《4.30输变电工程勘察设计合同（简版）（2020版）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4.30输变电工程勘察设计合同（简版）（2020版）.doc（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、SGTYHT/20-GC-044 输变电工程勘察设计合同（简版）合同编号：输变电工程勘察设计合同（简版）合同编号（甲方）：合同编号（乙方）：工程名称 工程名称应具体到标段。： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订日期 此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。: 签订地点: 使用说明1. 本统一合同文本适用于国家电网有限公司各单位签订的基建35kV及以下新建及改扩建变电站（开关站、开闭所）工程、110千伏及以下变电站（开关站、开闭所）改扩建工程、路径10公里及以下的110千伏以及35千伏及以下架空输电线路工程、各电压等级常规电缆工程。2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事
2、人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在可填写处及“特别约定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。5. 国家电网有限公司合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。目 录1. 工程概况12. 甲方向乙方提交的有关资料及文件23. 乙方向甲方提交的勘察设计文件24. 勘察试验项目及预估工作量25. 合同价格36. 勘查设计工期47. 双方的权利和义务58. 审查、确认89. 现场服务910. 设计质量的奖励与考核91
3、1. 知识产权912. 保密义务1013. 合同变更和解除1114. 违约责任1215. 保险1416. 不可抗力1517. 争议解决1518. 适用法律1619. 合同生效1620. 其他事项1621. 特别约定16输变电工程勘察设计合同委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据中华人民共和国民法典建设工程勘察设计管理条例及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就 工程（以下简称“工程”）勘察设计事项经协商一致，签订本合同。1. 工程概况1.1 工程名称： 。1.2 工程编号（或工程账号）： 。1.3 工程地点： 。1.4 工程规模： 。1.5 工程勘察内
4、容及质量要求1.5.1 工程勘察内容（1）初勘： 。（2）详勘： 。1.5.2 工程勘察质量要求（1）初勘： 。（2）详勘： 。1.6 工程设计内容及质量要求1.6.1 工程设计内容： 。1.6.2 工程设计质量要求： 。1.7 工程投资估算： 。1.8 工程特征及附注说明： 。2. 甲方向乙方提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交时间备注 3. 乙方向甲方提交的勘察设计文件序号资料及文件名称阶段份数提交时间备注4. 勘察试验项目及预估工作量勘探室内试验钻探项目深度数量常规试验内容数量取土孔物理性力学性罗纹孔现场测试静力触探特殊试验Qu标准贯入UU、CU十字板Pc、cc、Cs其他勘察项
5、目：备注：5. 合同价格5.1 合同价格为人民币（大写） （ ）（含税），其中，不含税价格人民币（大写） （ ），增值税税率 %，增值税税额 元。若国家出台新的税收政策，合同约定税率与国家法律法规及税务机关规定的税率不一致时，对于尚未完成结算且未开具增值税税率发票的部分，按照国家法律法规及税务机关规定的增值税税率调整含税价格，价格调整以不含税价为基准。合同分项价格详见本合同附件1分项价格表。除发生下列情况外，合同总价已包括了合同中规定的乙方应承担的全部义务以及为实施和完成本工程勘察设计所必需的一切工作、条件和费用等，任何一方无权擅自改变合同价格： 。5.1.1 甲方根据本合同第10条的规定对合
6、同价格进行调整。5.1.2 工程设计工期与约定的工期不一致且差别较大，经双方协商一致可对设计费进行调整。5.1.3 超过本合同约定份数提供设计文件。5.1.4 若乙方未开展合同项下某项工作，则甲方有权按合同价格明细或国家勘察设计收费标准或委托其他方承担的费用就高扣除该项工作的价款。5.1.5 其他： 。5.2 合同价款按以下第 种方式予以支付：（1）竣工图编制完成后 天内（含本数），甲方将合同价款一次性支付给乙方（以完成竣工图验收为准）；（2）合同生效后并完成初步设计后 天内（含本数），甲方向乙方支付合同价格的 %（以初步设计批复为准）；乙方完成勘察并提交整套勘查报告后 天内（含本数），甲方向
7、乙方支付到合同价格的 %；乙方完成施工图并提交整套图纸后 天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的 %（以完成施工图审图为准）；工程投运后 天内（含本数），甲方向乙方支付到合同价格的 %；合同总价的3%为设计质保金。设计质保金在工程投运后一年内且消除全部设计缺陷后 天内（含本数）支付。设计质保金可以质量保证金保函或质量保证保险形式替代，金额为合同总价的3%。乙方提供质保金保函的，应为中国注册的具有担保经营业务资格的银行或有关金融机构开具；乙方投保质量保证保险的，保险公司应具有相应质量保证保险经营业务资格，且该质量保证保险产品应经银行保险监管部门审批或备案。乙方以质保金保函或质量保证保险替代设
8、计质保金的，应在 日内向甲方提交，甲方在收到质保金保函或质量保证保险后 日内向乙方支付设计质保金。保函或保险有效期为： 。乙方逾期不提交或者质保金保函或质量保证保险不符合要求的，视为乙方选择以现金保证金替代质保金保函或质量保证保险。（3）其他支付方式： 。5.3 甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方提交税务部门认可的正规等额发票，否则甲方有权暂缓支付合同价款，但乙方仍应按照本合同约定履行义务。6. 勘查设计工期6.1 本工程的勘察工作定于 年 月 日开始， 年 月 日结束。勘察文件交付时间详见本合同第3条。6.2 本工程的设计工作定于 年 月 日开始， 年 月 日结束。设计文件交付时间详见本
9、合同第3条。7. 双方的权利和义务7.1 甲方的权利和义务7.1.1 尊重乙方根据国家、行业或地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利。7.1.2 按时向乙方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料。甲方应对提供资料的可靠性负责。乙方就本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费购买。7.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。7.1.4 负责协调勘察设计过程中乙方与有关单位的配合事宜。7.1.5 为乙方开展勘察设计工作派驻现场的工作人员提供必要的便利条件，但费用由乙方负担。7.1.6 负责工程项目的资金筹集，办理应由甲方负责的相关证件、批件；协助乙方办理法律规定的有关勘察证件和批件
10、。7.1.7 甲方有权对乙方提出的有关需要确认的勘察设计文件、专题报告、咨询意见等进行确认、审查。7.1.8 甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的项目经理、设计总负责人及主要设计人员。7.1.9 甲方负责审查乙方编制的设计文件中有关风险控制方面的具体措施。甲方的批准，并不减轻或者免除乙方按合同约定应承担的义务与责任。7.2 乙方的权利和义务7.2.1 乙方按照矿产资源法及相关法律法规的规定，向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府地质矿产主管部门查询拟建工程所在地区的矿产资源分布和开采情况，并取得地质矿产主管部门的相关证明。7.2.2 按照国家、行业、地方的标准、规程、规范、甲方的设计要求进行
11、勘察设计工作，严格掌握勘察设计标准，落实标准工艺，合理控制工程造价。7.2.3 办理法律规定的有关勘察证件和批件。7.2.4 按本合同约定的内容、交付时间及份数向甲方交付勘察设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、合法性、完整性、准确性负责。7.2.5 按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量。7.2.6 在进行勘察设计工作过程中应承担以下安全环保职责：（1）明确项目实施范围内地面、地下建筑物、地下管线的具体情况，提交完整的工程所在地气象、水文、地质等相关资料，满足工程项目安全施工的需要。（2）严格执行勘察作业相关规定，保证各类管线、设施和周边建（构）筑物的安全。（3）根据施工
12、及运行安全操作和安全防护的需要，增加安全及防护设施内容设计，设计文件中要注明涉及施工安全的重点部位和环节及应采取的施工技术措施，提出防范安全事故的指导意见。（4）对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的工程项目，提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施和建议。（5）工程设计时考虑土石方堆放场地，制定避免水土流失措施、施工垃圾堆放及处理措施、“三废”（废弃物、废水、废气）及噪声等排放处理措施，使之符合国家、地方政府有关职业卫生和环境保护的要求。（6）参与或配合安全事故的调查处理工作。7.2.7 在施工组织设计中，应开辟独立章节，通过对地质、地震、水文、气象收集资料，对灾害风险进行评估，提出工
13、程沿线各时段、各地段防灾避险意见，将需要采取特殊措施的相关费用计列在安全生产费科目下，纳入工程总造价。7.2.8 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作；按甲方要求配合开展工程结算及竣工决算工作并提供相关资料。7.2.9 乙方及其委派的参与工程勘察设计工作的人员应符合国家规定的相关条件，取得相应的资质及资格。具体勘察设计人员名单详见附件2勘察设计人员名单，除非甲方另行书面同意，否则乙方不得更换勘察设计人员。乙方应在本合同生效之日起 日内向甲方提供乙方及其委派工作人员的资质及资格文件、工作计划等。7.2.10 在设计文件中选用的建筑安装材料、建筑安装构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技
14、术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除本合同另有约定或有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，乙方不得指定生产厂、供应商。7.2.11 严格控制因其设计变更所导致的工程投资的增加。7.2.12 未经甲方同意不得向第三方披露、转让甲方提交的勘察设计依据等一切资料。7.2.13 确保设计质量，按甲方要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。7.2.14 设备及主要材料供应商确定后，配合甲方与设备及主要材料供应商签订采购合同技术协议（以下简称“技术协议”）。甲方应在技术协议签订前35天（含本数）通知乙方，乙方应准备好采购合同技术协议(含电子版)，并按甲方要求携带技术协议到达指定地点。
15、乙方应对技术协议中的技术内容负责。7.2.15 按甲方正式给定的工程名称编制设计文件，并参加有关工程设计协调、评审、收口等会议。有关工程设计协调、评审、收口会议会务由 （乙方/甲方）承办。7.2.16 对于工程所需的设备和材料，按甲方的要求提供相关的技术要求，供甲方采购时参考。7.2.17 按甲方要求参加工程例行会议、各种技术协调会、技术交流会和方案分析会，并按会议要求从事相关的工作。乙方应以书面形式出具甲方需要的各种方案论据。7.2.18 负责编制竣工图，并按本合同第3条约定提交竣工图。在竣工验收时乙方应配合编制计算机动画或影像资料，参加竣工验收和达标投产检查，并编写设计总结。7.2.19
16、协助甲方做好工程档案的归档工作。7.2.20 结合电网建设工程或其他管线工程可研阶段支持性文件的要求，了解规划路径与实际路径的可操作性，并协助甲方与规划部门确认规划路径与实际是否一致。7.2.21 协助甲方做好工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结等工作。乙方在优化线路路径时，应特别重视对需封闭、关停或限制工作范围的厂矿企业的影响，结合补（赔）偿费用对路径进行多方案技术经济比选并向甲方汇报，经甲方同意后签订（预）补偿协议。7.2.22 对甲方委托的与工程相关的其他勘察设计任务做好与其他设计院之间的设计工艺与结构的配合工作。7.2.23 严格执行现行有效的国家电网有限公司相关工程设计变
17、更管理办法。工程开工前，应将本单位设计变更管理制度提交甲方和监理单位备案，明确设计变更在设计单位内部的签署权限。设计变更文件应准确说明工程名称、变更的卷册号及图号、变更原因、变更内容及工程费用变化额，必要时应提出变更附图。7.2.24 乙方确认已阅读及理解合同附件所列国家电网有限公司规章制度、技术标准及相关规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。合同中各项规范、标准和合同规定之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。7.2.25 输变电工程竣工验收后15日内编制完成并提交设计费结算价款报告及相关资料。7.2.26 乙方应负责的其他工作： 。8. 审查、确认8.1 审
18、查8.1.1 乙方应按国家及行业有关规定提交符合各设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方负责安排相关审查事宜。8.1.2 乙方交付设计文件后，应参加有关审查会议，并根据审查结论负责对设计文件进行必要的修改和补充。8.2 确认8.2.1 甲方组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。8.2.2 上述确认或会审意见如造成设计返工的，由乙方负责免费进行。9. 现场服务9.1 乙方对所承担设计任务的工程建设项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代
19、表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收，并参加启动验收委员会，按要求进行设计总结等。9.2 乙方应根据甲方要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。9.3 乙方的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、电气设备安装、线路施工和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。现场调度会应由设计总负责人（或更高级别）及相关的设计人员参加。10. 设计质量的奖励与考核甲方根据国家电网有限公司输变电工程设计施工监理承包商资信评价的相关规定对乙方的设计工作进行评价考核，并根据评价考核结果对合同价
20、款予以调整。11. 知识产权11.1 本合同所述知识产权及相关权利主要包括但不限于专利权申请权、版权（著作权）、研究成果署名权、奖项申报申请权、获得报酬权、非专利技术所有权、商誉等。11.1.1 甲方提供给乙方资料、乙方为实施工程完成的勘察设计文件以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。11.1.2 乙方根据本合同向甲方提交的勘察设计文件的著作权等知识产权及相关权利归甲方所有。11.1.3 乙方所提交的勘察设计文件或其他资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失
21、。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。11.1.4 甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。11.1.5 乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果和知识产权，归甲方单独所有。11.1.6 本条约定归甲方单独所有的技术成果和知识产权未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方转让或允许第三方使用，亦不得将其用于本合同以外的任何目的。11.2 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。12. 保密义务12.1 乙方及其工作人员应对勘察设计文件和在合同执行过程中了解到的涉及甲方商业
22、秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：12.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述勘察设计文件、资料及信息披露给任何第三人；12.1.2 不得将上述勘察设计文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；12.1.3 在勘察设计文件通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方，或按甲方要求作适当处理。12.2 上述保密义务的期限至勘察设计文件及相关商业秘密资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日止。12.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。13. 合同变更和解除
23、13.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方另行协商，并达成书面协议。13.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解除合同：13.2.1 乙方发生歇业、解散或破产、停业整顿、被吊销营业执照或被撤销时；13.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；13.2.3 因乙方原因致使合同无法正常执行的。13.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：13.3.1 因乙方原因，致使合同解除的，合同解除前所发生的费用由乙方承担，乙方应退还甲方已付合同价款，并承担合同约定的违约责任；1
24、3.3.2 在本合同履行期间，乙方未经甲方同意不得无故要求解除合同。若甲方同意解除合同的，乙方应退还甲方已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给甲方造成的全部损失。14. 违约责任14.1 甲方逾期支付勘察设计费的，应就逾期部分向乙方支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因乙方原因造成的除外。14.2 在合同履行期间，因甲方责任要求解除合同的，应根据乙方的实际工作量结算设计费。乙方未开始勘察设计工作的，乙方应退还甲方已支付的全部款项；已开始勘察设计工作的，甲方应根据乙方已进行的经甲方确认的实际工作量向乙方支付费用，已支付的款项
25、超过前述费用的，乙方应将超过部分退还甲方。14.3 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约责任。14.3.1 乙方违反本合同第7.2.1项约定义务的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金。14.3.2 乙方逾期交付勘察设计文件的，每延误一天，应按合同总费用的 %向甲方支付违约金，延误超过30天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担合同价格 %的违约金。14.3.3 因乙方原因引起勘察设计不符合法律法规规定的和合同约定的标准等返工造成损失的，由乙方继续完善勘察设计任务直至符合规定标准，乙方应向甲方支付合同价格
26、%的违约金，且甲方有权解除合同。14.3.4 因乙方原因造成勘察设计文件等出现遗漏、错误或不合格，或重大风险作业控制措施不到位，乙方必须在甲方要求的时间内负责修改或补充使其达到安全、质量合格，由此产生的所有费用由乙方承担；未在规定时间内完成修补或修补后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同价格 %向甲方支付违约金。14.3.5 由于乙方原因发生重大设计变更，即改变了初步设计审定的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资变化超过50万元的设计变更，乙方应向甲方承担合同价格 %的违约金，且甲方有权解除合同。14.3.6 由于乙方原因造成一次重大及以上质量事故
27、、一次人身死亡事故、两次及以上一般质量事故或两次及以上人身重伤事故，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金，且甲方有权解除合同。14.3.7 因乙方的设计变更增加的工程投资超过项目初设概算基本预备费的，乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金，乙方应承担该项工程增加的投资额，且甲方有权解除合同。14.3.8 因乙方工程量计算错误、工程漏项、重大设计变更及概算计算错误等原因导致工程结算金额超出概算的，乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金，且乙方应承担该项工程超出概算部分投资额，且甲方有权解除合同。如可行性研究和初步设计工作均由乙方完成的，因设计原
28、因造成概算超出可行性研究估算的，乙方按照本款约定的方式承担违约责任。14.3.9 当乙方无正当理由未履行法律法规规定的及合同约定的义务时，甲方有权要求乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，或拒不改正的，甲方有权要求乙方退回全部或者部分合同价款，乙方应向甲方支付相当于合同价格 %的违约金，且甲方有权解除合同。14.3.10 乙方未能在规定时间内报送完整的设计费结算资料，每延误一天，应支付合同价格 %的违约金。14.3.11 乙方违反本合同第11条约定义务的，乙方向甲方支付合同价格 %的违约金，且甲方有权解除本合同。乙方未经甲方同意转让或许可第三方使用甲方所有的
29、技术成果和知识产权的，所获收益归甲方所有。14.3.12 乙方违反本合同第12条约定的义务，应向甲方支付合同价格 %的违约金，并应承担一切法律责任，且甲方有权解除本合同。14.3.13 乙方非法将勘察设计转包或分包给其他第三人，乙方应向甲方支付签约合同价的 %作为违约金，且甲方有权解除本合同。14.3.14 因乙方原因导致合同解除的，乙方应退还甲方已支付的全部费用并向甲方支付合同价格 %的违约金。14.3.15 除本合同另有约定外，乙方存在其他违约行为的，应按合同价格的 %向甲方承担违约金。14.3.16 乙方违约除应承担相应违约责任外，甲方向乙方主张权利所产生的费用亦由乙方承担。14.3.1
30、7 乙方因违约需向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。14.3.18 由于乙方原因，导致工程施工阶段无法执行或执行成本过高，造成甲方经济损失的，乙方应向甲方支付合同价格 %的违约金，并赔偿甲方损失。14.3.19 任何一方违反合同义务，应按照合同约定支付违约金的，但应当支付的违约金总额累计以不超过合同价格的 %为限。但是，违约方应支付的违约金低于给对方造成的损失的，应就差额部分进行赔偿，且承担的赔偿金额不以合同价格为限。14.3.20 乙方应当承担的其他违约责任： 。15. 保险乙方应就本合同项下可能承担的责任投保责任险，保险金额不低于人民币（大写） （ ）。
31、乙方未投保责任险的，甲方有权扣减相应的合同价款作为保险费用并自行投保。乙方应办理己方现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。16. 不可抗力16.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。16.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：16.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；16.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；16.
32、2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。16.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。16.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。16.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。16.6 因政府行为、法律或
33、国家政策发生重大变更，导致合同一方或多方不能完成本合同项下的义务，合同各方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。17. 争议解决 建议选择诉讼作为争议解决方式。17.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第 种方式处理：（1）仲裁：提交 仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则 如选择其他仲裁规则，可在特别约定条款中明确。进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。17.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。18. 适用法律本合同的订立
34、、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。19. 合同生效本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表 如本合同当事人为非法人单位，则由其负责人或负责人的授权代表签字。如本合同由授权代表签字时，需出具合法、有效的法定代表人或负责人的授权委托书。签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。20. 其他事项20.1 本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等法律效力。20.2 如有未尽事项，甲乙双方可另签订补充协议。20.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。21. 特别约定 对本统一合
35、同文本的任何修改或补充，均应在本条（第21条 特别约定）中约定。如需修改时，应明确被修改的具体条款，示例：“将第9.3款修改为：”；如需补充时，应订立补充条款，示例：“增加以下条款：”。本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。 。（以下无正文）签 署 页委托方（甲方）：（盖章） 受托方（乙方）： （盖章）法定代表人(负责人)或授权代表(签字)：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签订日期：签订日期：地址：地址：经办人：经办人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行： 账号：账号：统一社会信用代码： 统一社会信用代码：附件：附件1：分项价格表附件2：勘察设计人员名单附件3：规章制度清单附件4：附件1：分项价格表 附件2：勘察设计人员名单 附件3：规章制度清单序号规章制度名称发文单位备注22