《2022工程施工合同(合集15篇)_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程施工合同(合集15篇)_1.docx(110页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程施工合同(合集15篇)工程施工合同1发包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议,试验室装修承包合同范本。第1条 工程概况1.1、 工程名称: 1.2、 工程地点:1.3、 承包方式: 1.4、 施工面积:1.5、 工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。 1.6、 合同价款(人民币大写):第2条 甲方工作2.1、 开工前 3 天,向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、
2、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。2.2、 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1、 参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案安排,交甲方审定。3.2、 指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各
3、项事宜。第4条 关于工期的约定4.1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方赶工实行的措施费用。 4.2、 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。4.3、 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,合同范本试验室装修承包合同范本。4.4、 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗拒因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。5.2、 甲、乙应刚好办理隐藏工程及中间
4、工程的检查于验收手续。甲方不按时参与隐藏工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按时办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。 5.3、 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 5.4、 由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。5.5、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知 三 日内组织验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工工期,并担当乙方的看管费用及
5、相关费用。第6条 付款方式6.1、 本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次付清。备注:6.2、 本工程装修保修期为12个月。第7条 嘉奖和违约责任7.1、 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。7.2、 由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为嘉奖。7.3、 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)
6、,由甲方负责并担当。7.4、 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线, 由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当。7.5、 未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。7.6、 因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条争议或纠纷处理8.1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。8.2、 当事人不愿通过协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,
7、可向人民法院起诉)。第9条 其它约定本工程施工内容以工程预算单的内容为准,如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目增减单,按市场价结算。如报价单中有未施工项目应在工程结算后扣除。本工程以项目单价为准,数量按实结算。 工程施工时甲方如对施工成品提出修改,由此产生的延误工时及材料损耗费由甲方担当。第10条 附则10.1、 本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。10.2、 本合同正本倆份,双方各执一份。副本叁份,甲方执 贰 份,乙方执 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自动终止。第11条 附件施工图纸或作法说明 工程预算书甲方(盖章):xx 乙方(盖章): xxx法定代表人:xxx 法定代
8、表人:xxx 代理人:xxx 代理人: xxx单位地址:xxx 单位地址:xxx电话:xxx 电话:xxx 传真: xx传真:xxxxxx年xx 月xx日工程施工合同2发包方(甲方):承包方(乙方):依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。一、工程概况:工程名称:工程地点:工程承包范围:1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除,清扫望砖屋面;给整个屋面做防水,增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、全部木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、
9、但不贴金)、更换损坏的木质构件。3、文庙散水增加阶条石与陡板;4、重新制作月台,并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等; 以上所用材料参照工程预算书。承包方式:包工包料二、合同价款 (固定价格)筐额(人民币大写): ;¥元 ;三、工期:合同工期: 天开工日期: 年月日竣工日期: 年月日按期完成不奖不罚,工期每推迟一天,罚合同价款的千分之五(5),但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最终一次拨付的工程款中扣除。四.工程质量标准本工程质量标准必需达到国家现行工程建筑装饰装修质量验收规范的合格标准。五.平安生产乙方必需平
10、安、文明施工,必要时工地现场应采纳围护等措施,施工中造成的一切平安责任事故由乙方负责,所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付:合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。七、质保期: 三年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例,缺陷期内由乙方负责保修,费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方运用时算起,保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。八.合同的生效合同订立时间: 年 月 日本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同
11、发生纠纷后,当事双方应刚好协商,协商不成时,任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解,解决不了的,可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁,或干脆向人民法院起诉2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章): 乙方.(盖章):法定代表人: 法定代表人:或托付代理人(签字): 或托付代理人(签字):年月日:工程施工合同3甲方:乙方:甲乙双方在同等互利的基础上,经过充分友好的协商,同意乙方挂靠甲方企业资质,从事甲方经营许可证范围内的经营项目,为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的留意事项,甲乙双方订立本协议,如下条款:1、乙方作为甲方具有肯定施工实力的施工队伍,代表甲方在郑州移动市区分公司内负责各单
12、项预埋管线及线路工程的施工,乙方根据施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交纳%管理费。2、乙方通过甲方所承接施工的工程,依据工程建设单位要求,按期保质保量如期完成,凡是用包工、包部分材料的工程项目,自购材料部分工程协调由乙方自行解决,乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理,乙方必需按甲方要求进行工程施工。3、乙方应妥当保管和运用建设方供应的工程全部材料,乙方负责施工中材料领取,及剩余材料的核对移交,办理相关的签字手续,同时报甲方备案,甲方可依据乙方审计后工程核对乙方工程运用材料,如发觉乙方倒卖工程材料、剩余料,凡因工程材料严峻影响到甲方形象及信誉者,甲方将根据司法程序办理有关手续,上报
13、公安检察机关。4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规,不得有违法行为,否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象,不得做有损甲方形象的事,否则甲方有权单方终止合同,并追究乙方的经济责任。5、乙方经营要符合国家合同法平安生产法等法律、法规的有关规定,乙方运用人工,必需与人力资源有限公司签订劳务派遣合同,明确乙方为用工单位,人力资源有限公司为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任,甲方不负任何连带责任。6、乙方的业务费自行担当。经营上实行内部独立核算,自负盈亏,债权债务自行担当。7、乙方所承接的工程项目,不得以任何形式进行转包,否则,所产生的后果由乙方负全部责任。8、未经甲方允
14、许,乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地方承接任何工程,工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部责任,甲方不负任何连带责任如有上述状况情节严峻甲方有权终止与乙方的合作。9、乙方应仔细负责进行施工,确保各工程项目的质量和平安,对发生的质量平安、伤残亡事故由乙方负一切责任,包括民事赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任,乙方不得以任何理由与甲方进行纠缠,甲方不负任何民事赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任。10、乙方施工全过程严格要求进行施工,确保现网网络平安、稳定运行,假如由于乙方施工造成现网网络故障,乙方要担当一切责任。乙方必需根据通信技术规范向建设单位提交合格的通信工程,工程验收及工程保
15、修期间所发生的一切费用由乙方负责。如有上述状况情节严峻甲方有权终止与乙方的合作。11、乙方应为参加施工全部人员购买人身意外损害保险,并与人力资源有限公司签订劳务派遣合同,乙方要确保民工工资的按时足额发放,并保证将工资发放到每个民工手中,方可进行工程施工。12、本协议一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效,有效期限为一年,一年内双方若有异议,可提前一个月友好协商解决,另行签订补充合同。假如一年内本合同所涉工程未竣工,合同的有效期顺延至乙方所承包的工程项目竣工交接完毕之日。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程施工合同4发包
16、方(甲方):_承包方(乙方):_依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法,结合本工程详细状况,经双方协商达成如下协议:第一条工程概况1、工程名称:平陆县西街初中迁建项目一标段。2、工程地点:平陆县西韩窑村,砥柱广场北侧。3、工程内容:载体桩施工4、工程范围:图纸范围内桩基工程其次条承包方、合同价款及支付方法1、承包方式:机械成孔,甲方供应水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土,其余机械设备、材料、人工由乙方负责。2、合同价款:按实际施工桩数,以65元/米按有效桩进步行结算。3、合同价款支付方式(1)工程进度款:1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后,付每一栋楼载体桩合同价的50%,1#、2#、
17、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%,载荷试验完成合格后付至合同总价的90%,剩余10%竣工验收后一个月内付清。(2)合同价款的调整:合同价款签订后,任何一方不得擅自变更,但发生下列状况之一时,合同价款按实际状况进行增1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;第三条工期施工现场达到“三通一平”,基坑开挖至标高,具备开工条件后,以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天,雨天除外。第四条工程质量乙方严格根据国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,质量达到合格。第五条甲方的权利和义务1、甲方应向乙方供应桩基施工所需的图纸、勘察报告
18、、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员协作。2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”,水、电接入施工现场相应位置,保证满意施工期间的须要。3、甲方托付桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并担当相关费用,协调处理好周边关系,保证施工正常进行。4、对乙方施工过程进行质量平安的监督和检查。5、甲方负责放主轴线,乙方负责放线施工。6、严格按合同约定刚好支付工程款项。第六条乙方的权力和义务1、乙方在施工前仔细熟识施工图纸,并按图纸要求进行放线2、严格根据国家有关规定、规范施工,接受甲方与监理的监督和检查,听从甲方的现场管理;3、保证施工机械正常工作;4、乙方按有关规定实行严格的平安防护措施,担当由于
19、自身平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并根据山西省地方标准20xx装订,装订完成后交付给甲方。第七条双方施工现场代表本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表,共同解决施工中的有关问题,行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。第八条违约责任甲乙双方应严格履行各自合同条款,保证合同顺当履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为,应担当对方的经济损失。第九条本合同履行过程中依据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、托付、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容,与合同条款具有同等效力。甲乙双方仔细履行合
20、同,双方发生纠纷应友好协商解决,若解决不成,可向项目所在地人民法院诉讼。第十条本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,具有同等效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程施工合同5合同编号:签订地点: 签订时间:甲方(业 主):_ 乙方(承包方):_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民 共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定,遵循公允、诚 实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样,订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点: 施工内容: 承包方式: 合同总工期_天,目_年_月_日开工至
21、_年_月_日 竣工。合同总价款(金额大写);其中:人工费_元;材料费_元。(见附表一)二、双方工作1甲方工作11开工前,向乙方供应装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场 交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留 的家具、陈设等实行爱护措施,并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系, 保证乙方施工时间。13向乙方供应施工需用的水、电、气等设备,并说明运用留意事项。 协调做好垃圾清理等工作,并担当相应费用。 2乙方工作 21根据甲方的意图和要求,向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现 场交底,交甲方进行书面认定。22乙方指派 (姓名)
22、为乙方驻现场代表,负责合同履行。按 要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行 施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行 爱护。三、工期 1工期延误 11因以下缘由造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)甲方不能按约定供应开工条件。 (2)设计变更和工程量改变。 (3)甲方同意工期相应顺延的其它状况。12由于甲方缘由导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所 造成的损失,每停
23、工一天,甲方支付乙方_元。13由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_元 违约金。四、工程价款支付开工日前三天,甲方支付总价款的_%,计_元;工程日期过半,甲方再支付总价款的_%,计_元; 验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部分,计_元。 五、材料供应 1甲方供应材料 甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二) 。甲方供应的材料、 设备有质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方提出,甲方仍表示运用的, 由此造成损失的,由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日 内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它
24、用,否则,乙方 应按相应价款的双倍补偿给甲方,并担当由此造成的损失。2乙方选购的材料乙方选购的材料、设备,必需有材料设备表,(见附表三)注明品牌、规 格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设 备与材料设备表不符,不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用,造成的损 失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时,须提前与 乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自 与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造 成损失的,甲方应负责赔偿。七、质量与验收 1工程质量11工程以施工图纸、做法说明、设计变
25、更为依据,以天津市建筑装 饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。12 乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受 甲方的检查检验,为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件, 乙方应按甲方的要求返工、修改,并担当由于自身缘由导致返工、修改的费 用。2竣工验收与保修21回工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自 接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收, 超过七日的视为竣工验收已被确认。22双方约定隐藏工程和中间验收部位:_ 。 23双方约定的保修项目内容期限为:_ 。 (本条22和23款的内容过多可另加页) 八、平安和防火1、
26、甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明,应符合忡华人民共和国消 防法)和有关防火设计规范。2由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程,导致发生平安或 火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能刚好给出必要 的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行 为,甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准 要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金, 若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定
27、在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请 _调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第 _种方式解决:1由_仲裁委员会仲裁;2向人民法院起诉。 十一、其他约定_。十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本 合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括: 1、本合同条款及合同附表; 2、施工图纸及做法说明;3、双方有关本工程洽商的其他书面协议; 4、补充规定。 十四、其他1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定 可依据须要确定合同副本的数量,双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。业主:(签章)承包方:
28、 (公章) 注册地址: 住地: 法定代表人:托付代理人:联系电话:联系电话:年 月 日 年 月 日 鉴(公)证单位: (公章) 经办人:鉴(公)证日期:年 月 日工程施工合同6第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款),组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所给予的涵义:一、发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施
29、工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理:受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位:甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建
30、设工程质量监督机构。十、工程:协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用:甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期:协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配
31、套说明和有关资料)。十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式:依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不行抗力:因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。二十一、赔偿金:责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的
32、损失。二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款:结合详细工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次一、合同文件应能相互说明,互为说明。除合同另有约定外,其组成和说明依次如下:协议条款;合同条件;洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现模糊不清或不相一样时,在不影响工程进度的状况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师
33、作出说明);双方看法仍不能一样的,按第条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件运用汉语一般话书写,双方可依据须要商定运用少数民族语言译本,对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表
34、批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方担当。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方供应完整的施工图纸,并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸,将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款,并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。三、甲方对图纸有特别保密要求的,乙方实行相应的措施保密,由甲方担当费用。四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定
35、的时间予以复制、交付,费用由乙方担当。五、乙方未如约收到甲方供应的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复,按第七条其次款约定处理。六、乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表,酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉,甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:甲方代表可委派有
36、关详细管理人员担当其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内赐予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定,以书面形式通知乙方。
37、紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表确定仍接着执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方担当,延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行约其它约定的义务,否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方担当由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。二、实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执
38、行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的支出,相应顺延工期;责任
39、在乙方,由乙方担当费用。二、乙方代表易人,应提前天通知甲方,后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第七条甲方工作一、甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求,完成以下工作:办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的须要。开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养,满意施工运输的须要,保证施工期间的畅通。向乙方供应施工场地的工程地质
40、和地下管网线路资料,保证数据真实精确。办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、马路、通讯线路须要的协议。将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护,并担当有关费用。根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,刚好处理有关问题。二、甲方未按合同
41、约定履行以上义务,则担当由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。三、甲方将上述某项工作托付乙方完成,应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作一、乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求,完成以下工作:在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计,经甲方代表批准后运用。按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫,并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任。按协议条
42、款约定的数量和要求,向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方担当。实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能限制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当,因乙方责任造成的罚款除外。已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协议条款约定负责爱护工作,爱护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出,在协议条款中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方担当责任。按合同的要求做好施工现场地下管线和
43、邻近建筑物、构筑物的爱护工作。爱护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,担当因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。二、乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭遇的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度安排一、甲方在缔结合同后天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备安排”、“供应土建工程安排”等资料,乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度安排”,在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料,按第七条其次款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”,按第八条其次款处理。二、甲方代表对于