《建设工程施工合同合集15篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同合集15篇_1.docx(81页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工合同合集15篇建设工程施工合同1 甲方: 乙方: 应甲方要求,在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上,现依据甲方要求,作相应增项。依据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议: 一、工程范围:_年_月_日乙方依据甲方要求做出相应的设计制作安装。 二、工期要求:_年_月_日至_年_月_日。 三、新增工程量: 详见附表一:高新区创新大厦后期加工标牌一览表 四、质量要求:按原合同承诺履行。 五、付款方式:按原合同执行。施工合同补充协议 六、其它: 1、本协议其它内容仍按原合同执行。 2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。 3、本协
2、议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 签约日期: 建设工程施工合同2 甲方: 乙方: 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其它法律法规的规定,遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,结合本工程具体状况,双方达成以下合同条款,共同遵照执行。 第一条:工程概况 (1)工程名称: (2)工程地点: (3)工程内容: (4)承包范围: (5)承包方式:包工包料 (6)开工时间: (7)竣工时间: (8)工程质量标准: (9)工程造价: 其次条:工程付款与结算方法 (1)工程付款: (2)结算方法: 第三条:甲乙双
3、方的权利和义务 1.甲方要保证施工场地具备施工条件,供应水电通讯等便利条件,其使用费用由乙方担当。 2.甲方要在开工前供应完整的施工图纸,并在合适时间组织相关人员参加图纸会审和技术交底。 3.开工前,甲乙双方各自办理自己应办的各种证件和批件,并担当相应的费用。 4.乙方要听从甲方现场人员的领导,并按时供应各种方案、方案、报表等。 5.对于已完成工程在未交工之前,乙方对其成品工程义务爱惜直至交工。 6.乙方必需保证施工场地洁净卫生,做到文明施工。 第四条:工程质量和施工平安 1.平安施工、文明施工,要严把质量关,坚持质量第一、平安第一的施工原则。 2.工程质量以国家或行业的质量检验评定标准为依据
4、,因承包人缘由工程质量达不到商定的质量标准,承包人担当责任。 3.承包人应认真依据标准、规范、设计图纸、施工交底要求以及甲方委派的工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,工程质量达不到商定标准部分,承包人应按工程师要求拆除和重新施工,直到符合商定标准。由承包人担当拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。 4.工程师检验不应影响施工正常进行,因工程师指令失误造成损失,由发包人担当。 5.工程具备隐蔽条件或达到专用条款商定的中间验收部位,承包人应自检,并于验收前48小时通知工程师验收,验收合格后并做记录。不合格工程及违反施工程序造成的.经济损失,乙方自行担当。 6.乙方应遵守工程建设平
5、安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行担当。 7.甲方不得要求乙方违反平安管理的规定施工,否则由甲方担当相应责任及发生的费用。 8.甲乙双方商定由乙方完成项目工作,乙方应本着“保证施工质量、平安、文明施工”的原则,教育职工平安文明施工。否则,施工期间发生的一切平安事故全部由乙方担当责任,由此造成甲方损失的,乙方应无条件予以赔偿。 9.承包人负责选购材料设备的,应依据标准要求选购并供应产品合格证明,对材料质量负责,并在材料设备使用前由甲乙双方进行检验
6、或试验,费用由乙方担当。 10.乙方不得将工程转包、分包,否则甲方有权终止合同,所干工程不予支付任何费用。 第五条:工期 依据双方商定的合同工期,乙方要保证按期或提前完成,拖延工期每天罚款500元,提前工期每天奖 / 元。不行抗拒的缘由造成工期拖延除外。 第六条:工程验收及保修 1.工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人供应完整竣工资料及竣工验收报告。 2.工程保修金按工程总造价待保修期满,质量无问题时一次支付给乙方。 3.电气管线、上下水管、安装工程为贰年;供热及供冷为贰个采暖期及供冷期;室外给排水和道路工程为贰年。 4.在工程保修期内,乙方应在接到修理通知后逾期不
7、到,甲方可另行支配修理,其费用从质保金中扣除。 5.在工程保修期内,若甲方人为缘由造成的工程质量损坏,修理费用由甲方另行支付,不得从质保金中扣除,若乙方工程质量问题的缘由,乙方自付。 第七条:其它商定 1.本合同一式三份,双方签字盖章后生效,合同商定事项双方执行完毕,合同自行失效。 2.合同签定地点: 3.合同签定时间: 4.因工程实际发生合同外费用,增加补充合同,此合同同原合同同样有效。 5.未尽事项,双方协商解决。 甲方:(签字盖章) 乙方:(签字盖章) 年月日: 建设工程施工合同3 甲方:_ 乙方:_ 甲方托付乙方担当工程施工,经双方协商全都,签订本合同。 第一条承包方式: 1。按承包范
8、围实行包工包料。 1。2未经甲方书面认可,乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料选购之外的任何部分进行分包。 1。3为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准,乙方应依据投标时送交的样品或甲方书面确认的.样品购买材料、设备。 其次条合同文件内容及解释次序构成合同的文件应能相互解释,互为说明。除合同条款另有商定外,组成本合同的文件及优先解释次序如下:_ 1)本合同签订后双方商定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件; 2)甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要等; 3)本合同、双方确定的工程报价单; 4)中标通知书; 5)经双方协商认可的投标书及其附件; 6
9、)招标文件及招标过程中双方来往的书面文件; 7)图纸; 8)工程量和设备材料清单; 9)现行的法律、法规、标准、规范 第三条承包范围:_ 1。工程概况:_工程名称:_化工程工程地点:_ 2。承包内容:_招标范围:_以及绿化图纸内及招标方供应的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工,场地水电工程施工,本工程所用材料的选购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求实行的赶工措施、现场协调、现场协作验收、样品供应、产品保证、赶工措施、成品爱惜、因质量问题引起的修理和更换、技术指导、及技术培训等。 第四条工程的施工期限: _开工时间:_,完工时间:_; 若有调整,以甲
10、方书面通知为准;第五条甲方向乙方提交的有关资料及文件:_期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。第六条合同价格本合同暂定价为¥:_元(小写)人民币:_(大写) 甲方_ 乙方_ _年_月_日 建设工程施工合同4 建设单位(甲方):_ 施工承包单位(乙方):_ 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方相互制造条件,搞好协作协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 工程名称:_ 质量要求:_ 工程造价:_ 本合同全部工程施工预算造价为人民币¥:_元 工程期限:_年_月_日起至_年_月_日止甲乙双方的责任与权利:_ 一、甲方在开工前应解
11、决施工用地,解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。 二、乙方在开工前应组织有关人员争论参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,支配施工总进度方案,储备材料,加工构件,做好一切施工预备。 三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针,要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得任凭变更设计,如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。 四、乙方要严格
12、执行隐蔽工程验收制度,主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。 五、在组织施工过程中,乙方应对施工现场人员进行平安教育,做好设施平安防护,假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责。 六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料铺张,乙方应担当责任如数偿还相关费用。 合同份数及相关说明:_ 一、本合同一式两份,甲乙方各执一份; 二、本合同自双方签订之日生效。 三、本合同条款如对特别状况尚有未尽事宜,双方可依据具体状况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。 建设单位(甲方)签章:_ 施工单位(
13、乙方法人)签字:_ _年_月_日 建设工程施工合同5 合同编号: 甲方(发包人): 乙方(承包人): 签订地点: 依据中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际状况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在公正自愿、公正和恳切信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包工程范围和内容: 四、工程工期:开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。 五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥_万元(大写_)。 其次条工程质量 一、双方商定的工程质量标
14、准:符合甲方企业标准。 二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。 三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方准时验收。 第三条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款; 二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%; 三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%; 四、结算完成后7天内付至结算价的95%; 五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同商定的质保期限后支付。 第四条双方的权利和义务 一、甲方权利义务: 1、对乙方进行平安、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。 2、负责对乙方施工人员的平安、文明施工等方面的
15、工作进行指导、监控,并按规定准时做好验收工作。 3、依据合同商定支付工程款。 4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。 5、甲方现场负责人:_身份证号:_联系电话:_ 二、乙方权利义务: 1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。 2、按甲方的要求,委派有专业阅历的技术人员,严格按国家操作规范,细心组织施工、完成工程。 3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、平安、工期等全面管理、负责,并按甲方工期方案要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方担当。 4、乙方在施工过程中必需认真贯彻有关平安施工的规章制度,严格遵守平安操作规程。 5、尽量削
16、减对四周办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。 6、在本工程竣工后清理现场。 7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。 8、乙方现场负责人:_身份证号:_联系电话:_ 第五条承包方的平安责任 一、工程开工前,必需向施工人员进行平安技术交底,让全体施工人员把握工程特点及施工平安措施。 二、承包方必需依据国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及平安用具,并保证施工工具、器械使用平安。 三、承包方对所担当的施工项目,必需制定施工方案,并结合工程实际做好平安工作,设立相应的平安防护或警示措施。 四、承包方必需贯彻执行国家有关平安生产的方针、政策、法令、法规,遵
17、守国家、行业有关平安施工、文明施工的规定。 五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。 六、乙方在施工过程中发生的.一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方担当。 第六条违约责任 一、当发生下列状况之一时,甲方应担当违约责任: 甲方不按商定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5的违约金。 二、当发生下列状况之一时,乙方应担当违约责任: 1、乙方因自身缘由延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5的违约金。 2、乙方不按本合同的其他商定履行的,每消逝一次应向甲方支付合同工程总造价的5的违约金。 3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失
18、及相关的全部费用。 第七条质量保修 一、保修内容及期限:保修_年。 二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。 三、乙方保修范围:施工范围内的全部内容。 四、在质保期内,假如发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、修理。 五、如乙方未按商定修理,甲方有权自行或托付第三方修理,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。 第八条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。 1、提交北京仲裁委员会仲裁。 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。 第九条附则 本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具
19、有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章): 托付代理人:托付代理人: 地址:地址: 电话:电话: 签订时间:签订时间: 建设工程施工合同6 发包方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 依据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体状况,签订本合同。 第一条工程项目 (一)工程名称:_。 (二)工程地点:_。 (三)工程内容:_层栋,建筑面积_平方米,其它_。 (四)承包范围:按甲方供应的工程施工图纸规定内容:_。 (五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必需另签合同。 (六)承包
20、方式:_。 其次条工程造价(预算或概算) 人民币大写:_万元,其中土建_万元,安装_万元。 工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。 第三条工期 (一)按定标规定工期为_天(日历天),自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。 (二)开工前_天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中,依据变更设计所影响的工期或甲方责任、不行抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以
21、此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。 (二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。 第五条材料设备供应 (一)工程所需:材料及设备由_方选购供应至_场地(仓库)。 (二)工程所需:材料及设备_由方选购供应至_场地(仓库)。 (三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由选购方担当。 (四)工程材料和设备差价的处理方法:_。 (五)施工中,由于工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用,甲方需按材料
22、设备的实际选购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方赐予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。 第六条工程款支付和结算 (一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_;帐号:_。 (二)依据中国人民建设银行有关规定,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款: 1、建筑工程按当年方案工作量35; 2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年方案工作量(扣除设备价值)的40; 3、_。 (三)工程款支付方式: 1、工程进度达到50以前(保括50),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50时,每次按当月完成工程工作量的_付(收)款。 2、工程累计进度
23、达到_时,按合同工程量付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_,其余工程进度款由备料款抵充,余额_待验收后结算,_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可依据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。 第七条双方责任 (一)甲方责任: 1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。供应本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方供应施工图纸_份,机电设备安装图_份及有关资料_
24、份,地质勘探报告_份,(其中包括竣工用图_套)。 2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。 3、审核乙方编制的工程预算方案,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。 4、对乙方在施工时发觉设计错误提出的看法,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方担当,并调整合同造价。 5、委派_为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。 6、如工程中途停建、
25、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应实行措施弥补或削减损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。 7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。 (二)乙方责任: 1、收图后,在开工前_天内完成施工图会审,在_天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场方案并送甲方。 2、按施工平安规范做好施工质量、平安管理,指定平安、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、平安事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。 3、委派_为现场管理代
26、表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、平安等问题。 4、做好施工原始记录。每月(季)度施工方案和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。 甲方(盖章):_ 住宅:_ 甲方代表(签字):_ 电话:_ 传真:_ 邮政编码:_ 签订地点:_ _年_月_日 乙方(盖章):_ 住宅:_ 甲方代表(签字):_ 电话:_ 传真:_ 邮政编码:_ 签订地点:_ _年_月_日 建设工程施工合同7 发包方(甲方):_ 承包方(乙方):_ 就本项工程建设的有关事项,双方当事人在公正协商的状况下达成如下协议: 第一条 工程概况 1.工程名称:_ 工程地点:_ 工程内容:见“工程项目一览
27、表”(附后)。 承包范围:_ 承包方式:_ 2. 工程性质(指基建、技改、合资等):_批准文号(有权机关批准工程立项的文号): 3. 定额工期总天数:_天 4. 开工日期(双方商定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于_年_月_日开工。竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最终竣工的工期为准):本合同工程定于_年_月_日竣工。 5. 质量等级:_ 6. 合同价款:本合同工程承包造价为_元。金额(大写):_ 其次条 合同文件及解释挨次,合同另有商定除外,合同文件的组成和解释挨次如下: 1. 协议条款; 2. 合同条款; 3. 洽商、变更等明确
28、双方权利义务的纪要、协议; 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件; 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程,由甲方供应的工程量清单; 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求; 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件模糊不清或不相全都时,在不影响工程进度的基础上,由双方协商解决;双方看法仍不能全都的,按第30条商定的方法解决。 第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言:本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3
29、. 适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条 图纸 1. 甲方供应图纸日期:_年_月_日 2. 甲方供应图纸套数: 3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用担当: 4. 工程竣工图:依据国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。 第五条 甲方驻工地代表 1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件): 2. 社会总监工程师姓名(如甲方托付监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方): 第六条 乙方驻工地代表(项目经理) 乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件): 第七条 甲方工作 甲方按本协议商定的时间和要求,一
30、次或分阶段完成以下工作: 1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间: 2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:_,并保证施工期间的需要。 3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:_,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 4. 工程地质和地下管网线路资料的供应时间: 5. 办理批件的名称和完成时间: 6. 水准点与坐标把握点位置供应和交验要求: 7. 会审图和设计交底的时间: 8. 协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱惜建筑)、古树名木和地下管线的爱惜要求及应支付的费用: 甲方不按合同商定完成上述工作时,应按本协议条款第32条执行。 第八
31、条 乙方工作 乙方按本协议商定的时间和要求完成以下工作: 1. 供应方案、报表的名称及完成时间: 2. 对施工平安、保卫工作的要求。按工程需要供应和修理非夜间施工使用的照明、看管、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任及所发生的费用。 3. 向甲方供应的办公和生活设施及费用担当: 4. 对施工现场交通和噪音等管理的要求。必需遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方担当由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。 5. 已完工程成品爱惜的特殊要求及费用担当: 6. 施工现场四周建筑物、构筑物(含文物爱惜建筑)、古树名木
32、和地下管线的爱惜要求及费用担当: 7. 施工现场洁净卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定,担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 乙方不按合同商定完成上述工作,造成工期延误时,应担当由此造成的经济损失,工期不予顺延。 第九条 进度方案 1. 乙方供应施工组织设计(或施工方案)和进度方案时间: 2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间: 第十条 延期开工处理 乙方不能按时开工时,应在协议条款商定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3 天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在
33、规定时间内提出延期开工要求时,竣工日期不予顺延。 甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,担当乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。 第十一条 暂停施工处理 甲方代表在确有必要时,可以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。乙方按甲方要求停止施工,妥当爱惜已完工程,实施甲方代表处理看法后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后连续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的,乙方可自行复工。停工责任在甲方时,由甲方担当经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方时,又乙方担当发生的费用。因甲方代表不准时做出答复,施工无法进行,
34、乙方可认为甲方已部份或全部解除合同,由甲方担当违约责任。 第十二条 工期延误处理 1. 对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。 (1)工程量变化和设计变更; (2)一周内,非乙方缘由停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时; (3)不行抗力; (4)甲方代表同意工期相应顺延的其他状况。 乙方在以上状况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复,逾期不予答复的,乙方即可视为延期要求已被确认。 2. 非上述缘由,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付? 3. 因乙方缘由延误工期,工程不能按
35、合同工期竣工时,甲方可认为乙方部分或全部解除合同,由乙方担当违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。 第十三条 工期提前及嘉奖 工期如需提前,双方商定如下: 1. 按本协议第一条第四款商定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天,比本协议第一条第三款定额工期提前 天,提前 %. 2. 乙方实行的赶工措施及因此增加的经济支出: 3. 甲方应供应的条件: 4. 乙方每提前竣工一天,甲方应支出乙方的嘉奖金额和计算方法: 第十四条 质量检查和返工 检查和返工。乙方应认真依据标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验供应便
36、利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,担当由自身缘由导致返工、修改的费用。 因甲方不正确订正或其他非乙方缘由引起的经济支出,由甲方担当。 以上检查检验合格后,发觉由乙方缘由引起的质量问题,乙方仍须担当责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。 以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方担当。除此之外,影响正常施工的经济支出由甲方担当,相应顺延工期。 第十五条 工程质量及责任 1. 商定的工程质量等级(优良、合格) 。实行按质论价和奖罚对等,由此增减费的用支付: 2. 违约责任: 达不到商定条件的部分,甲方代表一经发觉,可要
37、求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合商定条件。 因乙方缘由达不到商定条件时,由乙方担当返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件时,乙方担当违约责任。 因甲方缘由达不到商定条件时,由甲方担当返工的经济支出,工期相应顺延。 3. 双方对工程质量有争议时,按第30条商定的方法解决。 第十六条 隐蔽工程和中间验收 1. 工程具备掩盖、掩盖条件或达到协议条款商定的中间验收部位,乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和连续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。 工程质量符合规范要求,或验收24小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或连续施工。 2. 双方商定的中间验收部位为: