《2022工程监理合同(汇编15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程监理合同(汇编15篇).docx（112页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程监理合同(汇编15篇)工程监理合同1发包人：_合同编号：_监理人：_签定地点：_签定时间：_年_月_日依据中华人民共和国合同法，_（以下简称发包人）与_（以下简称监理人），就本项工程建设有关事项，经双方协商一样，订立本合同。一、发包人托付监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。（一）工程概况：1工程名称：_2工程地点：_3工程规模及特性：_4工程总投资：静态：_动态：_5工程总工期：_（一）监理范围：根据专用合同条款中约定的范围担当监理业务。（二）监理内容：根据专用合同条款中约定的内容担当监理业务。（三）工程建设监理的期限自_年_月_日至_年_月_日。（四）建设监理酬劳为（大
2、写）_元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。二、建设监理合同的组成文件及说明依次。（一）监理托付函或中标函。（二）监理合同书。（三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。（四）专用合同条款。（五）通用合同条款。（六）监理招标书（或托付书）。（七）监理投标书（或监理大纲）。上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的全部的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。三、本合同书经双方法定代表人或其托付代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。四、本合同书正本一份两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本_份，各执_份。发包人：_（盖章）法定代表人：_（签章）托付代
3、理人：_（签章）邮编：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_监理人：_（盖章）法定代表人：_（签章）托付代理人：_（签章）邮编：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_工程监理合同2_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一样，签订本合同。1.业主托付监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称;工程地点;工程规模;总投资;监理范围。2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。3.下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理托付函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方
4、确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4.监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5.业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主：(签章)_ 监理单位：(签章)_法定代表人：(签章)_ 法定代表人：(签章)_地 址：_ 地 址：_开户银行：_ 开户银行：_账 号：_ 账 号：_邮 编：_ 邮 编：_电 话：_ 电 话：_ _年_月_日签于_ _年_月_日签于_工程监理
5、合同3第一部分 建设工程托付监理合同托付人_与监理人_经双方协商一样，签订本合同。一、托付人托付监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称： _工程地点： _工程规模： _总 投 资： _二、本合同中的有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、托付人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付酬劳。本合同自_年_月_日起先实施，至_年
6、_月_日完成。本合同一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份。托付人：_（签章） 监理人：_（签章）居处： _ 居处：_法定代表人：_（签章） 法定代表人：_（签章）开户银行：_ 开户银行：_账号： _ 账号：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_本合同签订于：_年_月_日其次部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指托付人托付实施监理的工程。（2）“托付人”是指担当干脆投资责任和托付监理业务的一方以及其合法继承人。（3）“监理人”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场
7、实施监理业务的组织。（5）“总监理工程师”是指经托付人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（6）“承包人”是指除监理人以外，托付人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，托付人托付的监理工作范围和内容。（8）“工程监理的附加工作”是指：托付人托付监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于托付人或承包人缘由，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理业务，其善后工作及复原监理业务的工作。（10）“日”是指任何一
8、天零时至其次天零时的时间段。（11）“月”是指依据翁历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条 建设工程托付监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条 本合同文件运用汉语语言文字书写、说明和说明。如专用条件约定运用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为说明和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作须要的监理机构及监理人员，向托付人报适委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同
9、约定定期向托付人报告监理工作。第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应仔细、勤奋地工作，为托付人供应与棋逢对手水平相适应的询问看法，公正维护各方面的合法权益。第六条 监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给托付人。第七条 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。托付人义务第八条 托付人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条 托付人应当负责工程建设的全部外部关系的协调为监理工作供应外部条件。依据须要，如将部分或全部协调工作托付监理人担当，则应在专用条件中明
10、确托付的工作和相应的酬劳。第十条 托付人应当在双方约定的时间内免费向监理人供应与工程有关的为监理工作所须要的工程资料。第十一条 托付人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十二条 托付人应当授权一名熟识工程状况、能在规定时间内作出确定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十三条 托付人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限刚好书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条 托付人应在不影响监理人开展监理工作的时间内供应如下资料：（1）与本工程合作的
11、原材料、构配件、设备等生产厂家名录。（2）供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。第十五条 托付人应免费向监理人供应办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施赐予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程运用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费）第十六条 依据状况须要，假如双方约定，由托付人免费向监理人供应其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条 监理人在托付人托付的工程范围内，享有以下权利：（1）选择工程总承包人的建议权。（2）选择工程分包人的认可权。（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和运用功能要求，
12、向托付人的建议权。（4）对工程设计中的技术问题，根据平安和优化的原则，向设计人提出建议；假如拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得托付人的同意。当发觉工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告托付人并要求设计人更正。（5）审批工程施工组织设计和技术方案，根据保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向托付人提出书面报告。（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向托付人报告。（7）征得托付人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向托付人报告。如在紧急状况下未能事先报告时，则应在24小时内
13、向托付人作出书面报告。（8）工程上运用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止运用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和担心全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工。（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（10）在工程施工合同约定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与推翻权。未经总监理工程师签字确认，托付人不支付工程款。第十八条 监理人在托付人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。假如由此严惩影
14、响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经托付人事先批准。在紧急状况下未能事先报托付人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知托付人。在监理过程中如发觉工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条 在托付的工程范围内，托付人或承包人对对方的任何看法和要求（包括索赔要求），均必需道德向监理机构提出，由监理机构探讨处置看法，再同双方协商确定。当托付人和承包人发生争议时，监理机构应依据自己的职能，以独立的身份推断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当供应作证的事实材料。托付人权利其次十条 托付人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。其次
15、十一条 托付人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计运用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。其次十二条 监理人调换总监理工程师须事先经托付人同意。其次十三条 托付人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。其次十四条 当托付人发觉监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给托付人或工程造成损失的，托付人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人担当相应的赔偿责任或连带赔偿责任。监理人责任其次十五条 监理人责任期即托付监理合同有效期。在监理过程中，假如因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。其次十六
16、条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。假如因监理人过失而造成了托付人的经济损失，应当向托付人赔偿。累计赔偿总额（除本合同其次十四条规定以外）不应超过监理酬劳总额（除去税金）。其次十七条 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不担当责任。因不行抗力导致托付监理合同不能全部或部分履行，监理人不担当责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向托付人担当赔偿责任。其次十八条 监理人向托付人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致托付人的各种费用支出。托付人责任其次十九条 托付人应当履行托付监理合同约定的义务，如有违反则应当担当违约责任，赔偿给监理人造成的经
17、济损失。监理人处理托付业务时，因非监理人缘由的鬲受到损失的，可以向托付人要求补偿损失。第三十条 托付人假如向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条 由于托付人或承包人的缘由使监理工作受到阻碍或延主，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此状况与可能产生的影响刚好通知托付人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的酬劳。第三十二条 在托付监理合同签订后，实际状况发生改变，使得监理人不能全部或部分款待监理业务时，监理人应当马上通知托付人。该监理业务的完成时间应予延长。当复原款待监理业务时，应当增加不超过_日的时间
18、用于复原执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬劳。第三十三条 监理人向托付人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和托付人已签订工程保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在_日前通知对方，因解除合同使一方遭遇损失的，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必需实行书面形式，协议未达成这前，原合同仍旧有效。第三十五条 监理人在应当获得监理酬劳之日起_日内仍未收到支付单据，而托付人又未对监理人提出任何书面说明时，或依据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过_个月的，监理人可向托付人发出终止合同的通知，发出通知后_日内仍未得到托付人答
19、复，可进一步发出终止合同的通知，假如其次份通知发出后_日内仍未得到托付人答复，可终止合同或自行暂停或接着暂停执行全部或部分监理业务。托付人担当违约责任。第三十六条 监理人由于非自己的缘由而暂停或终止款待监理业务，其善后工作以及复原执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的酬劳。第三十七条 当托付人认为监理人无正值理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若托付人发出通知后_日内没有收到答复，可在第一个通知发出后_日内要出终止托付监理托付合同的通知，合同即行终止。监理人担当违约责任。第三十八条 合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当担当的责任。监理酬劳第三十九
20、条 正常的监理工作、附加工作和额外工作的酬劳，根据监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十条 假如托付人在规定的支付期限内未支付监理酬劳，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最终一日起计算。第四十一条 支付监理酬劳所实行的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条 假如托付人对监理人提交的支付通知中酬劳或部分酬劳项目提出异议，应当在收到支付通知书_小时内向监理人发出表示异议的通知，但托付人不得拖延其他无异议酬劳项目的支付。其他第四十三条 托付的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经托付人同意的，在预算范围内向托付人实
21、报实销。第四十四条 在监理业务范围内，如需聘用专家询问或帮助，由监理人聘用的，其费用由监理人担当；由托付人聘用的，其费用由托付人担当。第四十五条 监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使托付人得到了经济效益，托付人应按专用条件中的约定赐予经济嘉奖。第四十六条 监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何酬劳或者经济利益。监理人不得可能与合同规定的与托付人的利益相冲突的任何活动。第四十七条 监理人在监理过程中，不得泄露托付人申明的隐私，监理人亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明的隐私。第四十八条 监理人对于由其编制的全部文件拥有版权，托付人仅有权为本工程运用或复制此类文件。争
22、议的解决第四十九条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一样，可提交主管部门协调，如仍未能达成一样时，依据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院起诉。第三部分 专用条件其次条 本合同适用的法律及监理依据：_第四条 监理范围和监理工作内容：_第九条 外部条件包括：_第十条 托付人应供应的工程资料及供应时间：_第十一条 托付人应在_天内对监理人书面提交并要求作出确定的事宜作出书面答复。第十二条 托付人的常驻代表为_。第十五条 托付人免费向监理机构供应如下设施：_监理人自备的、托付人赐予补偿的设施如下：_补偿金额=第十六条 在监理期间，托付人免费向监理机构提_
23、名工作人员，由总监理工程师支配其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。交免费供应_名服务人员。监理机构应与此类服务的供应者合作，但不对此类人员及其行为负责。其次十六条 监理人在责任期内假如失职，同意按以下方法担当责任，赔偿损失累计赔偿额不超过监理酬劳总数（扣税）；赔偿金=干脆经济损失酬劳比率（扣除税金）第三十九条 托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬劳：托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬劳：酬劳=附加工作日数合同酬劳/监理服务日托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作酬劳：第四十一条 双方同意用_支付酬劳，按_汇
24、率计付。第四十五条 嘉奖方法：嘉奖金额=工程费用节约额酬劳比率第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。附加协议条款：_工程监理合同4建设单位：_，以下简称甲方;设计单位：_，以下简称乙方。依据建设工程勘察设计管理条例的规定，乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方
25、应通知乙方参与竣工验收。2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作资料。3.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方义务1.乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件;其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2.乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料和编制施工图设计文件的须要;同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作
26、和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3.乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与基础、主体工程验收和单位工程竣工验收。四、设计费乙方将设计文件交甲方，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任1.甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工
27、程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程监理合同5托付方（以下简称甲方）监理方（以下简称乙方）甲方托付乙方监理装饰装修工程，双方经协商一样，同意签订以下合同：一、服务内容、方式与要求1、服务内容：工程名称： 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊工程规模：室内工程建筑面积
28、合计约 1000 m2。 监理范围： 装饰装修图纸内部分 。服务范围如下：（1）前期监理审定设计方案及图纸；审核工程预算；设计方案确定后5个工作日，按设计图纸核算工程量按定额套预算，把控整个工程总造价。（2）中期监理依据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量；对各节点隐藏项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工；对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的，与施工单位对接确认变更签证；（3）后期监理工程结算审核；对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。2、服务方式：施工前期，乙方协作甲方完成监理审核工作.施工期间，乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。施工后期，乙方进行
29、工程结算审核，帮助甲方签订工程质量保修合同。3、服务承诺：乙方在工程监理过程中，依据工程实际状况为甲方供应相关的合理化建议。乙方以主动、仔细、负责、公正的服务看法为甲方供应监理服务。 乙方对工程各施工重要环节进行具体监控，确保工程质量达到预期目标。二、托付方供应如下条件：为乙方供应已运用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录，与与本工程有关的协作单位、协作单位名录。三、授权范围甲方在托付的工程范围内，书面通知施工单位授予乙方以下监理权利：1、对选用材料与施工质量的检验权。2、施工工艺变更权，需经甲方同意。3、对施工单位的惩罚建议权。4、对施工单位人员的调整建议权，对现场文明施工
30、的管理权。5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。6、工程款支付审核，未经乙方签字认可，甲方不支付施工单位工程 1款项的管理权。7、对工程质量、进度、费用的监控权，施工日期（提前或超期的）签认权。11、与协作单位组织协调的主持权。四、合同期限：从签订合同之日起，即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。五、监理费用及支付方式：1、本次装修监理费用为捌万元。监理工期限三个月，假如工程超期一个月以上，则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿2、支付方式：合同期间分两次支付，第一次支付50，￥40,000（大写：肆万元正）。签定合同后三天内支付给乙方,工
31、程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%，￥40,000（大写：肆万元正）。六、违约责任：1、在监理责任期限内，因乙方过失，给甲方造成了经济损失，甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。2、因甲方不履行授予乙方的权限，造成的损失，乙方不予担当。3、甲方不如期支付乙方监理费用，每超一天应担当合同价款5的违约金。七、争议与解决方法：1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时，以乙方的详细监理工作 行为是否符合国家相关监理规范与标准为依据进行裁定。22、如有工程监理责任不能认定的，甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。3、因违约或终止合同引起的损失与经济赔偿，双方协商解决，如
32、未能达成一样，提交相关仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。八、本合同一式两份，双方各执两份，签字后生效，工程结束后，自动作废。甲方单位（章）： 乙方（章）：托付代理人（签字） 托付代理人（签字）：甲方地址： 乙方地址：联系电话： 联系电话：年月日 年 月 日工程监理合同6_（以下简称“业主”）与_（以下简称监理单位）经过双方协商一样，签订本合同。业主托付监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称；工程地点；工程规模；总投资；监理范围。本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。下列文件均为本合同的组成部分：（）监理托付函或中标函；（）工程建设监理合同标准条件；（）工程建
33、设监理合同专用条件；（）在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。监理单位同意，根据本合同的规定，担当本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主：（签章）_ 监理单位：（签章）_法定代表人：（签章）_ 法定代表人：（签章）_地址：_ 地址：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_邮编：_ 邮编：_电话：_ 电话：_年_月
34、_日签于_ _年_月_日签于_工程监理合同7发包方：承包方：依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，贮存间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、
35、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间平安、结构验收，装饰工程起先施工。三、工期延误缘由1、工程开工后周边农夫土地政策协调处理延误。2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不行抗力等因素延误。四、工期延误时间现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20_年8月9日顺延至20_年6月30日。五、协议生效协议订立时间： 年 月 日。协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。甲方：_乙方：_年_月_日工程监理合同81定义与说明11 定义下列词句或用语，除依据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。111 项目业主建立工程和托付监理单位供应监理服
36、务的对象，详细状况在专用条件中指明。112 工程为完成项目所实施的一项或若干项永久工程（包括向业主供应的物资和设备），其概况在专用条件中说明。113 服务监理单位依据监理合同所担当的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称监理服务。114 业主托付监理单位供应监理服务的单位或其合法继承人或其合法受让人。115 监理单位受业主托付供应监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人，依据上下文的内容，亦指监理单位依据监理合同派驻到项目所在履行监理服务的机构。116 一方：业主或监理单位。双方：业主和监理单位。第三方：一般是指与业主签订工程承包合同的单位或个人。但依据上下文的内容
37、，也可以是与项目建设有关的其它当事人。117 监理合同一般应包括：马路工程施工监理中标函或托付函；“马路工程施工监理合同”中的协议书、通用条件、专用条件、附件a（监理服务的形式、范围与内容）、附件b（业主供应的监理工作条件）、附件c（监理服务的费用与支付）；马路工程施工监理规范；马路工程施工监理招、投标文件；双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。118 项目建议书被业主认可并接受的监理单位的施工监理投标文件或监理规划。119 日：即历法日。1110 月：依据公历从某一个月份中的任何一日起先至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。12 说明121 监理合同中的标题只是为了查阅便利，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应用于对监理合同进行说明。121 为了文字简练，监理合同中有些词句成用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际须要而定义。113 假如监理合同中所包括的文件之间出现冲突，应按时间依次以最终编写或双方最终确认的文件为准。2监理单位的义务21 监理服务的形式、范围与内容监理单位必需根据监理合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的监理服务，其详细内容在监理合同附件a中规定。22 正常的和附加的服务221 正常的服务是指监理合同附件a中规定的监理服务。222 附加的服务是指双方通过签订补充协议或依据监理合同的规定，在监理合同附件a规定的正常服务之