《2022工程监理合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程监理合同15篇.docx（103页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程监理合同15篇工程监理合同1词语定义、适用语言和法规 第一条下列名词和用语，具有如下含义：（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程，工程建设监理合同标准条件。（2）“业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。（8）“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始
2、到下一个月相应日期的前一天的时间段，合同范本工程建设监理合同标准条件。第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。 监理单位的义务 第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权
3、益。第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。 业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定。工程监理合同2本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。鉴
4、于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.公路工程施工监理规范（JTJ077-95）5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件监理服务的形式、范围与内容附件业主提供的监理工作条件附件监理服务的费用与支
5、付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份双方各执份。业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字）单位地址： 单位地址：邮编： 邮编电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行；帐号： 帐号：工程监理合同3甲方：_地址：_邮码：_电
6、话：_法定代表人：_职务：_乙方：_地址：_邮码：_电话：_法定代表人：_职务：_根据中华人民共和国合同法之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行_工程项目的_施工监理，监理范围：_ 质量控制、进度控制和投资控制工作。第二条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。2甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，
7、根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。3本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。4本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。5在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定（代表、地点、方式等）在特殊条款中订明。第四条 本合同书的开始、完成与变更。1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。4如果情况变化，致
8、使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。5如果如本合同书需延长（不可抗力等），甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。6合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。第五条 甲方的权力与责任。1甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。4甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c
9、按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。8甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。第六条 乙方权力与责任。1乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。3在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担；超出监理服务责任并发
10、生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。4乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。5乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。6监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。7乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、
11、停工、返工和复工命令权。8乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。9乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。第八条 调解与仲裁。在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端；若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端；若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由_ 仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第九条 违约责任由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前
12、2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。第十条 甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。第十一条 特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：1额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单
13、位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3监理服务期限：4在履行合同中因发生不可抗力（洪水、地震等）造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。6甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸（蓝图）、资料（技术要求、通知等）及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副
14、本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。8乙方不承担施工中工伤事故的责任。9违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金 _元。由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金_元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。违反合同_条，_方支付_方违约金：_ 元。10奖罚
15、：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在_ 元范围内，罚金在_ 元限度之内。为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。且立账备查。第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代表人：_年_月_日工程监理合同4_(以下简称“业主”)与_(以下简称监理单位)经过双方协商一致，签订本合同。1、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：工程名称_;工程地点_;工程规模_;总投资_;监理范围。2、本合同中的措词和用语及所属的监理合同
16、条件及有关附件同义。3、下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理委托函或中标函;(2)工程建设监理合同标准条件;(3)工程建设监理合同专用条件;(4)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的往来信函、传真，邮子邮件等。4、监理单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。5、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。支付方式见工程建设监理合同的专用条件。本合同的监理业务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日完成。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本_份，各执_份。业主：(签章)_法定代表人：(签章)_地址：_开户银行
17、：_账号：_邮编：_电话：_年_月_日签于监理单位：(签章)_法定代表人：(签章)_地址：_开户银行：_账号：_邮编：_电话：_年_月_日签于工程监理合同5监理工程师合同管理强化题一1、建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是( B )。A 不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B 完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C 完成的工作量在50%以内时，定金不退;完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D 不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费2、某工程
18、设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为( C)万元。A 20 B 40C 50 D 1003、根据标准施工合同，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是( D )。A合同协议书、通用条款、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书C 中标通知书、专用条款、投标书 D 中标通知书、专用条款、工程量清单4、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是( A )。A 工期
19、在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B 业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C 采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D 设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同5、根据标准施工合同的约定，工程接收证书的颁发日期标志( D )。A 缺陷通知期开始 B 工程的竣工日期C 承包商的合同义务完成 D 应当由业主承担照管主要工程的责任6、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是(B )。A 担保发包人能够按期支付工程进度款B 发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧
20、张的困难C 表明发包人与承包人合作的诚意D 防止承包人擅自变更、终止施工合同7、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是( D )。A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C 工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D 经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据8、某施工合同约定的开工日期为2022年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师在9月2日向承包人发出开工通知，要求其按合同约定的开工日期开工，承包人的主要施工机械于9月
21、25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日，根据标准施工合同，该工程的合同工期自( A ) 起计算。A 9月10日 B 9月17日C 9月25日 D 9月30日9、某工程开工通知写明的开工日期为2022年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2022年2月5日开始动工。2022年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于2022年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定，承包人的施工期应为( A )。A 自2月1日始，至12月5日止 B 自2月1日始，至12月20日止C 自2月5日始，至12月5日止 D
22、 自2月5日始，至12月20日止10、根据标准施工合同，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( B )共同验收。A 发包人与监理人 B 监理人与承包人C 发包人与承包人 D 监理人与供货人监理工程师合同管理强化题二1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于( A )A 效力待定合同 B无效合同C 有效合同 D 附条件合同2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。A 职务代理 B指定代理C 法定代理 D委托代理3、在如下代理的法律特征中，正确的表述是( D )。A 在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利
23、与义务B 代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同C 在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时，可适当追究代理人的责任D 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( D )。A 地震灾害导致施工暂停 B 恶劣气候影响施工安全C 社会动乱影响施工进度 D 图纸设计错误导致的工程返工5、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( A )。A 施工投标保证 B 施工履约保证C 施工预付款保证 D 质量保证金保证6
24、、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为( B )之日。A 当事人签字 B 抵押物登记C 转移产权证 D 转移房屋占有7、根据担保法的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是( D )。A 抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B 抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C 担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D 担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人8、下列关于留置担保的说法中，正确的是( B )。A 留置不以合法占有对方财产为前提 B 可以留置的财产仅限于动产C 留置担保可适
25、用于建设工程合同 D 留置以合法占有对方固定资产为前提9、投标保证的有效期限从( C )之日起计算。A 招标文件出售 B 投标文件递交C 投标截止 D 中标通知书发出10、根据招标投标法的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是( D )。A 投标文件的密封不符合招标文件的要求B 投标人购买招标文件后不递交投标文件C 投标文件中附有招标人不能接受的条件D 投标截止日期后要求撤回投标文件工程监理合同6甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。2.下列文
26、件构成全部监理合同文件(以下称“本合同”)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;(2)本合同协议书;(3)合同专用条款;(4)合同通用条款;(5)施工监理委托书或监理中标通知书;(6)与本合同有关的其它文件。3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。5.本合同施工监理期为个月(天)，即从年月日至年月日。6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。7
27、.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。甲方：(盖章)乙方：(盖章)(单位全称)(单位全称)法定代表人：法定代表人：或或其授权的代理人：(签字)其授权的代理人：(签字)签约日期：签约日期：签约地点：签约地点：单位地址：单位地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：二、合同通用条款第1条词语定义下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。1.监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理
28、。2.工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。3.甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。4.甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。5.乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。6.监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的组织。7.总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称“总监”。8.监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。9.第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当
29、事人。10.天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。11.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。第2条法规、语言和联系方式1.监理合同适用的法规是中华人民共和国的法律、条例和行政法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。2.在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用条款中明确约定。3.监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议时，以汉语
30、文本为准。4.本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准，在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48小时内以书面形式予以确认。第3条双方关系与监理依据1.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理的范围内，独立行使甲方授予的职权，并接受甲方的监督。2.监理依据(1)国家有关的政策、法律和法规;(2)交通部及有关部门的规章;(3)国家、交通部及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规程;(4)依法签订的监理合同及施工合同;(5)工程设计文件。第4条监理范围在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。第5条甲方的
31、职责与义务1.在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。2.在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。3.应在合同专用条款约定的期限内，免费向监理机构提供施工监理所需的工程技术资料。包括本工程招标文件、施工合同、设计文件、勘察资料及有关的批准文件等。4.免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。5.如果双方约定，由甲方向
32、监理机构免费提供职员和服务人员，则应在合同专用条款中增加相应的条款。6.在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方则应按合同专用条款中约定的期限及时审批，若因未及时批复而给工程带来损失，由甲方承担责任。7.按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。第6条乙方的职责与义务1.按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历及主要监理人员名单提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。2.审查施工单位提交的施工组织设计，提出审查意见;检查施工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的准确性;审
33、查施工单位的开工申请报告，签发开工通知书。3.严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格，监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作业应责令第三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时组织验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。4.检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。5.核查第三方提出的工程变更，报请甲方同意后，签发工程变更通知。6.控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清单，签发付款凭证。7.参与施工合同管理，审核索赔报告，协调各方关系，公正地维护各方的.合法权
34、益。8.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时审查和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。9.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理工作报告。10.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方组织工程验收。11.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。12.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。13.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方
35、提供的设施和剩余物品移交甲方。第7条甲方的权利1.对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。2.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。3.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。4.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。第8条乙方权利甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：1.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退;对工作不力的现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。2.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持
36、或参加本工程的有关业务会议。3.根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。4.根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部修改，具体条款，可在合同专用条款中约定。第9条监理合同期1.监理合同期一般包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约定。2.由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定签定补充协议。第10条合同的变更和解除1.若实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。2.一方要求变更合同，应提前28天以书面形式通知对方
37、并说明理由，另一方在接到通知后应在14天内予以答复。若同意变更要求，双方应协商签订补充协议;若不同意变更要求，双方仍应履行本合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后14天内不予答复，则视为变更要求已被接受，否则视为违约。3.若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。4.一方要求解除合同，应提前28天以书面形式通知对方并说明理由，另一方应在接到通知后14天内作出答复;若不同意解除要求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。若在14天内不予答复，则视为同意解除合同，一方可在发出第一次通知
38、的28天后，发出解除合同的通知，合同即行解除。5.本合同签订之后，不因法定代表人或授权的代理人的变动而变更或解除。第11条监理酬金与支付1.甲方应按国家的监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。2.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。(除乙方原因造成的工程延误外)。监理合同协议书签订后7天内，甲方应按总监理酬金20%30%的数额，向乙方预付监理酬金;工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的5%.3.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家
39、或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。4.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。5.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。6.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。第12条人员的更换1.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前7天通知甲方并通知第三方。2.若
40、因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。3.若甲方需更换其代表，应提前14天以书面形式通知乙方。第13条奖励与赔偿1.奖励：(1)乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。(2)乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的10%30%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。2.赔偿：若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失监理费率(扣除税金)。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额(扣除税金)。第14条转让与分包1.本合同一经
41、签署，不得转让。2.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位(分包部分不能超过总监理任务的50%)，但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。3.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。4.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。第15条违约、争议与仲裁1.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：(1)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。三、合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。第2条法规、语言和联系方式1.本合同约定的适