《光伏发电项目epc总承包工程-招标文件商.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电项目epc总承包工程-招标文件商.docx（160页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Cailian Procurement & Tendering 采联采购招标文件（公布招标）工程名称：广东坚美铝型材厂（集团）屋顶光伏发电系统工程EPC总承包工程招标编号：0851T472FS03cL87第一卷商务局部招标人：佛山综合能源招标代理机构：广东采联采购招标2015年3月序号主要内容说明与要求地址：佛山市禅城区同济西路12号永丰大厦8楼（佛山分公司）联系人：杨先生联系方式：0757-8320 5201-60邮政编码：528000电邮：clfs_bm0163. com ：0757-8320 5230 chinapsp. cn2）招标人联系方式：名 称：佛山综合能源地址：佛山市禅城区季华
2、二路国家火把创新创业园C座东侧10层传 真：0757-6322875016开标初步 安排投标截止时间前，全部投标文件（含无价和有价标）必须一并提交，开标仪式上将一次性开启全部投标文件（含商务标、技术标、价格标）17开标注意 事项为了确保本工程开标仪式的顺利展开，现拟简化投标人授权代表递交 投标文件时的交标手续：（1）请各投标人将负责本工程投标的授权代表的姓名、手机、 、 和电子邮件在2015年4月1日在:00前直接电邮至（见本前附表后附 件1）。（2）投标截止日前，招标公司将对上述授权代表相干信息的保密情形 负责。（3）投标截止口当天，各授权代表递交投标文件时，核对交标登记 表中相干信息的准确
3、性并签名.（4）受开标会议场地限制，为了给予各授权代表一个舒服的环境，建 议只派授权代表进入开标会场，其余同行人员可以暂时在会场邻近等候。预支款的金额为：合同价款基数的10M13. 3.2 预支款支付。在合同生效，承包人提交了发包人认可的履约保函、预支款收据及建筑工程一切 险、安装工程一切险及第三者责任险合同副本后10个工作日内，发包人向承包人支付合同价款基数的10% 的预支款。13. 3. 3 预支款扣回。预支款在进度付款证书的累计金额到达合同价款基数的30席时，开始按工程进度以 固定比例（每完成合同价款基数的10%,扣回预支款20%）分期从各期的进度付款证书中扣回，全部金额 在进度付款证书
4、的累计金额到达合同价款基数的80版寸扣完。13.4 工程进度款13. 4. 1工程进度款工程进度款按以下约定支付1、每个月15日前，承包人依照投标文件中价格报价文件格式，申报工程进度款，发包人和监理对承包 人的实体己完工并已验收工程进行审核，审核完毕后纳入下月支付计划，当月15日前未申报的下月 不支付。对于承包人已进场但未安装，或已安装但未验收工程，发包人不予支付。发包人每个月支 付审核进度的70%工程款，并网后支付到80机2、承包人提交关键节点工期计划，发包人按此计划进行考核，与工程进度款拨付挂钩，由承包人原因 每延误一个工期节点，即从当期工程进度款中扣减5船假设承包人终究完成年月口验收目标
5、（条件是 具有一切开工条件且开工时间为年月日，否那么顺延），发包人返还扣减款项。3、承包人配合发包人完成国家工程审核验收合格（假设无国家工程审核验收，那么自竣工验收合格）后， 发包人预留竣工结算价10%的质保金向承包人支付剩余合同价款。承包人应向发包人提供增值税专用发票（包括设备、材料、备品备件、专用工具、设计、技术服务、 至终究发包人工地仓库的运输费、保险费及杂费）和合法等额有效发票（人工施工）供发包人入帐、抵扣 进项增值税。在投标价格总表中：“1、设备材料及备品备件、专用工具费的价格中均已包含17%增值税税金， 并已计入“6个月期限银行承兑汇票支付方式下的投标总价”。承包人开具的税率为17
6、%的增值税专用发 票总额不低于前述投标价格总表第1条中各项价格之和。发包人每次支付给承包人的款项前（预支款除外），承包人必须开具同等款项的发票给发包人，与预 支款相应的发票应在第一次进度款支付前向发包人开具；合同价款中的质量保修金发票在工程竣工验收后 30天内提供给发包人。4、详细支付细节依照通用条款的相干规定实行。13. 4.2 其他进度款其他进度款有：无 ；变更费用依照13. 4.1工程进度款的支付方式办理。13.6 按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：承包方在每个月的10日向发包人提交1份上月的工 程进度款付款申请报告，发包人根据上月承包方完成的各节点情形，
7、核实并予以支付。按月付款 申请报告的格式及内容另行肯定；第14条变更和合同价格调剂14.5 变更价款肯定只有本工程实际装机容量产生变化超过0.2%时，方可调剂合同价格。变更价款依照每Wp装机容量的 合同价格乘以变更的装机容量运算。第15条 保险承包人的投保15.1.1 合同双方约定，由承包人负责投保的保险种类、保险范畴、投保金额、保险期限和连续有效的 时间：货物运输险、仓储险和施工人员人身意外险；其中货物运输险保额为货物价值的100舟。保险期为工 程建设期。承包人必须在工程所在地购买施工人员人身意外险;一切险和第三方责任土建工程切险的投保方及对投保的相干要求：承包人投保，被保险人应包括发包人，
8、投保总金额不低于 工程总价（含发包人供货的设备、材料）100%,屋顶光伏工程JL程造价按8元/即估算。承包人在合同签 订后15日内向发包人提交保险合同副本：安装工程及竣工实验一切险的投保方及对投保的相干要求：承包人投保，被保险人应包括发包人，投保总 金额不低于工程总价（含发包人供货的设备、材料）100%屋顶光伏工程工程造价按8元/Wp估算。承包 人在合同签订后10日内向发包人提交保险合同副本；第三者责任险的应投保方及对投保的相干要求：承包人投保，被保险人应包括发包人。承包人在合同签订 后15日内向发包人提交保险合同副本；所有保险费用均包含在合同价款中，且由承包人投保并支付保险费用，被保险人应为
9、发包人。承包人 必须在工程所在地购买施工人员人身意外险。15.2 保险的其他规定：上述保险应不计免赔额，免赔局部（假设有）由承包人承担。第16条违约、索赔和裁决 16. 1违约1.2承包人的违约责任承包人未按本合同规定的设备材料品牌来完成工程，设备和材料品牌产生变更且未经发包人确认的，发包 人有权挑选以下方式处理：（1）要求退货，将已建工程撤除并重新施工，但工期不予延长；（2）追究承包人违约责任，对承包人处以未使用规定品牌的材料设备款的3-5倍的罚款。16.2索赔2. 1发包人的索赔承包人显现以下情形时，对发包人进行赔偿。（1）制止踩踏组件面板。当发包方或监理第1次觉察施工人员踩踏时，每个脚印
10、罚款1000元；第2 次觉察踩踏时，每个脚印罚款200（）元；第3次觉察踩踏时，每个脚印罚款300（）元，并要求将相干责任班 组清退出该项H，由此造成工程延期的缺失由承包人负责。（2）组件间电缆的连接注意捆扎和固定，严禁连接完成后电缆接触到彩钢瓦屋面，否那么罚款200元/ 处，并立刻整改。（3）由于施工原因造成彩钢瓦屋面破旧、或因未及时清算施工垃圾造成排水沟管道梗塞等导致彩钢 瓦屋面漏雨，而淋湿屋顶业主的原材料、成品或电器设备，所造成的缺失由承包方承担，并处分10000元 /处。（4）在安装光伏组件的屋面（包括采光带）铺设必要的木板通道，否那么每处分款1000元，并立刻整 改。在不能铺设木板通
11、道的彩钢瓦屋面上作业时，要采取相应的保护措施，防止彩钢瓦屋面破坏，否那么除 修缮或更换破坏的彩钢瓦外并追加罚款500元/处。（5）设计人员必须深入现场，掌控现场实际情形，设计成果必须符合现场实际，不容许显现由于不 了解现场情形（阴影遮挡、烟囱、气楼、采光带等）造成大的设计变更，此类设计变更每显现一次，罚款 10000 元。（6）相干罚款缴付至招标方，并在合同总价中扣除。16.3争议解决16. 3.1争议的解决程序。凡与本合同条款有关的一切争议，双方应第一通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，那么向广 州仲裁委员会提请仲裁，且该仲裁裁决是终局的。本合同正本一式：6份，双方各执3份。第四局
12、部合同附件合同附件1中标通知书合同附件2银行保函格式合同附件21履约保函格式履约保函致：佛山综合能源本保函作为你方佛山综合能源（受益人）与（申请人）于年月一日就（以下简称“工程”）签 订的合同（编号:）简称“合同”）的履约保函。_（开立本保函的银行）（以下简称“银行”）已接受申请人的要求，愿就申请人实行上述合同约定的 义务向你方提供无条件、不可撤销、连带责任的保证。本银行、本银行的继承人将无追索地向你方以支付 总额不超过元整,大写金额：元整，保证申请人实行其合同义务。在本保函有效期内，只要你方肯定申请人未实行合同或其附件中的规定和双方就合同条款达成的变 更、修改和补充，不管申请人是否提出异议，
13、只要本银行收到你方声明申请人违约的书面通知，本银行将 于5个工作日内按你方提出的要求将不超过上述金额的款项按你方通知规定的方式付给你方。本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不管这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。本保函的款项构本钱银行无条件的、不可撤销的、连带的直接保证责任。对行将实行的合同条款的任 何变更，或由你方采取的任何其它行动，均不能解除或免除本银行在本保函项下的连带保证责任。本银行进一步同意你方和申请人之间的合同条件、合同项下的工程或合同产生变化、补充或修改后， 本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变
14、化、补充和修改也无须通知本银行。本保函自签发之日起生效，有效期至竣工验收证书签发并扣留质保金后为止，到期自动失效。在你方 签发合同项下保修责任终止证书前，本保函有效期可应受益人要求延长，但是须经银行同意。本保函项下 的延期要求均需在保函有效期内向本银行提出申请。保证人：（盖章）负责人：（签字）联系人：联系 ：日期： 年 月日合同附件22预支款保函格式预支款保函编号：致受益人：鉴于（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），并按该合同或协议约定预收 你方预支款（币种及金额大写）。我行接受保函申请人的要求，愿就保函申请人按上述合同或协议约定退还 预支款向你方提供以下保证：、本保函
15、项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）。（下称“保证金额”）二、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第种：1 .本保函有效期至年月日止。2 . o三、在本保函的有效期内，如保函申请人违背上述合同或协议约定而未向你方退还预支款，我行将在 收到你方提交的符合以下全部条件的书面文件后个工作口内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（-）本保函原件及索赔通知，该索赔通知应列明索赔金额，并声明索赔款项并未由保函申请人或其 代理人直接或间接地支付给你方，同时该索赔通知应由你方法定代表人（负贡人）或授权代理人签字并加 盖公章；（-）上述文件必须在本保函有效期内到达以卜地址：O四、本保函项下的
16、权益不得转让，不得设定担保。五、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效。六、因本保函产生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：（一）向受益人所在地的人民法院起诉。（二）提交仲裁委员会（仲裁地点为），依照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规那么进行仲裁。仲裁裁决 是终局的，对双方均有束缚力。七、本保函有效期届满或提早终止，受益人应立刻将本保函原件退还我行；受益人未实行上述义务， 本保函仍在有效期届至或提早终止之日失效。八、本保函适用中华人民共和国法律。九、其他条款：十、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之口起生效。保证人（公章）：负责人或授权代理人（
17、签字）:签发口期：年月口合同附件3合同技术协议合同附件4分项价格表合同附件5廉洁自律许诺书廉洁自律许诺书工程名称:甲方：佛山综合能源乙方：为加强物质（设备）采购、工程建设（及其它工程）中的廉政建设，规范物质（设备）采购、工程建设项 目（及其它工程）双方的各项活动，防止产生各种谋取不正当利益的违法违游记动，保护国家、集体和当 事人的合法权益，根据国家有关物质（设备）采购、工程建设（及其它工程）的法律法规和廉政建设责任 制规定，特订立本廉洁自律许诺书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵照国家关于市场准入、工程招标投标、物质（设备）采购、工程建设等市场活动工程等有 关法律、法规，相干政策，以及廉政建
18、设的各项规定。（二）严格实行物质（设备）采购、工程建设及其它工程合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公布、公平、公平、诚信、透亮的原那么（除法律法规另有规定者外），不得为获 取不正当的利益，侵害国家、集体和对方利益，不得违背物质（设备）采购、工程建设及其它工程的规章 制度。（四）觉察对方在业务活动事前、事中、事后有违规、违纪、违法行动的，应及时提示对方，情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该物质（设备）采购、工程建设及其它工程的工作人员，在工程物质（设备）采购/工 程建设的事前、事中、事后应遵照以下规定：a）不准向乙方和相
19、干单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。b）不准在乙方和相干单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。c）不准要求、暗示和接受乙方和相干单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、 旅行等提供方便。d）不准参加有可能影响公平实行公务的乙方和相干单位的宴请、健身、娱乐等活动。e）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与同甲方物质（设备）采购、工程建设及其它工程合同有关的 经济活动。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，依照有关法律法规和程序展开工作，严格实行工程建设的有关方针、政策, 特别是有关物质（设备）采购、工程建设及其它工程的强制性标准和规范，在
20、事前、事中、事后必须遵照 以下规定：a）不准以任何理由向甲方、相干单位及其他工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回 扣、好处费、感谢费等。b）不准以任何理由为甲方和相干单位报销任何应由对方或个人支付的费用。c）不准予以或暗示为甲方、相干单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、 旅行等提供方便。d）不准以任何理由为甲方、相干单位或个人组织有可能影响公平实行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任a）甲方工作有违背本廉洁自律许诺书责任行动的，依照治理权限，根据有关法律法规和规定给予党纪、 政纪处分或组织处理：涉嫌犯法的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位
21、造成经济缺失的，应依法予 以赔偿。b）乙方工作有违背本廉洁自律许诺书责任行动的，三年内不容许进入甲方物质（设备）采购/工程建设市 场，给甲方单位造成经济缺失的，应依法予以赔偿。第五条本廉洁自律许诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效率。经双方签署后立刻生效。第六条本廉洁自律许诺书的有效期为双方签署之日起至该工程验收合格结算与合同实行的法律时效相对 应时止。第七条本廉洁自律许诺书一式贰份，由甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：佛山综合能源法定代表人/授权托付人（签字）：日期：年 月日乙方（盖章）:法定代表人/授权托付人（签字）:日期：年 月日合同附件6安全合同安全合同甲方：佛山综合能源乙方：为保证
22、工程施工安全，防止事故的产生，明确甲、乙双方的安全责任，根据中华人民共和国安全生 产法、中华人民共和国建设工程安全生产治理条例、中国南方电网公司、佛山综合能源公司有关安全 治理制度的各项规定，经甲、乙双方协商，达成以下合同条款，作为正式合同的补充规定：一、甲方安全责任1、协助乙方展开现场危害辨识和风险评估、制定施工方案。2、向乙方进行安全技术交底并要求乙方指定人员和谐安全事宜，包括施工现场安全措施布置情形、设施 设备运行情形、危险区域或部位、安全考前须知、生产运行现场应急疏散要求等。3、审批乙方编制的触及生产运行区域、设备的施工方案，配合乙方做好生产运行现场的安全措施。4、对施工现场进行监督检
23、查，及时纠正违章行动，对高风险作业进程加强监管。5、向乙方提供必要的图纸及有关安全技术资料。二、乙方安全责任1、乙方的法人代表或授权托付人对合同安全负有全面的领导责任。2、乙方工程经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。3、乙方保证实行“谁施工、谁负责”施工安全的原那么。4、工程的安全措施费，乙方必须做到专款专用，严禁挪作它用。5、必须建立现场安监机构，其人员、配备应符合规定要求并实行相干职责，并报甲方备案。6、乙方保证为现场所有工作人员（含劳务合作人员）配备符合国家标准的有乙方公司标志的个人基本劳 动保护用品.7、乙方保证依照国家法律法规为现场所有工作人员（含劳务合作人员）购买工伤保
24、险。8、制定安全健康与环境保护各项治理制度。9、对所属人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具有必须的安全生产知识和技能，熟悉有关的安 全生产规章制度和安全操作规程。确保参与工程的工作人员具有相干资质。10、教育和催促所属人员严格实行安全生产规章制度和安全操作规程。向所属人员照实告知作业场所和工 作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。11、开工前对施工机械、工用具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全标准要求，不超过检 验周期。12、认真落实和实行施工方案及“四措”（组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施）。13、常常展开施工作业现场安全检查，及时觉察和纠正作业人员违章
25、行动，及时排除安全生产隐患。14、自觉接受工程工程治理单位的安全监督，对存在问题或隐患及时组织整改。15、及时报告施工进程中产生的事故、障碍或非常等情形，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产缺失。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得成心破坏事故现场、毁灭有关证 据。16、加强工程的分包治理，对工程分包情形必须上报监理单位及甲方，经监理及甲方审核分包单位资质并 同意分包后方可将局部非主体工程分包。乙方对工程分包情形隐瞒不报或虚报、捏造分包单位资质和安全 资质，一经甲方或监理单位查出，扣除全部安全保证金。17、由乙方或其分包单位任造成的伤亡事故及其他事故，应由乙方负责处
26、理，并承担所有责任。三、安全事迹考核1、如乙方不实行本合同中规定的安全责任造成人身、设备事故及其它一切缺失，均由乙方负责。2施工安全保证金为人民币万元（与履约保函金额一致），以履约保函的情势提供，履约保函缺乏支付 的，甲方可从应对予乙方的任一笔合同款项中扣付。产生人身死亡事故，扣除全部安全保证金，并停止乙 方的合格供应商资格；产生人身重伤事故或火灾事故，扣除安全保证金的啦,并停止乙方的合格供应商 资格：产生人身轻伤事故，扣除安全保证金的2。四、附那么1、甲乙双方在实行本协议时产生争议，应当友好协商解决，假设协商不成，任何一方可向广州仲裁委员会 申请仲裁。2、合同有效期：自合同签订日之日起生效，
27、至合同工程竣工验收签字之日终止。3、本合同一式捌份，双方各执肆份，自签名盖章之后生效。甲方（盖章）：佛山综合能源法定代表人/授权托付人（签字）：日期：年 月日乙方（盖章）：法定代表人/授权托付人（签字）:日期：年 月日须知前附表之附件1:授权代表信息表工程名称:投标人单位名称授权代表姓名手机电子邮箱 和 请注意：1、在填写上述表格中的信息时，请务必清楚准确（特别不要用手写）。2、填写完毕后，切勿使用 （防止信息泄漏），直.接将电子版发至即可。须知前附表之附件2：（用于招标阶段澄清）说明：投标人如需要招标人而招标文件内容进行澄清时，应参照下述关键内容（具体格式由投标人自行决 定，但格式所述的内容
28、应当齐全），并将此澄清函的可编辑电子文件发送给招标代理机构，否那么招标人/招 标代理机构有权不对投标人提出的澄清进行解答。招标文件澄清函（要求）正文局部：应当至少包含以下信息：（序号）、（招标文件页码及具体位置）、（疑问内容）题名局部：应当至少包含以下信息：投标人名称、授权代表姓名、联系方式、发函日期。合同附件7施工质量、安全、进度服务许诺书施工质量、安全、进度服务许诺书致：佛山综合能源本许诺书作为我单位投标 （以下简称工程）的施工服务许诺书。如我单 位能中标，我单位将做出以下许诺：第一、从计划治理、技术治理、资金治理等方面与招标方积极配合（1）挑选优秀施工班组，且依法与其签订劳务合同，按时支
29、付工人工资，绝不拖欠工人工资。（2）向招标方报送整体工期网络计划，并积极协助招标方肯定各专业分包队伍及供货商的进退场和 中间交接事宜，配合招标方合知道决运输设备、施工用水、电、材料堆放、场地划分等。（3）每个月的施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划，经监理审核后报招标方进行审核肯定。（4）每周召开工程例会，由监理主持，招标方及工程经理部参加。和谐施工进程中显现的各种问题, 确保工程顺利进行，并在合同约定的工期内完成竣工验收。，（5）向招标方提交每周工作汇报及下周工作计戈力在报告中详细说明工程的进展情形，在计划中详 细说明及进度、材料、劳力、设备、资金等的工作计划。（6）认真做好施工日志，记录
30、工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数目、运到工地物料数量，以 及每天的天气情形，并将其放在工地办公室，以便招标方随时查阅。（7）充分重视并积极落实招标方的指导，现场治理人员随时以书面情势记录招标方的指导，并予以 贯彻。（8）因承包方的原因造成工程延期，根据合同约定对招标方进行赔偿。第二、质量及售后服务方面自觉接受招标方监理单位以及相干治理部门对建设工程质量、安全等的监督检查，及时改正检查中 提出的问题。在质量及售后服务方面做出以下许诺：（1）依法获得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范畴内承揽工程。不转包或者违法分包 工程。（2）建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。（3）依照工程设
31、计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工进程中发 觉设计文件和图纸有过失的，及时提出意见和建议。（4）依法实行建筑工程质量保修义务。如光伏发电系统设备显现故障，在接到用户 后2小时内 响应，24小时内赶到现场进行修理处理。（5）对本工程的稳固运行进行毕生跟踪服务。第三、安全文明施工方面（1）建立、健全施工质量的检验制度，严格工序治理，作好隐藏工程的质量检查和记录。（2）建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不 容许上岗作业。（3）工程负责人由获得相应执业资格的人员担负，对建筑工程工程的安全施工负责，落实安全生产 责任制度、安全生
32、产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安 全施工措施，排除安全事故隐患，及时、照实报告生产安全事故。（4）设立安全生产治理机构，配备专职安全生产治理人员。专职安全生产治理人员负责对现场的安 全生产进行监督检查。觉察安全事故隐患，及时向项H负责人和安全生产治理机构报告；对违章指挥、违 章作业等违章行动，立刻制止。（5）根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施 工现场暂时停止施工的，需做好现场防护。职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。（6）作业人员遵照安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、
33、机械设 备等。（7）采购、租赁具有生产（制造）许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配 件，并在进入施工现场前进行查验。（8）严格遵照招标方的安全文明施工要求和合同的规定，假设违背那么按合同条款的约定对发包人进行 赔偿。第四条本许诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效率。经双方签署后立刻生效。第五条本许诺书的有效期为双方签署之日起至该工程验收合格结算与合同实行的法律时效相对应时 止。第六条本许诺书式贰份，由甲乙双方各执份。甲方（盖章）：佛山综合能源法定代表人/授权托付人（签字）:日期：年 月日乙方（盖章）：法定代表人/授权托付人（签字）:日期：年 月日第四章投标文件格式及要求
34、一、商务标格式商务标封面要求：应当至少包含下述内容，其余内容及样式由投标人自行决定。工程名称：招标编号：投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人或其托付代理人：（姓名及签字）联系方式：（手机）、（ ）、（ ）、（电子邮箱）日期：年月日商务标编写整体要求、投标人应当依照本局部文件的格式、具体要求、顺序编制商务标。二、投标人认为需要补充或增加的资料和文件，应当编制文件清单或列表后，按顺序加附。三、本局部应当不含任何投标报价信息。四、本局部内容的目录由投标人自行编制。1投标书格式投标书工程名称:招标编号：致：（招标人）、（招标代理）根据贵方为XXEPC总承包工程（由投标人自行填写）项F1的公布招
35、标（招标编号），签字代表 （全 名、职务）经正式授权并代我投标人（投标人名称 地址）按招标文件要求提交下述文件正本份及副 本：1 .第一局部：商务标；.第二局部：技术标；2 .第三局部：价格标；.第四局部：上述三局部的电子文件。据此函，签字代表宣布同意以下：1 .所附投标价格表中规定的应提交和交付的设备、材料和服务投标总价为：详见投标文件第三局部价 格标九.投标方将按招标文件的规定实行合同责任和义务。2 .投标人已详细审查全部招标文件。我们完全知道并同意舍弃对这方面有不明及误解的权利。3 .本投标有效期为自开标口起迎个口历口。4 .如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保
36、证金将被贵方没收。5 .根据投标人须知第2条规定，我方许诺，与招标代理/招标人聘请的为此工程提供咨询服务的公司及任 何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。6 .投标人同意提供依照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全知道贵方不一定接受最低 价的投标或收到的任何投标。7 .除贵方另行同意外，投标人将按投标须知规定对招标文件内容保密。8 .与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址： ： ：电子函件：投标人代表签字：在正式合同签署和实行前，投标文件和贵方的书面中标通知，将构成双方之间的有束缚力的合同。投标人名称：地址：投标人代表：投标人代表签字:日 期：公章：2投标保证金投标保证金
37、声明函（适用于电汇）致：佛山综合能源我方已于年月日以电汇/口银行转账/口网银 方式，为 （工程名称）（招标编号：）工程递交了保证金人民币元，并划入招标文件（含招标公告）中指定的账户。详见下方保证金支付凭证：口银行出具的汇款单复印件；或口转账凭证复印件；或口网银支付凭证。我方在此声明：同意无息退还保证金（或保证金余额），请退款时按以下内容划入我方账户（必须与 保证金凭证上所载的账户信息一致）。假设因内容不全、毛病、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所 用的开户人和账号不一致而导致该工程保证金未能及时退还或退还进程中产生毛病，我方将承担全部责任 和缺失。银行信息（必须与保证金凭证上所载的账户信息
38、一致）假设中标，我方（招标代理服务费发票和中标通 知书等）的收件信息以下：开户名称：详细地址：开户银任：邮政编码：开户账号:联系人：手机/固话：（手机）/（固话）投标人名称（盖单位公章）: 日期：（粘贴保证金凭证电子扫描件，如果此页空间缺乏可以后附粘贴；为确保准确退还保证金请 尽量保证保证金凭证上的银行名称和账号信息清楚）注：投标人必须详细准确地填写本声明函，并按要求粘贴凭证电子扫描件。特别说明：1、投标保证金应由一家中华人民共和国境内具有良好信誉的（省、市级）银行按招标文件提 供的格式以银行保函的情势出具。其有效期应等于投标有效期。2、为方便退还，投标保函原件单独密封, 单独递交，投标文件正
39、本中提供复印件。3、本投标保函的格式，投标人终究出具的银行保函格 式可以略有不同，但不能改变本保函所要求的支付条件，不能改变受益人，必须是无条件、不可撤销、见 索即付（无追索）的保函。投标保函（适用于银行保函方式）开具日期：致：佛山综合能源本保函作为投标方名称以下简称“投标方”对招标人招标编号的投标邀请提供XXEPC总承 包工程（由投标人自行填写）的投标保函。保函开具银行名称无条件地、不可撤销地保证本行、其继承 人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立刻无追索地向贵方支付金额为摩 额数和币种保证金:a.投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或b.投标方在投标截止日
40、期后对投标文件作实质性修改；或c.投标方被通知中标后，谢绝按中标条件签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范畴 和价格等签订合同，但招标方提出的变化除外）；或d.合同签署后，中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；或e.投标方违背招标文件投标人须知第15. 7款规定中任何一条的；或f.投标方违背招标文件投标人须知第23. 4款的规定，投标方不接受对投标价格的更正；或g.投标方未按招标文件投标人须知的规定及招标代理的通知支付招标代理服务费。投标保证金保函有效期同等于投标有效期（自开出之日起至年 月FI止）。出具保函银行名称：联系人姓名及 ： 及 ：签字人姓名和职务印刷字体姓名和职务签 字：公
41、章：3法定代表人身份证明投标人名称:单位性质：地址：成立时间：年月 日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。（盖单位章）年月日投标人:日期：第二章投标人须知A. 说明1工程说明1. 1资金来源本工程由建设单位自筹资金建设，必须按招标方要求的时间内投产发电，按新的国家标准进行质量进程控 制及工程验收。1.2 工程简介. 1工程名称和工程名称：见投标人须知前附表。工程工程（建设）地点：见投标人须知前附表。1.2. 3工程概况：见投标人须知前附表。1 . 2. 4招标范畴：见投标人须知前附表。招标范畴补充：投标方的承包范畴除新建满足招标文件技术要求的完全的太阳能并
42、网光伏电站外，还包括 因建造光伏电站需要而对原有建、构筑物局部的撤除、加固、还建及修好，为满足招标方南向屋顶组件朝 南、与水平面保持12度倾角，北向屋顶组件朝南、与水平面保持5度倾角要求（彩钢瓦采取沿屋面平铺 方式），而需要对原有屋面结构进行加强也属于加固范畴；能满足太阳能光伏电站从发电直至并网正常运 行所需具有的勘察、设计、采购（含光伏组件）、运输及储存、建筑安装、施工、调试、实验及检查测试、 试运行、消缺、培训和终究交付投产，质保期等。招标方对图纸的评审仅是对下一道工序开工的许可，并 不代表对承包方的安全、质量、技术、本钱的认可，并不免除承包商的上述责任，设计文件不能免除投标 方的责任。如
43、图纸会审后招标方觉察图纸仍有不符合招标文件或合同要求，投标人必须无条件整改，并承 当返工、重新定制或重新设计的一切费用及缺失，不得向招标方索取任何费用。投标方不得以招标人在图 纸会审中的忽视、遗漏向招标方索取任何赔偿或费用。太阳能并网光伏电站总的要求是：安全可靠、系统 优化、功能完全、建设期间不影响工程所在工厂正常生产。投标方提供的设计、设备以及施工，必须满足 本合同规定的技术要求。1.2. 5质量标准：详见招标文件技术局部。1.3. 6工期要求：见投标人须知前附表。1.4. 7招标方式：国内公布招标。2 定义招标代理机构：广东采联采购招标。2.2. 招标人（发包人）：指佛山综合能源。在招标阶
44、段称为招标人，在签订和实行合同阶段称为 发包人。投标人中标后直接与佛山综合能源签订。招标方：指招标人和招标代理机构。2.3. 投标人（投标方、承包人）：指根据本文件向招标代理机构递交投标文件的投标人。在招标阶段称为 投标人或投标方，在中标以后签订和实行合同阶段称为承包人。2.4. PRC：指中华人民共和国，简称中国或国内。2.5. 合格来源国：指与PRC有正常贸易往来的国家和地区（详见合同条款）。2.6. 设计：全部光伏发电工程的整体布置和系统设计（包括初步设计、施工图设计及竣工图编制等）。2.7. 工程：是指全部光伏发电工程的施工、安装、调试和工程保修等。2.8. 货物：投标人按招标文件规定
45、须向招标人提供的一切设备、材料、机械、仪器外表、备品备件、工 具、手册及其它有关技术资料和文字材料。货物进入现场必须满足发包人及屋顶业主的相干规定。因 不符合相干规定而造成的财产缺失，由承包人自行承担。投标人施工时，应遵从发包人及屋顶业主的 各项规定，特别是安全生产规定。2.9. 服务：是指开通全部系统所需的一切技术服务，包括合同项下承包人提供的技术文件（包括软件、4授权托付书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现托付（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以 我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广东坚美铝型材厂（集团）屋顶光伏发电 系统EPC总承包工程（由投标人自行填写）投标
46、文件、签订合同和开评标期间处理的一切有关事宜，我均 予以成认,并承担其法律后果、托付期限j。代理人无转托付权。附：1、法定代表人身份证明复印件；2、被授权托付人的身份证复印件。投标人2 （盖单位章）法定代表人2 签字）身份证号码：托付代理人：（签字）身份证号码：日期：年 月 S5商务偏差声明函工程名称： （由投标人自行填写） 招标编号：致：（招标人）、（招标代理）我方在研究了本工程招标文件商务局部条款（包括合同条款及合同附件）和工程澄清修改文件（假设有） 后，在此提出我方投标文件的商务偏差（假设有，详见下表）。除下表所列的偏差外，我方许诺舍弃在此方面提出模糊意见或误解的一切权益，招标人可以认为我方 完全接受招标文件商务局部条款和工程澄清修改文件（假设有）其他局部的约定。序号招标文件 条款号招标文件条款内 容投标文件响应情形提出偏差的理由备注注：L如投标人对招标文件商务局部条款（包括合同条款及合同附件）提出异议，应在表格中清楚地指明修改 后的条款及理由。2.假设无偏差，请在表格中注明，不能留空。投标人名称及公章：法定代表人姓名及盖章:授权代表签字：职务：日期：年月日6资格审查文件6.1投标人基本情形内容至少包括：1、营业执照（副本