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.本合同标准条件(其次部分);2.本合同专用条件(第三部分);3.本合同附加
14、合同条款(第四部分);4.实施监理方案和内容(第五部分);5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理方向托付方承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。五、托付方向监理方承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付酬劳。本合同自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。本合同一式_份，具有同等法律效力，托付方_份，监理方_份。托付方单位名称(公章)年月日法定代表人(签章)托付代理人(签章)联系人(签章)居处(通信地址)电话传真开户银行帐号邮政编码监理方单位名称(公章)年月日法定代表人(签章)托付代理人(签章)联系人(签章)居处(通信地址)电话传真开户
15、银行帐号邮政编码付款方单位名称(公章)年月日法定代表人(签章)托付代理人(签章)联系人(签章)居处(通信地址)电话电挂开户银行帐号邮政编码其次部分信息系统工程标准条件(标准条件词语定义、适用范围和法规)第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1)“工程”是指托付方托付实施监理的_。(2)“托付方”是指干脆投资责任和托付监理业务的一方以及其合法继承人。本项目托付方是_。(3)“监理方”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。在本顶目中指_。(4)“监理机构”是指监理方为本工程实施监理业务的组织。一般由总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师及监理单位其他人员组成。(
16、5)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，托付方托付的监理工作范围和内容。(6)“工程监理的附加工作”是指托付方托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作范围和内容;由于托付方、第三方缘由，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间而增加的工作。(7)“工程监理的额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理方自己的缘由而暂停或终止监理业务，其善后工作及复原监理业务的工作。(8)“日”是指任何一天零时至其次天零时的时间段。(9)“工作日”是指除国家法定假日以外的日历日。(10)“月”是指依据公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条信
17、息系统工程托付监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合同文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。如专用条件约定运用两种以上工程监理合同4建设工程托付监理合同1.建设工程托付监理合同的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)以及其他全部在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的建设监理合同仅指托付监理合同文本(包括托付合同、标准条件和专用条件)。2.建设工程托付监理合同是合同文件的正文和核心，起总协议的作用。3
18、.监理合同文件的说明依次为：第一是双方签署的合同补充与修正文件，具有最优效力等级;其次是托付监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最终是中标人的监理投标书。4.工程监理的附加工作是指：(1)托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理义务，其善后工作及复原监理业务的工作。6.监理人义务1)向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监
19、理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向托付人报告监理工作。2)监理人在履行本合同的义务期间，应为托付人供应与其水平相适应的询问看法，公正维护各方面的合法权益。3)监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。4)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不担当责任。工程监理合同5招标人：监理人：合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，以下简称托付人)，托付(监理人名称)_(以
20、下简称监理人)供应：监理服务，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别(级)：4、总投资(人民币，下同)：万元5、工期：二、监理范围：1、监理项目名称;2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：4、监理阶段：三、监理服务内容、期限：1、监理服务内容：按专用合同条款约定。2、监理服务期限：自_年_月_日至_年_月_日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为(大写)_元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间五、监理合同的组成文件及说明依次1、监理合同书(含补充协议);2、中标通知;3、投标报价书;4、专用合同条款;5、通用合同条款;6、监理大纲;7、双
21、方确认进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。托付人：_(盖章)监理人：_(盖章)法定代表人：_(签名)法定代表人：_(签名)或授权代表人：_(签名)或授权代表人：_(签名)单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：签订地点：签订时间：_年_月_日工程监理合同61合同法律关系的构成（三主体三客体两内容）2自然人的两种实力3法人4法人的四条件依法成立不能自然产生，必需依法设立有必要的财产或者经费物质基础有自己的名称，组织机构和场所
22、能够独立担当民事责任依法成立、有钱、出名、能独立担当责任5法人的分类6法人资格的获得7其他组织概念不具备法人资格，但是可以作为合同的主体类型法人的分支机构不具备法人资格的联营体合伙企业个人独资企业8法律关系的客体（三客体）9合同法律关系的产生、变更与歼灭（两类）10代理人的概念及特征代理的概念代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的法律行为代理的特征（用“中介机构代理销售楼盘”来理解）代理人必需在代理权限范围内实施代理代理人以被代理人名义实施代理代理人在被代理人的授权范围内独立地表现意志被代理人对代理行为担当民事责任11被代理人对代理人的代理行为担当责任被代理人对
23、代理人的代理行为担当责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为担当责任，也包括对代理人不当代理行为担当民事责任。12代理的种类（三大类）托付代理法定代理指定代理13托付代理内涵基于托付授权形成的代理关系，又称为意定代理只有在被代理人对代理人进行授权后，托付代理关系才真正建立授予代理权的形式可以书面形式，也可以口头形式（如法律规定必需书面形式的，应当采纳书面）来源托付合同关系、合伙合同关系、工作隶属关系14托付代理的特点仅被代理人一方授权即可产生效力，无需对方同意被代理人有权随时撤销其授权，代理人也有权随时辞去所受托付代理人辞去托付时，不能给被代理人和第三人造成损失，否则应负赔偿责任15建设工
24、程中的主要托付代理形式项目经理是施工企业的代理人总监理工程师是监理单位的代理人工程招标代理机构是发包人的代理人16越权代理的法律后果代理人应在授权范围内行使代理权超出授权范围的行为应由行为人自己担当谁有错误就由谁担当责任，如双方都有错误，则担当连带责任。17授权范围不明确的法律责任应由被代理人向第三人担当民事责任，代理人负连带责任。但实际操作中，由于被代理人担当民事责任的实力远高于代理人，因此这种状况下大多数由被代理人担当。谁有错误就由谁担当责任，如双方都有错误，则担当连带责任18招标代理机构的代理被代理人发包人代理人招标代理机构招标代理机构在招标代理过程中有过错行为，招标人有权追究招标代理机
25、构的违约责任19无权代理无权代理的种类无权代理越权代理代理权终止后的代理无权代理的处理被代理人“追认”，即转化为合法的代理被代理人“拒绝”，即为无权代理20无权代理中的追认第三人事后知道对方为无权代理，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前行为。无权代理行为只有经过被代理人的追认，被代理人才担当民事责任。未经追认，由行为人担当民事责任。11被代理人对代理人的代理行为担当责任被代理人对代理人的代理行为担当责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为担当责任，也包括对代理人不当代理行为担当民事责任。12代理的种类（三大类）托付代理法定代理指定代理13托付代理内涵基于托付授权形成的代理关系，又
26、称为意定代理只有在被代理人对代理人进行授权后，托付代理关系才真正建立授予代理权的形式可以书面形式，也可以口头形式（如法律规定必需书面形式的，应当采纳书面）工程监理合同7招 标 人：监 理 人：合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，以下简称托付人），托付 （监理人名称） （以下简称监理人）供应： 监理服务，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别（级）：4、总投资（人民币，下同）：万元5、工期：二、监理范围：1、监理项目名称；2、监理项目内容及主要特性参数：3、监理项目投资：4、监理阶段：三、监理服务内容、期限：1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
27、2、监理服务期限：自 年 月 日至 年 月 日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写） 元，由发包人按专用合同条款约定的方式、时间向五、监理合同的组成文件及说明依次1、监理合同书（含补充协议）；2、中标通知；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲；7、双方确认进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。托付人： （盖章 ） 监理人： （盖章）法定代表人： （签名） 法定代表人： （签名）或授权代表人： （签名） 或授权代表人： （签名）单位地址： 单位地址：邮政编码： 邮政编
28、码：电 话： 电 话：电子邮箱： 电子邮箱：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：签订地点：签订时间： 年 月 日工程监理合同8_马路工程施工监理合同范本协议书马路工程施工监理合同范本协议书协议书由_(以下简称“业主”)为一方，与_(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已托付监理单位为_工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.
29、马路工程施工监理中标函或托付函。2.马路工程施工监理合同通用条件3.马路工程施工监理合同专用条件4.马路工程施工监理规范(jtj077-95)5.马路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件a监理服务的形式、范围与内容附件b业主供应的监理工作条件附件c监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自_年_月_日生效，至_年_月_日终止，在根据监理合同的规定结
30、清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_份.双方各执_份。业主：_(盖章)_监理单位：_(盖章)法定代表人：_(签字)法定代表人：_(签字)单位地址：_单位地址：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行;帐号：_帐号：_工程监理合同9托付人：_监理人：_合同编号：_合同名称：_依据国家有关法律、法规，（托付人名称）_（以下简称托付人），托付（监理人名称）_（以下简称监理人）供应（工程名称）_工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一样，订立本合同。一、工程概况1工程名称：_2建设地点：_3工程等别（级）：_4工程
31、总投资（人民币，下同）：_万元5工期：_二、监理范围1监理项目名称：_2监理项目内容及主要特性参数：_3监理项目投资：_4监理阶段：_（施工期、保修期）三、监理服务内容、期限1监理服务内容： 按专用合同条款约定。2监理服务期限：自_年_月_日至_年_月_日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）_元，由托付人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及说明依次1监理合同书（含补充协议）；2中标通知书；3投标报价书；4专用合同条款；5通用合同条款；6监理大纲；7双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合
32、同书正本一式_份，具有同等法律效力，由双方各执_份；副本_份，托付人执_份，监理人执 _份。托付人：_（盖章）监理人：_（盖章）法定代表人：_（签名）法定代表人：_（签名）或授权代表人：_（签名）或授权代表人：_（签名）单位地址：_单位地址：_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_电子信箱：_电子信箱：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_签订地点：_签订时间：_年_月_日第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所给予的涵义：一、“托付人”指担当工程建设项目干脆建设管理责任，托付监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指
33、受托付人托付，供应监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与托付人（发包人）签订了施工合同，担当工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场干脆开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指托付人托付监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人依据监理合同约定所担当的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人根据合同约定的监理范围、内容和期限所供应的服务。八、“附加服务”指监理人为托付人供应正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和
34、附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。其次条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。详细内容在专用合同条款中约定。通知和联系第四条托付人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致平安、质量事故的状况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条托付人对托付监理范围内工程项目实
35、施的看法和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。托付人的权利第七条托付人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、平安、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条托付人给予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报托付人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、平安技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施
36、工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得托付人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发觉承包人运用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当托付人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。托付人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构供应开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出确定的问题作出书面确定，并刚好送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到托付人的书面确定，且托付人未说明理由，监理机构可认为托付人对其提出的事宜已无不同看法，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其给予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条供应监理人员在现场的工作和生活条件，详细内容在专用合同条款中明确。假如不能供应上述条件的，应按实际发生费用赐予监理人补偿。第十四条按本合同约定刚好、足额