《建设工程施工合同(15篇)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同(15篇)_1.docx（59页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工合同(15篇)建设工程施工合同1 贷款方：_ 借款方：_ 依据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条 借款用途_。 其次条 借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）_元。估量用款为_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元；_年_元。 第三条 借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为_%。借款方假如不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。 第四条 借款期限借款方保证从_年_月起至_年_月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元；_年_元；_
2、年_元；_年_元；_年_元；_年_元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。 第五条 因国家调整方案、产品价格、税率，以及修正概算等缘由，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。 第六条 贷款方保证依据本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期供应贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。 第七条 贷款方有权检查、监督贷款的使用状况，了解借款方的经营管理、方案执行、财务活动、物资库存等状况。借款方应供应有关的统计、会计报表及资料。 借款方假如不按合同规定使用贷款，贷款方
3、有权收回部分贷款，并对违约使用部分依据银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。 第八条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照中华人民共和国合同法的有关规定办理。 第九条 本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。 借款方：_（盖章）贷款方：_（盖章） 负责人：_（盖章）负责人：_（盖章） 地址：_（盖章）地址：_（盖章） 签约日期：_ 签约地点：_ 建设工程施工合同2 建设单位(甲方)： 施工承包单位(乙方)： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，
4、经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 工程名称： 质量要求： 工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币￥： 元 工程期限：年 月 日起至 年 月 日止 甲乙双方的责任与权利： 一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。 二、乙方在开工前应组织有关人员争论参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度方案，储备材料，加工构件，做好一切施工预备。 三、乙方在组织施工中必需坚持“质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规
5、范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得任凭变更设计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。 五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行平安教育，做好设施平安防护，假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责。 六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料铺张，乙方应担当责任如数偿还相关费用。 合同份数及相关说明： 一、本合同一式两份，甲乙方各执一份; 二
6、、本合同自双方签订之日生效。 三、本合同条款如对特别状况尚有未尽事宜，双方可依据具体状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_乙方代表签名：_ 地址：_地址：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 建设工程施工合同3 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体状况，双方达成如下协议。 第一条、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：预算报价书【详见
7、附件(2)】所列项目 1.4 承包方式： 1.5 工期：本工程自年月 日开工，于 年 月 日竣工，共计(以物管书面同意开工日期为准) 1.6 工程质量： 达到国家质量评定合格标准 1.7 合同价款：人民币：(大写：。价款及结算方式详见本合同第六条商定。 其次条、甲方工作 2.1开工前天，协调设计单位向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱惜措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派(身份证号： )为甲方驻工地代表
8、，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3 如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 2.5负责协作乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系，保证工程顺当进行，如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误，工期顺延。 第三条、乙方工作 3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2 指派 (身份证号： )为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各
9、项事宜。 3.3 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱惜规定。严格依据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱惜施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行爱惜。 但有证据证明甲方有意拖延移交工作的，乙方得以免责。 第四条、关
10、于工期的商定 4.1 甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2 因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期作相应的顺延。 4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，可能影响工期的，乙方仍应保证在商定工期内完工，工期不顺延。 4.4 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 第五条、关于工程质量及验收的商定 5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方
11、要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3 甲、乙双方应准时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延，乙方没有责任;若复验不合格，乙方只对其复验及不合格工作内容的返工担当费用，其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方担当，且工期也予顺延。 5.4 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工
12、期顺延，因此造成乙方损失的，甲方应当予以赔偿。 5.5 由于乙方缘由影响工程质量，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关合理费用，如有证据证明甲方有意拖延验收的，自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失担当责任。 5.7因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的，甲方应单独组织乙方的验收，承认乙方的验收时间，并按合同商定办理乙方的相关结算及支付款。 第六条
13、、关于工程价款及结算的商定 6.1双方商定本合同价款接受： 6.1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。 6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变，但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。 6.1.3结算方式：结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价：施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单，依据本合同装饰工程预算书【详见附件(2)】中所列双方认可的项目单价进行增减结算，若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。 6.2本合同生效后，甲方分结清。 6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资
14、料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在内，结清第次应付款项。 6.4工程质保金5%，在质保期满1年后除的，仅支付剩余费用。 第七条、关于材料供应的商定 7.1 本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌供应。材料进入施工现场,需由甲方签字验收后方可进行施工。因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况，由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费，每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天，乙方向甲方支付赔偿金为 。 7.2 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有
15、差异，应禁止使用。若已使用，乙方负责赔偿甲方相关损失。 第八条、有关平安生产和防火的商定 8.1 甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条、嘉奖和违约责任
16、9.1甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。 9.2 乙方依据甲方要求，全部或部份工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。 9.3由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 的补偿金。甲方不按合同商定付款的，每逾期一天，按应付款项的 向乙方支付滞纳金。 9.4 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付违约金。 9.5 乙方应妥当爱惜甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 9.6 甲方未办理任何手续，擅自
17、同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失 9.7 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并担当损失。 9.8 乙方施工中如发生平安、消防、人身损害、财产损失等事故，由乙方负责处理并担当一切责任;如因此造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿。 9.9 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.10 因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条、争议或纠纷处理 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提
18、下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条、附则 11.1 本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算; 11.2 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份; 11.3 本合同履行完成后自动终止; 11.4 整个工程由乙方进行设计和施工优化，甲方依据报批要求供应相关资料，供应现有办公室装饰部分的全部图纸和报批资料，甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为协作甲方进行本次改造装修，经甲乙双方协商由 设计单位、 11.5乙方消防、空调报价为估算价格，后期供应大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细，甲方在消防、空调单位报
19、价的基础上收取25%的管理费用。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 年月日： 建设工程施工合同4 甲方： 乙方： 依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，经过友好协商，双方就_县叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成全都，签订本合同。 一工程概况 1.1工程名称：_县叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点：_县叩镇华丰村 1.3工程内容： 、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5)。
20、 、厂区场平后保坎建设(92米8米高 2.5米宽均距)计：。 、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。 、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 、待建部分场地绿化处理工程。 、厂房建设图纸范围内容。 、厂区地面场接受5公分磨石地面处理(承裁30吨)。 、办公区域的装饰部分。 1.4工程承包范围：上述工作范围。 1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求：合格。 三、工程工期商定：_年_月_日进场，竣工日期_年_月_日。 四、此工程的报建和政府的全部法律、法规要求的修建手续由甲方供应。 五、乙方必需依据国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造
21、价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为51 6.3万元(大写：伍X壹拾陆万叁仟元整)。 支付状况： 1、甲方必需按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月_日结算当月工程量); 2、工程完工后，甲方将工程款在_月内(25工作日内)付至97%; 3、剩余工程款3%为保修金，保修期为_年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书; 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款; 3、标准、规范和有关技术文件; 4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
22、 八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式 双方商定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。 十、此合同一式肆份，双方各执两份。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 建设工程施工合同5 加油站点工程施工承包合同 甲方（发包人）：保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方（承包人）：哈密瑞丰彩钢有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规的规
23、定、遵循自愿、公正和诚信原则，双方就本建设工程0施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：保利民爆加油站点建设施工工程 工程地点：保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容：乙方担当本工程项目如下内容的施工： 1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工（施工机械甲方自备）。 2、负责土建部分施工、包括：罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。 3、负责加油机（方钢管和0.4彩钢板结构）遮雨棚制作安装。 4、负责站区网格围栏（包括两门）的修整安装。 5、负责储油罐的定置和绑缚固定。 6、负责电源线和各电油管沟的
24、挖填（施工机械甲方自备） 7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方供应。 二、施工方式：包工包料、包质量、包试运行与保工期。 三、合同工期 合同签订盖章生效后10天。 四、质量标准 工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，试运行10天正常合格。 五、工程造价及付款方式 工程造价：陆万贰仟元，其中土建部分36000元；安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。 六、质量保证 工程竣工验收过程应详实填写工程竣工验收单。验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质保方
25、式与此前与乙方签订的轻钢结构库房建筑工程合同的质保支配进行等同形式捆绑。 九、纠纷解决方法 任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。 十、附则 本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方公章后生效。 建设单位（盖章）：施工单位（盖章）： 托付代理人（签章）： 托付代理人（签章）： 签订时间：二xxx年 月 日 建设工程施工合同6 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成全都，签订本合同。 一工程概况 1
26、.1工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点：平武县豆叩镇华丰村 1.3工程内容： 、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5km)。 、厂区场平后保坎建设(92米8米高2.5米宽均距)计：1840m3。 、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。 、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 、待建部分场地绿化处理工程。 、厂房建设图纸范围内容。 、厂区地面场接受5公分磨石地面处理(承裁30吨)。 、办公区域的装饰部分。 1.4工程承包范围：上述工作范围。 1.5工程承建方式：上述工作内容包
27、工、包料修建。 二、工程质量要求：合格。 三、工程工期商定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。 四、此工程的.报建和政府的全部法律、法规要求的修建手续由甲方供应。 五、乙方必需依据国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为516.3万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。 支付状况： 1、甲方必需按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月25日结算当月工程量); 2、工程完工后，甲方将工程款在一月内(25工作日内)付至97%; 3、剩余工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件：
28、组成合同的文件包括： 1、本合同协议书; 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款; 3、标准、规范和有关技术文件; 4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式 双方商定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。 十、此合同一式肆份，双方各执两份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建设工程施工合同
29、7 发包人(甲方)：_ 地址：_ 法定代表人：_ 联系电话：_ 承包人(乙方)：_ 身份证号：_ 联系电话：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循公正、自愿、公正和恳切信用的.原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。 第1条甲方将位于_市_内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范围：_市_厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必需严格按施工要求施工。乙方对平安及文明施工实行全面担当，包工包料，乙方为平安施工、文明施工第一责任人。 第2条开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。 第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总
30、价款_万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。 第4条甲方开工前供应具备开工条件的施工场地，需要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。 第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方要求执行，而如发生平安责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方担当。 第6条施工所需要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方供应。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同商定的工程款之外不担当任何费用。 第7条工程款支付
31、(两次性支付) 7.1第一次付款_年_月_日前，付给人工费_万元。 其次次付款_年_月_日前，甲方一次性支付全部工程款。(以收据为凭) 7.2若甲方到期未给付工程款，担当违约责任，违约金为_万元。 第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。 甲方：_乙方：_ 法人代表：_责任人：_ _年_月_日_年_月_日 建设工程施工合同8 甲方（发包单位）： _电有限公司 乙方（承包单位）：_ 甲方同意将 _水电有限公司电站引水工程建设修理 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商全都同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项
32、目名称（工程地点）： 1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。 2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。 3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。 4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。 二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间： 年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。 四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术
33、人员现场指导施工，未经甲方许可不得任凭更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款方法： 1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整； 2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清； 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
34、七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方： （公章） 法人代表： 乙方： （公章） 法人代表： 年 月 日 建设工程施工合同9 发包方：xxxxx有限责任公司 （以下简称甲方） 承包方：xx （以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商全都签订本合同。 第一条 工程概况 1.工程名称：xx有限责任公司室外绿化管道建设工程。
35、 2.工程地点：xx工业园区(南苑)热电厂北侧。 3.工程内容：详见工程量清单。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：依据合同商定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的全部建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行选购使用，工程材料符合国家相关标准。 其次条 合同价款（工程款）及支付 1.合同总价（大写）：xxx元整；（小写）：xxx元。 本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。 2.工程款支付： 1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。 2）
36、施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。 3）付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求准时支付工程款。 2）供应本项目施工图 3）向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应乙方施工现场施工用水、用电。 4）按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。 5）关心有关部门协作乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6）在工程开工前，向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。 7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下掩
37、盖300mm沙土的施工。 2.乙方权利和义务 1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。 2）严格依据设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。 3）负责工程的平安生产及施工人员的施工平安。 第四条 工期的商定 1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。 2.甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。 3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方缘由（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。 4.因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应
38、实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 第五条 质量、验收及结算 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-20xx）为施工管理及质量评定验收标准。 2.本工程质量要求：合格。 3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开头后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应准时办理工程结算及支付工程款。 4验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出看法），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。 第六条免责条款 施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不担当责任。 第七条 争议解决 因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住宅地人民法院提起诉讼。 第八条 合同的签订和生效