《国家开放大学《工程招投标概论》形考任务1-4参考答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家开放大学《工程招投标概论》形考任务1-4参考答案.pdf（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、国家开放大学工程招投标概论形考任务 1-4 参考答案 形考任务形考任务 1 1.（）是对通用条款的必要的修改和补充，它与通用条款共同成为承发包双方统一意愿的表现。A.标准条款 B.协议书协议书 C.质量保修书 D.专用条款 2.（）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿。A.工期索赔 B.总索赔 C.单项索赔 D.费用索赔费用索赔 3.承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（）。A.单项索赔和工期索赔 B.单项索赔和总索赔 C.工期索赔和费用索赔工期索赔和费用索赔 D.总索赔和费用索赔 4.造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。A.30 B.26
2、 C.27 D.28 5.总费用法一般是在（）的情况下才采用的计算索赔款的方法。A.单项索赔 B.费用索赔 C.总索赔总索赔 D.单项索赔 6.（）通常其只适用于一些紧急工程项目、新型工程项目或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目和一些风险较大的项目。A.分包合同 B.总价合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同成本加酬金合同 7.（）是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件，在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。A.工期索赔 B.单项索赔单项索赔 C.总索赔 D.费用索赔 8.属于按索赔的合同依据分类的索赔是(?)。A.合同中默示
3、的索赔合同中默示的索赔 B.工期索赔 C.总承包人与分包人之间的索赔 D.总索赔 9.（）又称为一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件，综合在一起进行索赔。A.费用索赔 B.总索赔总索赔 C.工期索赔 D.单项索赔 10.投标文件中的（），但单价金额小数点有明显错误的除外。A.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准 B.大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准 D.大写金额和小写金额不一致的，大写金额和小写
4、金额不一致的，以大写金额为准以大写金额为准；总价金额与单价金额不总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准一致的，以单价金额为准 11.评标委员会成员在正式对投标文件进行评审前，应当认真研究招标文件，评标委员会成员应当重点了解招标文件规定的（）。A.评标标准和方法评标标准和方法 B.主要技术要求、标准 C.招标工程项目的范围和性质 D.招标的目的 12.（）是投标报价的重要基础。A.编制投标文件 B.编制所投标工程的施工规划编制所投标工程的施工规划 C.定额分析、单价计算 D.核实工程量 13.以开拓市场、低盈利为目标，在精确控制成本的基础上，充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到
5、中标的目的，这样的投标策略称为（?）。A.盈利型策略 B.生存型策略 C.高风险策略 D.低成本优势策略低成本优势策略 14.在评标过程中，下列（）不属于商务性评审。A.审查全部报价数据是否有计算上的算术错误 B.对投标报价进行校核 C.分析报价构成的合理性 D.施工方案或施工组织的评审施工方案或施工组织的评审 15.投标文件的符合性评审包括（）鉴定。A.经济符合性和技术符合性 B.属地符合性和技术符合性 C.商务符合性和技术符合性商务符合性和技术符合性 D.商务符合性和经济符合性 16.在评标过程中，下列（）不属于投标文件的技术性评审。A.关键工序评审 B.投标报价校核投标报价校核 C.安全
6、保证措施评审 D.方案可行性评审 17.招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（）阶段应当认真研究的招标文件的内容。A.编写评标报告 B.详细评审 C.评标的准备评标的准备 D.初步评审 18.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A.施工 B.设计设计 C.设备采购 D.材料采购 19.建设工程项目（）是招标人招标活动的前提。A.相应资金或资金来源落实 B.报建报建 C.编制招标文件的编制 D.评标委员会专家库的建立 20.（）是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。A.履约阶段 B.定
7、标签约阶段 C.招标准备阶段 D.招标实施阶段招标实施阶段 21.工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（）。A.改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准 B.需经工程师确认后才能执行需经工程师确认后才能执行 C.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有所有后果都由承包商自行承担后果都由承包商自行承担 D.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责 E.采用改进措施后，必须顺延工期 22.FIDIC 合同
8、中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（）。A.分包合同的工作内容不同分包合同的工作内容不同 B.承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 C.选择分包单位的权利不同选择分包单位的权利不同 D.业主对分包商利益的保护不同业主对分包商利益的保护不同 E.工程款的支付开支项目不同工程款的支付开支项目不同 23.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。A.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 B.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服事件影响消失后恢复监理服务前的
9、准备工作务前的准备工作 C.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容 E.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 24.按照施工合同文本规定，在施工中由于()造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。A.发生不可抗力发生不可抗力 B.一周内非承包人原因停电、停水、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过停气等造成停工累计超过 8 小时小时 C.承包人未能及时调配施工机械 D.雨季天数增多 E.工程量变化和设计变更工程量变化和设计变更 2
10、5.对于发包人供应的材料设备，()等工作应当由发包人承担。A.到货后，通知清点到货后，通知清点 B.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购 C.清点后负责保管 D.支付保管费用支付保管费用 E.参加清点参加清点 26.投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。（）27.编制投标文件的核心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关，所以在计算标价前必须编制好施工计划。（）28.开标的主持人是招标人或招标代理机构，他们同时负责开标全过程的工作。（）29.投标人收到招标单位的投标申请书，即获得工程
11、承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。（）30.投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。（）形考任务形考任务 2 1.定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（）等工作。A.定标、签约 B.开标、评标、定标、签约开标、评标、定标、签约 C.评标、定标、签约 D.开标、定标、签约 2.标段划分应根据工程特点和招标人的具体情况确定，对场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程宜采用（）。A.考虑招标项目的管理要求，可以分别招标 B.考虑工程各项工作时间和空间的衔接，分别发包 C.一次招标一次招标 D.分段招标
12、 3.施工招标文件的内容一般不包括(?)。A.合同条件 B.投标须知 C.资格预审条件资格预审条件 D.工程量清单 4.在划分标段时，从管理费的角度考虑，分段招标的管理费一般（?）于整体直接发包的管理费。A.等 B.高高 C.低 D.不高于 5.招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括（）。A.成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等成立招标机构、确定招标方式、编制招标相关文件等 B.按照国家有关规定需要履行项目审批手续、编制招标相关文件等 C.成立招标机构、召开标前会议、编制招标相关文件等 D.成立招标机构、发布招标公告、编制招标相关文件等 6.施
13、工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（?）。A.投标须知 B.对投标人书面有质疑的解答 C.合同专用条款 D.资格预审表资格预审表 7.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6 8.申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。A.0.4 B.0.6 C.0.5 D.0.7 9.建设工程的投标人一般不包括（）。A.工程材料设备供应单 B.施工企业 C.勘察设计企业 D.事业单
14、位事业单位 10.是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称。A.广义的建筑市场广义的建筑市场 B.无形的建筑市场 C.有形的建筑市场 D.狭义的建筑市场 11.建筑市场的客体是（）。A.建筑产品建筑产品 B.咨询服务机构 C.业主 D.承包商 12.建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括（）。A.招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约 B.招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标 C.招标、投标、开标、评标、决标、签约和
15、履约 D.投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约 13.建筑市场是以进行建筑商品和相关要素交换的市场，其主体不包括（?）。A.承包商 B.政府主管部门政府主管部门 C.业主 D.咨询服务机构 14.建筑工程的开标、评标、定标由（?）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位建设单位 D.投标单位 15.下列（）不是建筑工程招标投标的特点。A.公平、客观 B.交易双方面对面地讨价还价交易双方面对面地讨价还价 C.程序规范 D.投标过程统一、有效地监督 16.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（）。A.合同价格 B.
16、实际价格 C.预期价格预期价格 D.计划价格 17 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。A.按工程实际损失计算赔偿 B.扣除合同约定的全部监理酬金 C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D.应当双倍返还定金 18.（）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。A.专业承包序列企业 B.劳务分包序列企业劳务分包序列企业 C.管理总承包序列企业 D.施工总承包序列企业 19.按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日之内订立书面合同。A.25 B.3
17、5 C.20 D.30 20.下列（）属于投标人的权益。A.平等地获得招标信息平等地获得招标信息 B.组织和参与招投标活动，其行为对招标人或投标人产生效力 C.依法收取招标代理业务 D.依据招标文件规定，审定投标人的资质 21.建筑工程的开标、评标、定标由（D）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。A.设计单位 B.投标单位 C.监理单位 D.建设单位建设单位 22.建设工程施工合同的当事人包括()。A.施工单位施工单位 B.材料供应商 C.建设单位建设单位 D.建设行政主管部门 E.监理单位 23.施工合同文本规定，对于在施工中发生不可抗力，()发生的费用由承包人承担。A.工程本身的损
18、害 B.造成承包人设备、机械的损坏及停工造成承包人设备、机械的损坏及停工 C.发包人人员伤亡 D.承包人人员伤亡承包人人员伤亡 E.所需清理修复工作 24.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当()。A.组织验收 B.递交竣工结算报告递交竣工结算报告 C.提出修改意见 D.申请验收申请验收 E.移交工程移交工程 25.不符合建设工程委托监理合同特征的有（）A.委托监理合同的标的物是产生新的物质委托监理合同的标的物是产生新的物质 B.监理合同的订立必须符合工程建设程序 C.监理合同可以是个人 D.委托监理合同标的是服务 E.监理合同的订立不需符合工程建设程序监理合同的订立不需符合工程建设程序 26.
19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（）A.总索赔 B.工期索赔工期索赔 C.费用索赔费用索赔 D.明示索赔 E.单项索赔 27.所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。（）28.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分高的投标者。（）29.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。（）30.在索赔中，单项索赔通常因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。（）形考任务形考任务 3 1.下列（A）不属
20、建设工程招标投标的主体。A.投标人 B.招标代理机构 C.招标人 D.建设工程交易中心建设工程交易中心 2.为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，降低投标报价不可以采取（D）方法。A.降低规费和税金降低规费和税金 B.降低利润率 C.降低措施项目费 D.降低管理费 3.投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是（C）。A.投标报价 B.投标函 C.拟签订合同的主要条款拟签订合同的主要条款 D.施工组织设计 4.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.20 天 B.25
21、天 C.15 天 D.30 天天 5.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（）。A.可向他人转让中标项目 B.可将中标项目分解后分别向他人转让 C.应当按照合同约定履行义务，完成中标项目应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 D.可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成 6.评标工作是由（）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定.提出书面评标报告.推荐或确定中标候选人等工作。A.招标人 B.评标委员会评标委员会 C.公证机关 D.当地招标管理部门 7.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。A.具体的施工人员 B.施
22、工企业的法定代表人 C.施工企业施工企业 D.施工企业的项目经理 8.下列财产中，（）不得抵押。A.土地使用权 B.房屋 C.交通运输工具 D.土地所有权土地所有权 9.合同争议的解决顺序为（）A.调解和解仲裁诉讼 B.和解和解调解调解仲裁仲裁诉讼诉讼 C.和解调解诉讼仲裁 D.调解和解诉讼仲裁 10.由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）A.额外工作 B.附加工作附加工作 C.义务工作 D.正常工作 11.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 B.办理土地征用，拆迁补偿、
23、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 D.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 12.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。A.合同签字日起按招标文件中要求 B.合同约定的开工日起按招标文件中要求 C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D.合同签字日起按投标文件中承诺 13.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（）
24、。A.工程保修期工程保修期 B.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 D.承包商的施工期 14.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（）。A.给予费用补偿并顺延工期 B.给予费用补偿但不顺延工期 C.给予工期顺延但不给费用补偿给予工期顺延但不给费用补偿 D.由承包商承担的风险责任 15.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A.民事权利义务关系民事权利义务关系 B.经济侵权关系 C.行政法律关系 D.刑事法律关系 16.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A
25、.从合同从合同 B.主合同 C.独立合同 D.无条件地必须履行的合同 17.监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。A.信誉 B.能力能力 C.报价 D.经济实力 18.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。A.设计单位 B.建设单位建设单位 C.施工单位 D.设备供应单位 19.不符合建设工程委托监理合同特征的有（）。A.监理合同可以是个人监理合同可以是个人 B.监理合同的订立不需符合工程建设程序 C.委托监理合同的标的物是产生新的物质 D.监理合同的订立必须符合工程建设程序监理合同的订立必须符合工程建设程序 E.委托监理合同的标的是服务委托监理合同的标的是服务 21.建筑
26、工程施工索赔按索赔目的可分为（）A.费用索赔费用索赔 B.明示索赔 C.单项索赔 D.总索赔 E.工期索赔工期索赔 21.根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的 30 日内，中标单位应与发包人依据（）等签订工程施工承包合同。A.评标价格 B.招标文件招标文件 C.最后谈判达成的降价协议 D.投标书投标书 E.招标公告 22.勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是（）。A.持有工程勘察设计收费资格证书持有工程勘察设计收费资格证书 B.具有法人资格的勘察、设计单位具有法人资格的勘察、设计单位 C.持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照持有工商行政管
27、理部门核发的企业法人营业执照 D.无需持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照 E.持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书 23.详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对其（）进一步评审、比较。A.投标文件的澄清和说明 B.符合性 C.技术部分技术部分 D.商务部分商务部分 E.应当作为废标处理的情况 24.甲需购进乙公司相关设备，价值 100 万元，甲应预付定金 30 万元。（）25.中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（）26.
28、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（）27.FIDIC 合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（）28.在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（）29.FIDIC 合同条件，监理工程师有权批准工程分包（）。30.建设工程施工合同范本由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件。（）形考任务形考任务 4 1.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。A.不包括承包商与分包商之间的索赔 B.只限承包商向业主索赔 C.业主无权向承包商索赔 D.业主与承包商之间的双向索赔业主与承
29、包商之间的双向索赔 2.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于()。A.正常工作 B.附加工作附加工作 C.额外工作 D.意外工作 3.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。A.货物包装方式不符合招标文件的要求 B.个别地方存在漏项个别地方存在漏项 C.提供的投标担保有瑕疵 D.明显不符合技术规格要求 4.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（）。A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸 B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款 C.中标通知书、投标书、协议书、图纸 D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸中标
30、通知书、专用条款、通用条款、图纸 5.FIDIC 施工合同条件规定，用从()之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书 B.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 C.颁发接收证书日起至颁发履约证书颁发接收证书日起至颁发履约证书 D.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 6.在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。A.设计变更 B.不可抗力 C.工程量变化 D.承包方的设备损坏承包方的设备损坏 7.委托任务并负责支付报酬的一方称（）。A.发包人发包人 B.出工人 C.承包人 D.出资人 8.监理招标主要是对监理单
31、位（）的选择。A.能力能力 B.报价 C.人员数量 D.设备 9.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）。A.固定价格合同 B.固定价格加酬金合同固定价格加酬金合同 C.可调整价格合同 D.成本加酬金合同 10.在进度控制中，（）不属工程师的任务。A.督促承包人完成工程扫尾工作 B.参加竣工验收 C.协调竣工验收中的各方关系 D.向有关部门递交竣工申请向有关部门递交竣工申请 11.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指（）A.承包商的施工期 B.工程保修期工程保修期 C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知 D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 12.保证方式没有约定或约定
32、不明确的，按（）承担担保责任。A.违约 B.连带保证连带保证 C.保证 D.合同 13.确定中标人后（）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A.15 天天 B.30 天 C.21 天 D.35 天 14.监理招标主要是对监理单位（）的选择。A.报价 B.能力能力 C.监理人员数量 D.设备 15.合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（）。A.包括开工日期 B.包括合同工期的总日历天数 C.合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数 D.包括竣工日期 16.根据专用条款约定的内容和时间，不属于
33、发包人的工作范畴的是（）。A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 B.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 C.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 D.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表 17.合同价款可以有多种约定方式，其不包括（）A.成本加酬金合同 B.固定价格合同 C.固定价格加酬金合同固定价格加酬金合同 D.可调整价格合同 18.FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（）。A.工程停工期 B.工程保修
34、期工程保修期 C.工程装修期 D.工程施工期 19.工程分包的说法错误的为（）。A.是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为 B.是违法的是违法的 C.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 D.是允许的 20.关于反索赔，下列说法正确的是（）。A.反索赔需要遵循公平合理的原则反索赔需要遵循公平合理的原则 B.反索赔不能防止损失的发生 C.反索赔是业主对施工承包方的行为 D.不进行反索赔并不会影响施工与管理的顺利进行 21.招标人具备自行招标的能力表现为()。A.有编制招标文件的能力有编制招标文件的能力 B.有组织评标定标的能力有组织评标定标的能力 C.有审查投标人资质的能力有审
35、查投标人资质的能力 D.必须是法人组织 E.招标人的资格经主管部门批准 22.建设工程施工合同的当事人包括()。A.材料供应商 B.监理单位 C.建设单位建设单位 D.施工单位施工单位 E.建设行政主管部门 23.施工合同按照计价方式的不同可以分为()等。A.可调价格合同可调价格合同 B.成本加酬金合同成本加酬金合同 C.总承包合同 D.固定价格合同固定价格合同 E.分别承包合同 24.必须进行招标的项目包括（）A.全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 B.外国老板投资的基础设施的项目 C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项
36、目大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D.使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目 E.私人投资的高级别墅 25.合同法律关系的构成要素有（）A.内容内容 B.义务 C.客体客体 D.权利 E.主体主体 26.工程招标必须采用公开招标方式（）。27.某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（）28我国民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为 2 年。（）29.违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（）30.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（）