《光伏发电项目epc总承包工程-招标文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电项目epc总承包工程-招标文件.docx（166页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、招标文件（公开招标）项目名称：XXXXXX有限公司屋顶光伏发电系统项目EPC总承包工程招标编号：XXXXX第一卷商务部分招标人：XXXXXX有限公司招标代理机构：XXXXXX招标有限公司20XX年3月序号主要内容说明与要求邮政编码:XXXXXX 电邮：XXXXXX 传真：XXXXXX 网址：XXXXXX 2）招标人联系方式： 名 称：XXXXXX有限公司 地 址：XXXXXX 市 XXXXXX 层 传 真：XXXXXX16开标初步 安排投标截止时间前，全部投标文件（含无价和有价标）必须一并提交，开标仪式上将一次性开启全部投标文件（含商务标、技术标、价格标）17开标注意 事项为了确保本项目开标仪
2、式的顺利开展，现拟简化投标人授权代表递交 投标文件时的交标手续：（1）请各投标人将负责本项目投标的授权代表的姓名、手机、电话、 传真和电子邮件在20XX年4月1日14:00前直接电邮至（见本前附表后附 件1 ）。（2）投标截止日前，招标公司将对上述授权代表相关信息的保密情况 负责。（3）投标截止日当天，各授权代表递交投标文件时，核对交标登记 表中相关信息的准确性并签名。（4）受开标会议场地限制，为了给予各授权代表一个舒适的环境，建 议只派授权代表进入开标会场，其余同行人员可以暂时在会场附近等候。预付款的金额为：合同价款基数的10%；13. 3.2 预付款支付。在合同生效，承包人提交了发包人认可
3、的履约保函、预付款收据及建筑工程一切 险、安装工程一切险及第三者责任险合同副本后10个工作日内，发包人向承包人支付合同价款基数的10% 的预付款。13. 3. 3 预付款扣回。预付款在进度付款证书的累计金额达到合同价款基数的30%时，开始按工程进度以 固定比例（每完成合同价款基数的10%,扣回预付款20%）分期从各期的进度付款证书中扣回，全部金额 在进度付款证书的累计金额达到合同价款基数的80%时扣完。13. 4 工程进度款13. 4. 1工程进度款工程进度款按以下约定支付1、每月15日前，承包人按照投标文件中价格报价文件格式，申报工程进度款，发包人和监理对承包人 的实体已完工并已验收工程进行
4、审核，审核完毕后纳入下月支付计划，当月15日前未申报的下月不 支付。对于承包人已进场但未安装，或已安装但未验收项目，发包人不予支付。发包人每月支付审 核进度的70%工程款，并网后支付到80%。2、承包人提交关键节点工期计划，发包人按此计划进行考核，与工程进度款拨付挂钩，由承包人原因 每延误一个工期节点，即从当期工程进度款中扣减5%,若承包人最终完成年月日验收目标（前提是 具备一切开工条件且开工时间为年月日，否则顺延），发包人返还扣减款项。3、承包人配合发包人完成国家项目审核验收合格（若无国家项目审核验收，则自竣工验收合格）后， 发包人预留竣工结算价10%的质保金向承包人支付剩余合同价款。承包人
5、应向发包人提供增值税专用发票（包括设备、材料、备品备件、专用工具、设计、技术服务、 至最终发包人工地仓库的运输费、保险费及杂费）和合法等额有效发票（人工施工）供发包人入帐、抵扣 进项增值税。在投标价格总表中：“1、设备材料及备品备件、专用工具费的价格中均已包含17%增值税税金， 并已计入“6个月期限银行承兑汇票支付方式下的投标总价”。承包人开具的税率为17%的增值税专用发 票总额不低于前述投标价格总表第1条中各项价格之和。发包人每次支付给承包人的款项前（预付款除外），承包人必须开具等同款项的发票给发包人，与预 付款相应的发票应在第一次进度款支付前向发包人开具；合同价款中的质量保修金发票在工程竣
6、工验收后 30天内提供给发包人。4、详细支付细节按照通用条款的相关规定执行。13. 4.2 其他进度款其他进度款有：无 ；变更费用按照13. 4.1工程进度款的支付方式办理。13.6 按月工程进度申请付款按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：承包方在每月的10日向发包人提交1份上月的工程 进度款付款申请报告，发包人根据上月承包方完成的各节点情况，核实并予以支付。按月付款申 请报告的格式及内容另行确定；第14条变更和合同价格调整5 变更价款确定只有本工程实际装机容量发生变化超过0.2%时，方可调整合同价格。变更价款按照每Wp装机容量的 合同价格乘以变更的装机容量计算。第15条 保险1 承
7、包人的投保13.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的 时间：货物运输险、仓储险和施工人员人身意外险；其中货物运输险保额为货物价值的100%。保险期为工 程建设期。承包人必须在工程所在地购买施工人员人身意外险;2 一切险和第三方责任土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人投保，被保险人应包括发包人，投保总金额不低于 工程总价（含发包人供货的设备、材料）100%,屋顶光伏项目工程造价按8元/Wp估算。承包人在合同签 订后15日内向发包人提交保险合同副本；安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人投保，被保险人应包括发包人
8、，投保总 金额不低于工程总价（含发包人供货的设备、材料）100%,屋顶光伏项目工程造价按8元/Wp估算。承包 人在合同签订后10日内向发包人提交保险合同副本；第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人投保，被保险人应包括发包人。承包人在合同签订 后15日内向发包人提交保险合同副本；所有保险费用均包含在合同价款中，且由承包人投保并支付保险费用，被保险人应为发包人。承包人 必须在工程所在地购买施工人员人身意外险。15.3 保险的其他规定：上述保险应不计免赔额，免赔部分（若有）由承包人承担。第16条违约、索赔和裁决1违约14. 1. 2承包人的违约责任承包人未按本合同规定的设备材料品牌来完成工
9、程，设备和材料品牌发生变更且未经发包人确认的，发包 人有权选择下列方式处理：(1)要求退货，将已建工程拆除并重新施工，但工期不予延长；(2)追究承包人违约责任，对承包人处以未使用规定品牌的材料设备款的3-5倍的罚款。16.2索赔2. 1发包人的索赔承包人出现以下情况时，对发包人进行赔偿。(1)禁止踩踏组件面板。当发包方或监理第1次发现施工人员踩踏时，每个脚印罚款1000元；第2 次发现踩踏时，每个脚印罚款2000元；第3次发现踩踏时，每个脚印罚款3000元，并要求将相关责任班 组清退出该项目，由此造成工程延期的损失由承包人负责。(2)组件间电缆的连接注意捆扎和固定，严禁连接完成后电缆接触到彩钢
10、瓦屋面，否则罚款200元/ 处，并立即整改。(3)由于施工原因造成彩钢瓦屋面破损、或因未及时清理施工垃圾造成排水沟管道堵塞等导致彩钢 瓦屋面漏雨，而淋湿屋顶业主的原材料、成品或电器设备，所造成的损失由承包方承担，并处罚10000元 /处。(4)在安装光伏组件的屋面(包括采光带)铺设必要的木板通道，否则每处罚款1000元，并立即整 改。在不能铺设木板通道的彩钢瓦屋面上作业时，要采取相应的保护措施，防止彩钢瓦屋面损坏，否则除 修缮或更换损坏的彩钢瓦外并追加罚款500元/处。(5)设计人员必须深入现场，掌握现场实际情况，设计成果必须符合现场实际，不允许出现由于不 了解现场情况(阴影遮挡、烟囱、气楼、
11、采光带等)造成大的设计变更，此类设计变更每出现一次，罚款 10000 元。(6)相关罚款缴付至招标方，并在合同总价中扣除。16. 3争议解决16. 3.1争议的解决程序。凡与本合同条款有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则向广 州仲裁委员会提请仲裁，且该仲裁裁决是终局的。本合同正本一式：6份，双方各执3份。第四部分合同附件合同附件1中标通知书合同附件2银行保函格式合同附件2 1履约保函格式履约保函致：XXXXXX有限公司本保函作为你方XXXXXX有限公司（受益人）与（申请人）于年月一日就（以下简称“项目”）签订 的合同（编号:）简称“合同”）的履约保函。_
12、（开立本保函的银行）（以下简称“银行”）已接受申请人的请求，愿就申请人履行上述合同约定的 义务向你方提供无条件、不可撤销、连带责任的保证。本银行、本银行的继承人将无追索地向你方以支付 总额不超过元整,大写金额：元整，保证申请人履行其合同义务。在本保函有效期内，只要你方确定申请人未履行合同或其附件中的规定和双方就合同条款达成的变 更、修改和补充，无论申请人是否提出异议，只要本银行收到你方声明申请人违约的书面通知，本银行将 于5个工作日内按你方提出的要求将不超过上述金额的款项按你方通知规定的方式付给你方。本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款, 不
13、论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。本保函的款项构成本银行无条件的、不可撤销的、连带的直接保证责任。对即将履行的合同条款的任 何变更，或由你方采取的任何其它行为，均不能解除或免除本银行在本保函项下的连带保证责任。本银行进一步同意你方和申请人之间的合同条件、合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后， 本银行承担保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。本保函自签发之日起生效，有效期至竣工验收证书签发并扣留质保金后为止，到期自动失效。在你方 签发合同项下保修责任终止证书前，本保函有效期可应受益人要求延长，但是须经银行同意。本保函项下 的延期要求均需
14、在保函有效期内向本银行提出申请。保证人：（盖章）负责人：（签字）联系人：联系电话：日期： 年 月曰合同附件22预付款保函格式预付款保函编号：致受益人：鉴于（下称“保函申请人”）与你方签订了编号为的（合同或协议名称），并按该合同或协议约定预收 你方预付款（币种及金额大写）。我行接受保函申请人的请求，愿就保函申请人按上述合同或协议约定退还 预付款向你方提供如下保证：一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）。（下称“保证金额”）二、本保函的有效期（保证期间，下同）为以下第种：L本保函有效期至年月日止。2. o三、在本保函的有效期内，如保函申请人违反上述合同或协议约定而未向你方退
15、还预付款，我行将在 收到你方提交的符合下列全部条件的书面文件后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：（-）本保函原件及索赔通知，该索赔通知应列明索赔金额，并声明索赔款项并未由保函申请人或其 代理人直接或间接地支付给你方，同时该索赔通知应由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加 盖公章；（二）上述文件必须在本保函有效期内到达以下地址：O四、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。五、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效。六、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：（-）向受益人所在地的人民法院起诉。（二）提交仲裁委员会（仲裁地
16、点为），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决 是终局的，对双方均有约束力。七、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务， 本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。八、本保函适用中华人民共和国法律。九、其他条款：十、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。保证人（公章）：负责人或授权代理人（签字）:签发日期：年月日合同附件3合同技术协议合同附件4分项价格表合同附件5廉洁自律承诺书廉洁自律承诺书项目名称：甲方：用方XX有限公司乙方：为加强物资（设备）采购、工程建设（及其它项目）中的廉政建设，规范物资（设备）采购、工程建设项
17、 目（及其它项目）双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当 事人的合法权益，根据国家有关物资（设备）采购、工程建设（及其它项目）的法律法规和廉政建设责任 制规定，特订立本廉洁自律承诺书。第一条甲乙双方的责任（-）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、物资（设备）采购、工程建设等市场活动项目等有 关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行物资（设备）采购、工程建设及其它项目合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获 取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得
18、违反物资（设备）采购、工程建设及其它项目的规章 制度。（四）发现对方在业务活动事前、事中、事后有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的, 应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该物资（设备）采购、工程建设及其它项目的工作人员，在工程物资（设备）采购/工 程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：a）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。b）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。c）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、 旅游等提
19、供方便。d）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。e）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与同甲方物资（设备）采购、工程建设及其它项目合同有关的 经济活动。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行工程建设的有关方针、政策, 尤其是有关物资（设备）采购、工程建设及其它项目的强制性标准和规范，在事前、事中、事后必须遵守 以下规定：a）不准以任何理由向甲方、相关单位及其他工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回 扣、好处费、感谢费等。b）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。c）不准予以
20、或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、 旅游等提供方便。d）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任a）甲方工作有违反本廉洁自律承诺书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、 政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予 以赔偿。b）乙方工作有违反本廉洁自律承诺书责任行为的，三年内不允许进入甲方物资（设备）采购/工程建设市 场，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。第五条本廉洁自律承诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律
21、效力。经双方签署后立即生效。第六条本廉洁自律承诺书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格结算与合同履行的法律时效相对 应时止。第七条本廉洁自律承诺书一式贰份，由甲乙双方各执一份。甲方（盖章）:XXXXXX有限公司法定代表人/授权委托人（签字）: 日期：年 月日乙方（盖章）:法定代表人/授权委托人（签字）:日期：年 月日合同附件6安全合同安全合同甲方：XXXXXX有限公司乙方：为保证项目施工安全，防止事故的发生，明确甲、乙双方的安全责任，根据中华人民共和国安全生 产法、中华人民共和国建设工程安全生产管理条例、中国XXXXXX公司、XXXXXX公司有关安全管理制度 的各项规定，经甲、乙双方协商，
22、达成如下合同条款，作为正式合同的补充规定： 一、甲方安全责任1、协助乙方开展现场危害辨识和风险评估、制定施工方案。2、向乙方进行安全技术交底并要求乙方指定人员协调安全事宜，包括施工现场安全措施布置情况、设施 设备运行情况、危险区域或部位、安全注意事项、生产运行现场应急疏散要求等。3、审批乙方编制的涉及生产运行区域、设备的施工方案，配合乙方做好生产运行现场的安全措施。4、对施工现场进行监督检查，及时纠正违章行为，对高风险作业过程加强监管。5、向乙方提供必要的图纸及有关安全技术资料。二、乙方安全责任1、乙方的法人代表或授权委托人对合同安全负有全面的领导责任。2、乙方项目经理对施工现场的安全工作负有
23、全面的直接领导责任。3、乙方保证执行“谁施工、谁负责”施工安全的原则。4、项目的安全措施费，乙方必须做到专款专用，严禁挪作它用。5、必须建立现场安监机构，其人员、配备应符合规定要求并履行相关职责，并报甲方备案。6、乙方保证为现场所有工作人员（含劳务合作人员）配备符合国家标准的有乙方公司标志的个人基本劳 动保护用品。7、乙方保证按照国家法律法规为现场所有工作人员（含劳务合作人员）购买工伤保险。8、制定安全健康与环境保护各项管理制度。9、对所属人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必需的安全生产知识和技能，熟悉有关的安 全生产规章制度和安全操作规程。确保参与项目的工作人员具备相关资质。10、
24、教育和督促所属人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。向所属人员如实告知作业场所和工 作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。11、开工前对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全标准要求，不超过检 验周期。须知前附表之附件L授权代表信息表项目名称:投标人单位名称授权代表姓名手机电子邮箱电话和传真请注意：1、在填写上述表格中的信息时，请务必清晰准确（尤其不要用手写）。2、填写完毕后，切勿使用传真（避免信息泄露），直接将电子版发至即可。.须知前附表之附件2：（用于招标阶段澄清）说明：投标人如需要招标人对招标文件内容进行澄清时，应参照下述关键内容（具体格式由投标人
25、自行决 定，但格式所述的内容应当齐全），并将此澄清函的可编辑电子文件发送给招标代理机构，否则招标人/招 标代理机构有权不对投标人提出的澄清进行解答。招标文件澄清函（要求）正文部分：应当至少包含以下信息：（序号）、（招标文件页码及具体位置）、（疑问内容）落款部分：应当至少包含以下信息：投标人名称、授权代表姓名、联系方式、发函日期。12、认真落实和执行施工方案及“四措”（组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施）。13、经常开展施工作业现场安全检查，及时发现和纠正作业人员违章行为，及时消除安全生产隐患。14、自觉接受工程项目管理单位的安全监督，对存在问题或隐患及时组织整改。15、及时报告施工过程
26、中发生的事故、障碍或异常等情况，并迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩 大，减少人员伤亡和财产损失。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证 据。16、加强项目的分包管理，对项目分包情况必须上报监理单位及甲方，经监理及甲方审核分包单位资质并 同意分包后方可将部分非主体工程分包。乙方对项目分包情况隐瞒不报或虚报、伪造分包单位资质和安全 资质，一经甲方或监理单位查出，扣除全部安全保证金。17、由乙方或其分包单位任造成的伤亡事故及其他事故，应由乙方负责处理，并承担所有责任。三、安全业绩考核1、如乙方不履行本合同中规定的安全责任造成人身、设备事故及其它一切损失，均由乙方负责。
27、2施工安全保证金为人民币 万元（与履约保函金额一致），以履约保函的形式提供，履约保函不足支付 的，甲方可从应付予乙方的任一笔合同款项中扣付。发生人身死亡事故，扣除全部安全保证金，并停止乙 方的合格供应商资格；发生人身重伤事故或火灾事故，扣除安全保证金的显,并停止乙方的合格供应商 资格；发生人身轻伤事故，扣除安全保证金的2%。四、附则1、甲乙双方在执行本协议时发生争议，应当友好协商解决，若协商不成，任何一方可向广州仲裁委员会 申请仲裁。2、合同有效期：自合同签订日之日起生效，至合同工程竣工验收签字之日终止。3、本合同一式捌份，双方各执肆份，自签名盖章之后生效。甲方（盖章）：XXXXXX有限公司法
28、定代表人/授权委托人（签字）:日期：年 月日乙方（盖章）:法定代表人/授权委托人（签字）:日期：年 月日合同附件7施工质量、安全、进度服务承诺书施工质量、安全、进度服务承诺书致：XXXXXX有限公司本承诺书作为我单位投标(以下简称“项目”)的施工服务承诺书。如我单 位能中标，我单位将做出以下承诺：第一、从计划管理、技术管理、资金管理等方面与招标方积极配合(1)选择优秀施工班组，且依法与其签订劳务合同，按时支付工人工资，绝不拖欠工人工资。(2)向招标方报送总体工期网络计划，并积极协助招标方确定各专业分包队伍及供货商的进退场和 中间交接事宜，配合招标方合理解决运输设备、施工用水、电、材料堆放、场地
29、划分等。(3)每月的施工进度计划、劳动力计划和材料进场计划，经监理审核后报招标方进行审核确定。(4)每周召开工程例会，由监理主持，招标方及项目经理部参加。协调施工过程中出现的各种问题, 确保工程顺利进行，并在合同约定的工期内完成竣工验收。，(5)向招标方提交每周工作汇报及下周工作计划，在报告中详细说明工程的进展情况，在计划中详 细说明及进度、材料、劳力、设备、资金等的工作计划。(6)认真做好施工日志，记录工地上每个工种雇佣工人及使用机械的数目、运到工地物料数量，以 及每天的天气情况，并将其放在工地办公室，以便招标方随时查阅。(7)充分重视并积极落实招标方的指示，现场管理人员随时以书面形式记录招
30、标方的指示，并予以 贯彻。(8)因承包方的原因造成工程延期，依据合同约定对招标方进行赔偿。第二、质量及售后服务方面自觉接受招标方、监理单位以及相关管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查，及时改正检查中 提出的问题。在质量及售后服务方面做出以下承诺：(1)依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。不转包或者违法分包 工程。(2)建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责。(3)按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。在施工过程中发 现设计文件和图纸有差错的，及时提出意见和建议。(4)依法履行建筑工程质量保修义务。如光伏发电系统设备出现故障，在接到
31、用户电话后2小时内 响应，24小时内赶到现场进行维修处理。(5)对本工程的稳定运行进行终身跟踪服务。第三、安全文明施工方面（1）建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（2）建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不 允许上岗作业。（3）项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建筑工程项目的安全施工负责，落实安全生产 责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安 全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。（4）设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
32、。专职安全生产管理人员负责对现场的安 全生产进行监督检查。发现安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违 章作业等违章行为，立即制止。（5）根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施 工现场暂时停止施工的，需做好现场防护。职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。（6）作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设 备等。（7）采购、租赁具有生产（制造）许可证、产品合格证的安全防护用具、机械设备、施工机具及配 件，并在进入施工现场前进行查验。（8）严格遵守招标方的安全文明施工要求和合同的规定，
33、若违反则按合同条款的约定对发包人进行 赔偿。第四条本承诺书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第五条 本承诺书的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格结算与合同履行的法律时效相对应时 止。第六条 本承诺书一式贰份，由甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：XXXXXX有限公司法定代表人/授权委托人（签字）：日期：年 月日乙方（盖章）：法定代表人/授权委托人（签字）：日期：年 月日第四章 投标文件格式及要求一、商务标格式商务标封面要求：应当至少包含下述内容，其余内容及样式由投标人自行决定。项目名称:招标编号:投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（姓名及签
34、字）联系方式：（手机）、（电话）、（传真）、（电子邮箱）日期：年月日商务标编写总体要求 一、投标人应当按照本部分文件的格式、具体要求、顺序编制商务标。二、投标人认为需要补充或增加的资料和文件，应当编制文件清单或列表后，按顺序加附。三、本部分应当不含任何投标报价信息。四、本部分内容的目录由投标人自行编制。1投标书格式投标书项目名称：招标编号：致：（招标人）、（招标代理）根据贵方为XXEPC总承包工程（由投标人自行填写）项目的公开招标（招标编号），签字代表 （全 名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称 地址）按招标文件要求提交下述文件正本一份及副 本：1 .第一部分：商务标；.第二部分：技术
35、标；2 .第三部分：价格标；.第四部分：上述三部分的电子文件。据此函，签字代表宣布同意如下：1 .所附投标价格表中规定的应提交和交付的设备、材料和服务投标总价为：详见投标文件第三部分价 格标。2 .投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。3 .投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。4 .本投标有效期为自开标日起个日历日。5 .如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。6 .根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与招标代理/招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任 何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。7
36、 .投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低 价的投标或收到的任何投标。8 .除贵方另行同意外，投标人将按投标须知规定对招标文件内容保密。9 .与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：电话：传真：电子函件：投标人代表签字：在正式合同签署和执行前，投标文件和贵方的书面中标通知，将构成双方之间的有约束力的合同。投标人名称：地址：投标人代表：投标人代表签字:日期：公章：2投标保证金投标保证金声明函（适用于电汇）致：致XXXX有限公司我方已于年月日以电汇/口银行转账/口网银 方式，为（项目名称）（招标编号：）项目递交了保证金人民币元，并划入招标文件（含
37、招标公告）中指定的账户。详见下方保证金支付凭证：银行出具的汇款单复印件；或口转账凭证复印件；或口网银支付凭证。我方在此声明：同意无息退还保证金（或保证金余额），请退款时按以下内容划入我方账户（必须与 保证金凭证上所载的账户信息一致）。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和账号与划款时所 用的开户人和账号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任 和损失。银行信息（必须与保证金凭证上所载的账户信息一致）若中标，我方（招标代理服务费发票和中标通 知书等）的收件信息如下：开户名称:详细地址：开户银行:邮政编码：开户账号:联系人：手机/固话:（手机）/（固话）投
38、标人名称（盖单位公章）: 日期：（粘贴保证金凭证电子扫描件，如果此页空间不足可以后附粘贴；为确保准确退还保证金请 尽量保证保证金凭证上的银行名称和账号信息清晰）注：投标人必须详细准确地填写本声明函，并按要求粘贴凭证电子扫描件。特别说明：1、投标保证金应由一家中华人民共和国境内具有良好信誉的（省、市级）银行按招标文件提 供的格式以银行保函的形式出具。其有效期应等于投标有效期。2、为方便退还，投标保函原件单独密封, 单独递交，投标文件正本中提供复印件。3、本投标保函的格式仅供参考，投标人最终出具的银行保函格 式可以略有不同，但不能改变本保函所要求的支付条件，不能改变受益人，必须是无条件、不可撤销、
39、见 索即付（无追索）的保函。投标保函（适用于银行保函方式）开具日期：致：XXXXXX有限公司本保函作为投标方名称以下简称“投标方”对招标人招标编号的投标邀请提供XXEPC总承 包工程（由投标人自行填写）的投标保函。保函开具银行名称无条件地、不可撤销地保证本行、其继承 人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为建 额数和币种保证金:a.投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；或b.投标方在投标截止日期后对投标文件作实质性修改；或c.投标方被通知中标后，拒绝按中标条件签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围 和价格等签订合同，但招标方提出的
40、变化除外）；或d.合同签署后，中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；或e.投标方违反招标文件投标人须知第15. 7款规定中任何一条的；或f.投标方违反招标文件投标人须知第23. 4款的规定，投标方不接受对投标价格的更正；或g.投标方未按招标文件投标人须知的规定及招标代理的通知支付招标代理服务费。投标保证金保函有效期等同于投标有效期（自开出之日起至年 月 日止）。出具保函银行名称：联系人姓名及电话：联系地址及邮编：签字人姓名和职务印刷字体姓名和职务签 字：公章：第二章投标人须知A. 说明1项目说明资金来源本项目由建设单位自筹资金建设，必须按招标方要求的时间内投产发电，按新的国家标准进行质量过程
41、控 制及工程验收。1.1 项目简介工程名称和项目名称：见投标人须知前附表。1.1.1 工程项目（建设）地点：见投标人须知前附表。1.2. 3项目概况：见投标人须知前附表。1.2.4 招标范围：见投标人须知前附表。招标范围补充：投标方的承包范围除新建满足招标文件技术要求的完整的太阳能并网光伏电站外，还包括 因建造光伏电站需要而对原有建、构筑物局部的拆除、加固、还建及修复，为满足招标方南向屋顶组件朝 南、与水平面保持12度倾角，北向屋顶组件朝南、与水平面保持5度倾角要求（彩钢瓦采用沿屋面平铺 方式），而需要对原有屋面结构进行加强也属于加固范围；能满足太阳能光伏电站从发电直至并网正常运 行所需具备的
42、勘察、设计、采购（含光伏组件）、运输及储存、建筑安装、施工、调试、试验及检查测试、 试运行、消缺、培训和最终交付投产，质保期等。招标方对图纸的评审仅是对下一道工序开工的许可，并 不代表对承包方的安全、质量、技术、成本的认可，并不免除承包商的上述责任，设计文件不能免除投标 方的责任。如图纸会审后招标方发现图纸仍有不符合招标文件或合同要求，投标人必须无条件整改，并承 担返工、重新定制或重新设计的一切费用及损失，不得向招标方索取任何费用。投标方不得以招标人在图 纸会审中的疏忽、遗漏向招标方索取任何赔偿或费用。太阳能并网光伏电站总的要求是：安全可靠、系统 优化、功能完整、建设期间不影响项目所在工厂正常
43、生产。投标方提供的设计、设备以及施工，必须满足 本合同规定的技术要求。L2.5质量标准：详见招标文件技术部分。1.2.6 工期要求：见投标人须知前附表。1.2.7 招标方式：国内公开招标。2 定义招标代理机构：XXXXXX招标有限公司。2.2 招标人（发包人）：指XXXXXX有限公司。在招标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为发包人。 投标人中标后直接与XXXXXX有限公司签订。招标方：指招标人和招标代理机构。2.3 投标人（投标方、承包人）：指根据本文件向招标代理机构递交投标文件的投标人。在招标阶段称为 投标人或投标方，在中标以后签订和执行合同阶段称为承包人。2.4 PRC：指中华人民共
44、和国，简称中国或国内。2.5 合格来源国：指与PRC有正常贸易往来的国家和地区（详见合同条款）。2.6 设计：整个光伏发电工程的总体布置和系统设计（包括初步设计、施工图设计及竣工图编制等）。2.7 工程：是指整个光伏发电工程的施工、安装、调试和工程保修等。2.8 货物：投标人按招标文件规定须向招标人提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工 具、手册及其它有关技术资料和文字材料。货物进入现场必须满足发包人及屋顶业主的相关规定。因 不符合相关规定而造成的财产损失，由承包人自行承担。投标人施工时，应遵从发包人及屋顶业主的 各项规定，特别是安全生产规定。2.9 服务：是指开通整个系统所需的一
45、切技术服务，包括合同项下承包人提供的技术文件（包括软件、3法定代表人身份证明投标人名称:单位性质：地址：成立时间：年月 日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。（盖单位章）年月日投标人:日期：4授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以 我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改XXXXXX有限公司屋顶光伏发电系统EPC总承包工 程（由投标人自行填写）投标文件、签订合同和开评标期间处理的一切有关事宜，我均予以承认，并承担 其法律后果。委托期限2 o代理人无转委托权。附：1、法定代表人身份证明复印件
46、；2、被授权委托人的身份证复印件。投标人2 （盖单位章）法定代表人2 （签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：日期：年 月日5商务偏差声明函项目名称： （由投标人自行填写） 招标编号：致：（招标人）、（招标代理）我方在研究了本项目招标文件商务部分条款（包括合同条款及合同附件）和项目澄清修改文件（若有） 后，在此提出我方投标文件的商务偏差（若有，详见下表）。1 .如投标人对招标文件商务部分条款（包括合同条款及合同附件）提出异议，应在表格中清楚地指明修改 后的条款及理由。2 .若无偏差，请在表格中注明，不能留空。投标人名称及公章：法定代表人姓名及盖章：授权代表签字：职务：日期：年月日6
47、资格审查文件6.1投标人基本情况内容至少包括：1、营业执照（副本）的复印件；2、组织机构代码证（副本）的复印件；3、资质等级证书（副 本）的复印件；4、管理体系认证证书（副本）的复印件（如果有）；5、其他认证证书复印件或证明材料；6、 投标人企业介绍（可以包括、业务情况、组织结构等）；7、投标人单位自业务主管主任及以上各级领导姓 名及联系方式（必须提供,格式如下）；8、组织架构图；9、项目经理资格证；10、项目经理劳动合同。投标人单位自业务主管主任及以上各级领导姓名及联系方式请投标人务必认真详细填写信息及联系方式，否则评标委员会将视为未响应招标文件要求酌情扣分。序号姓名职务联系方式备注董事长总经理业务分管副总部长/主任 6.2财务及资信状况XXXXXX有限公司:我方在此声明：我方对本表下述所填信息的是准确的、真实的、符合客观事