《2022年银川公路铁路运输物流中心十一号路南段道路、给排水及路灯工程监理规划 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年银川公路铁路运输物流中心十一号路南段道路、给排水及路灯工程监理规划 .pdf（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 / 43 DB64 /266-2010 表 B2-15 监理规划工程名称# 公路铁路运输物流中心十一号路南段道路、给排水及路灯工程总监理工程师编制技术负责人审批监理单位#发展工程咨询 # 日期二 0 一二年四月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 43 页 - - - - - - - - - 2 / 43 目录一、监理工程概况二、监理工作 X围三、监理工作内容四、监理工作目标五、监理工作依据六、项目监理班子的组织结构形式七、项目监理机构的人员配备计划八、项目
2、监理机构的人员岗位职责九、监理工作程序十、监理工作的方法和措施十一、监理工作制度十二、安全监理方案十三、监理设施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 43 页 - - - - - - - - - 3 / 43 # 公路铁路运输物流中心十一号路南段道路、给排水及路灯工程一、工程概况：一、工程项目名称： #公路铁路运输物流中心十一号路南段道路、给排水及路灯工程工程建设单位： #公路铁路运输物流中心；工程设计单位： #建筑设计研究院 #；工程监理单位： #发展工程咨询
3、 #；工程施工单位： #开发区诚畅建设工程 #；工程质量监督单位： #市建筑工程质量监督站；质量标准：合格 , 符合国家相关的监理规X,规程标准。工期控制目标： 20# 4 月日 20# 月日。二 、工程项目建设地点： #市西夏区三 、工程项目组成及建设规模十一号路南段是 #市西夏区南北方向的一条次干道,起点二号路,终点七号路 ,全长 2220.22 米。本工程包括道路、给水、排水及路灯设施等。预计工程投资总额：约3000万元。1 、道路工程：本道路规划红线宽度40m。横断面为 40 米=9 米人行道 +22 米车行道+9 米人行道。车行道宽度22 米=3.75 米机动车道 +3.5 米机动车
4、道2+0.5 米双黄线 +3.5 米机动车道 2+3.75 米机动车道。最大纵坡为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 43 页 - - - - - - - - - 4 / 43 0.553%,最小纵坡为 0.300%。 道路等级为 2 级城市次干道 ,设计时速为30Km/h,路面等级为沥青混凝土路面,抗震设防烈度为8 度,结构层设计年限：交通量达到饱和状态的设计年限为15年,路面结构达到临界状态的设计年限为15 年。道路铺筑时预留过路圆管涵dn1200mm、d
5、n800mm共 30 道。道路结构层组合设计见下表： 单位：厘米结 构 层车 行 道人行道面层 cm 细粒式沥青混凝土4.0 彩色混凝土道砖20106.0 中粒式沥青混凝土5.0 M5水泥砂浆 2.0 基层 cm 5% 水泥稳定砂砾 32.0 5% 水泥稳定砂砾 16.0 底基层 cm 级配砂砾 18.0 总厚度 cm 59 厘米24 厘米路基、路面：路基受原地形的影响及各控制点标高的控制, 路段多为填方路基 , 路基填方边坡为1：1.5, 挖方边坡 1：1。路面机动车道路面设计弯沉为31.01/100 毫米2）、给水工程：本工程属于 #市公路铁路运输物流中心给水系统, 主管道及预留支管管径
6、DN 400 采用球墨铸铁给水管 , 橡胶圈接口 , 混凝土基础。管径 DN 400 采用聚乙烯给水管 , 热熔接口 , 管道配件采用塑料管专用配件 . 管道总长度 2197 米。包括 dn400管 1197米,dn315PE管 805米,dn225PE管 195 米。阀门井 10 座, 消火栓井 20 座。3）、排水工程：排水主管线位于道路人行道内, 主管线长2220m,采用 d1500、d1200、d1000、d800、d600.主排水管道采用2 级钢筋混凝土管。承名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理
7、 - - - - - - - 第 4 页，共 43 页 - - - - - - - - - 5 / 43 插式橡胶圈接口 ,120 砂石基础；预留管留至道路外1.0 米, 未连接的管道用砖堵住 , 防水砂浆抹面厚20mm 。本排水工程有圆形污水检查井15 座, 其中 1500mm8座, 1250mm7 座 。矩形砖砌检查井33 座, 单箅雨水口 104 座。雨水口采用钢纤维雨水口 , 埋深 1.0 米,管道坡度 i=0.01 。4）、路灯工程：本工程采用双叉灯杆路灯, 共有灯杆 110 个。 部分路口增设单叉路灯。路灯均为两侧对称布置, 灯杆杆间距为45 米左右。设三台SC10型10/0.4K
8、V 变压器, 容量分别为 30KVA 、 63KVA 、 100KVA,高压采用 10 KV供电, 低压采用 380/220V供电。 金属灯杆悬挑长度不大于灯高的1/4,仰角不大于 15 度。配电电缆敷设地埋深度为-1.1 米。路灯与道牙间距为 0.8 米。所有配电箱体均应可靠接地。二、监理工作 X围：即运用合同管理、 信息管理和全面组织协调等方面的手段和措施来控制工程项目的质量、工期和造价。、根据施工图的设计和预算,协助建设单位组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。2、协助建设单位做好开工准备, 编制开工报告 , 签发开工令 , 复核场区 X围及建筑物定位等。3、审核总包施工单位提出的施工组
9、织设计、施工技术方案、施工进度计划、质量保证体系及安全保证体系。4、督促、检查总包施工单位严格执行工程合同和国家工程技术规X、标准, 协调建设单位和总包施工单位之间的关系。5、审核总包施工单位或建设单位提供的材料、构配件、设备的规格、数量和质量以及无定额材料的单价。、组织施工图交底、负责施工现场的签证。、组织和参加定期召开的工程协调会议并做好纪要,调解有关名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 43 页 - - - - - - - - - 6 / 43 工程建设各
10、种合同的有关争议, 协助建设单位处理索赔事项。、监督、检查总包施工单位落实施工安全技术措施；组织检查并监督控制工程进度、 质量和投资； 组织分项工程和隐蔽工程的检查和验收 , 签发工程付款凭证。、协助建设单位审核承包合同文件, 审核技术档案资料及竣工验收资料。10、及时提供完整的监理档案资料、定期编制监理报告。11、协助建设单位组织工程交工初步验收,参加工程竣工验收 ,提出交工或竣工验收申请报告。12、负责检查保修阶段的工程状况、督促总包施工单位回访, 监理保修直到规定的质量标准。三、监理工作内容本工程的监理服务期从工程开工之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止 ,并在工程质量保修期内承担相应
11、的义务和责任。四、监理工作目标工程质量监理目标：确保符合设计要求及国家验收规X。工程工期监理目标：满足施工合同工期的要求。工程投资监理目标：控制在施工合同价款的投资限额内,力求造价合理 ,节约费用。安全、文明总目标：杜绝工程安全事故,安全、文明达标。五、监理工作依据、 中华人民 #国建筑法 ,建设工程监理规X,建设部、国家计委工程建设监理规定 ,#回族自治区建筑行业管理条例 ,建设工程施工质量评定标准, 建设工程安全生产管理条例等有关政府法律、法规、条例、文件等。、建设单位与监理单位签订的监理合同。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
12、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 43 页 - - - - - - - - - 7 / 43 、建设单位与施工单位签订的工程施工合同、建设单位提供的本项目扩初设计、施工图设计及说明。、国家或 #地区现行的建筑工程质量评定标准及验收规X,工程建设标准强制性条文 。6、#现行的预算定额及相关规定。六、项目监理班子的组织结构形式七、项目监理机构的人员配备计划本工程拟派总监理工程师1 名, 土建监理工程师1 名, 给排水监理工程师 1 名, 电气监理工程师1 名 , 投资控制及资料管理一名。八、项目监理机构的人员岗位职责1、总监理工程师：确定本项目监理机构人员
13、的分工和岗位职责；主持编写监理规划、审批监理实施细则,负责项目监理机构的日常管理工作；审查分包单位资质 ,提出审查意见；检查监督管理人员的工作, 根据工程进展情况进行人员调配, 调总监理工程师总监代表土建监理人员给排水监理人员投资控制人员安全监理资料管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 43 页 - - - - - - - - - 8 / 43 换不称职人员的工作；主持监理工作会议、签发项目管理机构的文件和指令；审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、 技
14、术方案和进度计划；审核签署承包单位的申请, 支付证书和竣工结算；审查、处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔 , 审批工程延期；组织编写并签发监理月报、 监理工作阶段报告、 专题报告和项目监理工作总结；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料、审查承包单位的竣工申请、 组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查、参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料；2、总监理工程师代表职责：负责总监理工程师指定或交办的监理工作；在总监理工程师的授权X 围内, 行使总监理工程师的部分职责和权力；3、专业监理工程师职责：负责编制本专业的监理实施细则
15、；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作、 需要调整人员时 ,向总监理工程师提出建议；负责本专业监理工作的具体实施；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 43 页 - - - - - - - - - 9 / 43 审核承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更, 并向总监理工程师提出报告；负责本专业分项工程验收和隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告, 重大问题要及时向总监理工程师汇报和请示。做好本专业监理工作实施情况监理日记；负
16、责本专业监理资料的收集、汇总及整理, 参与编写监理月报；核查进场材料、 设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及实物质量情况, 必要时对上述物资实行平行检验, 合格后予以签认；负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证；4、监理员职责：在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；检查承包单位投入工程的人力、材料、主要设备及其使用或运行状况, 做好检查记录；复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录 , 对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；担任旁站工作、发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做
17、好监理日记和有关的监理记录。九、监理工作程序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 43 页 - - - - - - - - - 10 / 43 1、监理工作流程：同意监理书面意见通知监理填写开工申请单施工单位参与审核开工申请单审核的结果开工每道工序自检后填自检单施工单位现场实测实量、抽检监理工程师检验结果签认质量验收单监理工程师分项分部和单位工程完成工程初验和终验监理参与工程核验有关质检填写开工申请单施工单位附件：1、施工组织设计2、机械与技术人员数量3、材料到
18、场情况4、主要机械、设备到场情况不同意返工不合格名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 43 页 - - - - - - - - - 11 / 43 2、技术联系工作流程图3、质量控制工作流程图可总包施工单位提出联系内容总监理工程师审核总包施工单位实施否申报重大问题报建设单位磋商磋商磋商磋商设计单位工程施工申请工程开工或每道工序完工后总包施工单位自检填写工程质量评验单监理工程师质量检查监理签署工程质量评验单进行下一道工序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载
19、- - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 43 页 - - - - - - - - - 12 / 43 4、工程测量监理工序流程有错误有错误有错误书面接收桩点承包人承包人建立控制网基桩复测核对无误向承包人交桩接桩无误报监理复测测量控制网护桩检查认可现场复测计算机复核点坐标控制网认可水准点复核检查复核批准应用承包人重测施工定位测量认可审核测量方案复核测量计算抽查测量操作记录认可检查合格承包人重测施工放样开始施工复测核算名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
20、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 43 页 - - - - - - - - - 13 / 43 5、原材料质量监理工作流程换材料不合格合格监理检测不合格材料来源出厂合格证质保书自检承 包 人承包人自检后送材料报检单材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写报检单通知禁止使用并自费运出现场继续使用监理试验工程师审批监理专业工程师审批监理发现材料有疑问抽检名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 43 页 - -
21、- - - - - - - 14 / 43 6、混凝土、砂浆质量监理工作流程7、隐蔽工程验收流程重做或补强配合比设计及试配承包人监理试验工程师审核监理工程师审批不合格重配现场混凝土拌和合格按规定频率承包人、监理填砼强度报告承 包 人监理工程师审批认可合格取样芯检测承包人、监理不合格不合格总包施工单位验收、认可监理工程师复验签证工程隐蔽分包申报申报否可名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 43 页 - - - - - - - - - 15 / 43 8、现场浇筑
22、钢筋砼构件质量监理工作流程不合格合格不合格合格验收结果钢筋工程隐蔽验收监理工程师验收轴线、标高监理工程师钢筋工程自检合格承 包 人整改承 包 人模板工程自检合格承 包 人模板工程验收监理工程师验收结果整改承 包 人混 凝 土 浇 筑承包人签署砼浇筑令监理工程师、承包人检查浇筑前的准备工作监理工程师、承包人名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 43 页 - - - - - - - - - 16 / 43 9、竣工验收流程申报否申报否总包施工单位验收合格后提出预验
23、收申请监理单位审查资料及现场预验监理单位组织初验、建设单位、设计单位参加 ,监理单位就存在问题作出书面意见承包单位整改监理单位复验总包施工单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请建设单位组织竣工验收,承包监理设计及其他有关单位参加质量监督站验收、评定等级进入保修阶段监理单位提出评估报告名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 43 页 - - - - - - - - - 17 / 43 10、进度控制工作流程申报否可申报否可滞后符合确定项目总工期目标监理工程师审核监
24、理工程师审核实施监理工程师对实际值与计划值的比较按计划执行责成总包施工单位总包施工单位在开工前提交施工组织设计及施工进工计划实施过程分阶段提详细计划和变更计划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 43 页 - - - - - - - - - 18 / 43 11、主要设备订货流程12、工程计量流程总包施工单位提出订货申请磋商磋商总监理工程师审查建设单位设计单位总包施工单位订货总包施工单位根据月 工程量统计填写月 工程量报表投资监控监理工程师根据签发的工程验收认
25、可书认可是否通过监理工程师验收根据签发的工程验收认可书认可是否通过监理工程师验收监理工程师签认 ,在监理月报填写认证的工程量同意否报否可总包施工单位建设单位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 43 页 - - - - - - - - - 19 / 43 13、工程付款流程十、监理工作的方法和措施一 、工程监理的方法在项目建设监理实施过程中, 我们采用目标控制方法 , 制定措施 ,建立起畅通、高效的信息反馈系统。1、质量目标控制方法建立一套有力的质量控制体系,
26、具体分为四个层次 ,即由总监理工程师、总监理工程师代表、 专业监理工程师、监理员组成的四级质量控制体系。在施工阶段的质量控制中,强调事前控制 ,以主动控制为主 ,加强质量的事中控制及事后控制的验收工作,确保工程质量目标的实现。2、进度目标控制方法以动态控制方法为主 ,建立总进度网络计划和关键节点进度计划,在项目实施过程中,及时收集实际进度情况,与进度计划进行比较,对存在的偏差进行分析 ,从组织、技术、经济合同方面考虑,提出改进措施,并会同建设单位、工程承包人一起协商、调整计划,确保达到预期的工期目标。3、投资目标的控制方法审核施工单位的投标报价,为确定合同造价提供依据,初核施工单位预算报价 ,
27、签署监理意见；依据合同量单,根据施工实际完成质量合总包施工单位提出付款申请总监理工程师审查工程进度、质量、签署付款凭证建设单位审核后付款申报报告否名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 43 页 - - - - - - - - - 20 / 43 格的工程计算其工程量,签署监理意见 ,并签署工程月付款凭证；作好工程计量工作 ,严格控制工程合同外新增项目的费用。如发生影响较大且确实必要的变更 ,则应从多方面 考虑,采取最合理的方案 ,将变更对工程费用的影响减少到最
28、小程度。4、合同管理目标的控制方法根据项目的管理组织关系及承包关系,建立项目的合同结构体系,明确建设单位、设计、监理、施工、材料供应商的相互关系,对分承包上进行资格审查 ,运用法律、法规和规章制度以及采取法律、行政、经济手段 ,按合同关系进行组织、协调、监督,保护合同当事人的合法权益,正确处理合同执行中的纠纷,帮助建设单位和总包施工单位共同履行合同。( 二)、监理工作的措施工程质量控制的措施事前控制施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故,往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。因此,项目监理部在进行质量控制时,将十分关注施工准备阶
29、段各项准备工作的落实情况。项目监理部将通过抓住工程开工审查关 ,采集施工现场各种准备情况的信息,及时发现可能造成质量问题的隐患 ,以便及时采取措施 ,实施预防。在施工准备阶段 ,项目监理部采取预控制方法进行监理,具体控制要点及手段主要有： 检查和督促施工单位健全质量及安全保证措施每个施工分包单位都应有项目经理全面负责,并设施工员、质量员和资料员、安全员 ,在施工现场进行全过程质量管理和质量控制。建立施工工序的自检验收制度。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共
30、43 页 - - - - - - - - - 21 / 43 对施工队伍及人员控制审查总包施工单位施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求,项目监理部审查认可后 ,方可上岗施工；对不合格人员,项目监理部有权要求总包施工单位予以撤换。 施工准备的检验和监理施工准备工作的检查是预控制的重要环节。对于分部工程的开工 ,监理工程师要着重从工程质量保证角度逐项审查。对于不具备开工条件者,有权要求施工单位暂缓开工,直至达到开工条件为止。 施工组织设计和技术措施的审批项目监理部进驻施工现场后,将严格审查施工总包施工单位编写的施工组织设计和技术措施,审查应以确保工程质量为前题。项目监理部将以施工单位是否按施
31、工承包合同中所承诺的机具、人员、材料进行投入来作为衡量是否已做好开工准备的条件之一。 原材料、半成品供应商的审批在保证质量的前提条件下,项目监理部允许施工单位在多个原材料、半成品供应商中间进行合理的选择,但施工单位必须进行采样试验,并将试验结果报项目监理部审批,以确定原材料、半成品供应厂商。 原材料、半成品的试验与审批对运抵施工现场的各种原材料、半成品,施工单位必须按照规X规定的技术要求、试验方法进行验收试验 ,并将试验结果报项目监理部,项目监理部将根据质检站和施工单位的验收结果 ,作出是否批准相应原材料、半成品用于工程。 配合比试验与审批项目监理部要求施工单位根据批准进场使用的原材料,按照设
32、计要求的各种不同强度等级,进行砼、砂浆、水泥稳定砂砾、沥青砼配合比的试验 ,并将试验结果报项目监理部。项目监理部将根据质检站和施工单位的试验结果作出是否批准名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 43 页 - - - - - - - - - 22 / 43 相应的砼配合比用于工程,未经批准的砼配合比不得在工程中使用。 进场施工机械、设备的检查与审批项目监理部要求施工单位在施工机械进场前填写进场机械报验单,并提供进场施工机械清单。经项目监理部检查合格后方可在工程施
33、工中使用,未经批准的任何施工机械、设备不得在工程中使用。 测量、施工放样审核项目监理部要求施工单位在每一施工项目开工前填写施工放样报验单 并附施工放样检查资料 ,一并报驻地监理审核。并对水准点和本工程的重要控制点 ,督促有关项目组定期复测、保护,本监理部负责复核。 特殊施工技术方案和特殊工艺的审批如果工程需要 ,施工单位提出特殊技术措施和特殊工艺,项目监理部要求施工单位填写施工技术方案报验单并附具体的施工技术方案,一并报项目监理部审核。项目监理部将坚持 成功的经验、成熟的工艺、有专家评审意见、有利于保证质量 作为审核特殊技术措施和特殊工艺的标准。 质量保证体系的建立项目监理部将通过建立、健全质
34、量管理网络,落实隐蔽工程自检、互检、抽检的验收三级检查制度,使质量管理深入基层 ,最大限度的发挥施工单位在质量工作中的保证作用,以使施工中的质量缺陷、质量隐患尽可能的在自检、互检、抽检过程中得到发现,并及时予以纠正。 开工批准施工单位在完成上述报审后,经项目监理部审核 ,确定具备开工条件,由总监理工程师批准开工,签发开工令。事中控制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 43 页 - - - - - - - - - 23 / 43 、 监理工程师对施工现场有目的
35、地进行巡视检查、检测和旁站。 在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合规X 要求并最终导致产品质量不合格的问题。 应对施工过程的关键工序、特殊工序施工完成以后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位,应进行现场旁站监督、检测。 对所发现的问题应先口头通知总包施工单位改正,然后应由监理工程师签发整改通知 。 总包施工单位应将整改结果书面回复,监理工程师进行复查。、核查工程预检 总包施工单位填写 预检工程检查记录单 报送项目监理部核查。 监理工程师对预检工程检查记录单 的内容到现场进行抽查。 对不合格的分项工程,通知总包施工单位整改,并跟踪复查 ,合格后准予进行下一道工序。、验收隐蔽工程
36、总包施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检 ,自检合格,将隐蔽工程检查记录报送项目监理部。 监理工程师对隐蔽工程检查记录 的内容到现场进行检测、核查。 对隐检不合格的工程,应由监理工程师签发不合格工程项目通知 ,由总包施工单位整改 ,合格后由监理工程师复查。 对隐检合格的工程应签认隐蔽工程检查记录,并准予进行下一道工序。 按合同规定 ,行使质量否决权 ,如有以下情况 ,可会同建设方下名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 43 页 - - - - - - - -
37、 - 24 / 43 停工令。a.施工中出现质量异常情况,经提出后仍不采取改进措施。b.隐蔽作业未通过现场监理人员检查,而自行掩盖者。c.擅自变更设计图纸进行施工。d.使用没有技术合同证的工程材料。e.未经技术资质审查人员进入现场施工。f.其他质量严重事件。 对施工质量不合格项目 ,建议拒付工程款 ,并督促其施工。、分项工程验收 总包施工单位在一个分段分项工程完成并自检合格后,填写分项 /分部工程质量报验认可单报项目监理部。 监理工程师对报验的资料进行审查,并到施工现场进行抽检、核查。 对符合要求的分项工程由监理工程师签认,并确定质量等级。 对不符合要求的分项工程,由监理工程师签发不合格工程项
38、目通知 ,由总包施工单位整改。 经返工或返修的分项工程应按质量评定标准进行再评定和签认。 安装工程的分项工程签认,必须在施工试验、检测完备、合格后进行。、分部工程验收总包施工单位在分部工程完成后,应根据监理工程师签认的分项工程质量评定结果进行分部工程的质量等级汇总评定,填写分项 /分部工程质量报验认可单,并附分部工程质量检验评定表,报项目监理部签认。事后控制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 43 页 - - - - - - - - - 25 / 43 1、
39、分项、分部、单位工程的质量检查评定验收对符合设计、验收规X 所提出的质量要求的各分项工程,项目监理部对所有已完成工序的隐蔽工程进行验收,评定已完成分项工程的质量等级 ,并签署验收意见。验收频率为100。以分项工程质量等级为基础,进行分部工程的质量等级评定。项目监理部对已完成的分部工程进行抽样检测,抽样频率不小于25。对重要的分部工程 ,项目监理部将进行100的检查验收。以分部工程质量等级为基础,进行单位工程的质量等级评定。项目监理部对单位工程进行全面的工程质量检测,并提出监理评价意见。以单位工程质量等级为基础,进行建设项目的质量等级评定。2、质量问题和质量事故处理 监理工程师对施工中的质量问题
40、除在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外,可针对质量问题的严重程度分别处理。a.对可以通过返修弥补的质量缺陷,应责成总包施工单位先写出质量问题调查报告 ,提出处理方案； 监理工程师审核后 ,批复总包施工单位处理； 处理结果应重新进行验收。b.对需要返工处理或加固补强的质量问题,除应责成总包施工单位先写出质量问题调查报告,提出处理意见外；总监理工程师应签发工程部分暂停指令,再与建设单位和设计单位研究,设计单位提出处理方案 ,批复总包施工单位处理；处理结果应重新进行验收。c.监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。 施工中发现的质量事故,总包施工单位应按有关规定上报处理；总监理工程
41、师应书面报告建设单位及监理单位。 监理工程师应对质量问题和质量事故的处理结果进行复查。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 43 页 - - - - - - - - - 26 / 43 工程进度控制的措施 施工总进度计划评审要求施工单位根据合同的要求提出工程的总进度计划,由项目监理部对总进度计划是否满足规定的工期进行审查论证并提出意见。 督促施工编制进度计划在总进度计划的前提下,要求施工单位作出季、月、周计划和具体的安排 ,根据作业计划核实工程所需的各种相关材
42、料及工时,还应包括设备订货及供货计划、劳动力、机具等规划。 检查周、月进度计划执行情况按照月度和周计划 ,监理人员督促检查各种相关设备材料,机具等能否满足计划进度要求,一旦发现问题 ,责成施工单位指定解决方案,限期落实。 对进度实施动态管理除工程例会上讨论施工进度计划外,为了确保分部或分项工程的施工进度 ,必要时召开专门工期进度会议,进行进度计划值和实际值的比较,分析计划完不成的原因,并制定相应的补救措施,协调解决存在的问题 ,对工程进度实施动态管理。 委派专人进行进度控制监理单位将派专人控制施工工期进度计划,综合编写工程进度计划和工作计划 ,报请建设单位审定后交施工单位实施。 协调好各施工单
43、位之间的施工安排,尽可能减少相互干扰,以保证项目顺利实施。 进度控制的对策影响施工进度的因素控制对策名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 43 页 - - - - - - - - - 27 / 43 影响施工进度的因素控制对策建设单位资金投资不足 ,并不能及时到位应及时汇报 ,研究对策使资金及时到位建设单位图纸未及时到位及时与设计单位联系 ,把设计图纸按时交于承建单位甲供的工程材料未及时到施工现场协助建设单位做好提前采购订货的计划,并督促实施承建单位人力、技术
44、力量不足增加施工人员 ,增强技术力量施工方案欠佳进行必要的技术论证 ,提出整改意见出现施工质量问题狠抓工程质量 ,杜绝工程返工所采用的工程材料、产品质量差加强质量检查 ,采购好的优质产品工程材料不足每月制定的材料计划应做到正确无误资金调用失控资金应专款专用设计单位未及时向建设单位提交设计文件督促设计单位及时出图现场施工与设计图纸有矛盾派驻现场设计人员现场发现配套专业设计与土建设计有矛盾加强设计工种之间的相互协调变更设计较多及时提供设计变更通知工程投资控制的措施一组织措施建立项目监理的组织合格证体系,在项目监理班子中落实从投资控制方面进行投资跟踪、现场监督和控制人员,明确任务及职责 ,如发布工程
45、变更指令、 对已完成的工程计量、 支付款复核、设计挖潜复查、处理索赔事宜 ,进行投资计划值和实际值比较,投资控制的分析与预测,报表的数据处理 ,资金筹措和编制资金使用计划等。二经济措施名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 43 页 - - - - - - - - - 28 / 43 1、进行已完成的实物工程量的计量或复核,未完工程量的预测。2、工程价款预付、工程进度付款、工程款结算、备料款和预付款的合理回扣等审核、签署。3、在施工实施全过程中进行投资跟踪、动态
46、控制和分析预测,对投资目标计划值按费用构成、过程构成、实施阶段、计划进度分解。4、及时办理和审核工程结算。5、制定行之有效的节约投资的激励机制和约束机制。三技术措施1、对设计变更严格把关 ,并对设计变更进行技术经济分析和审查认可。2、进一步寻找通过设计、施工工艺、材料、设备、管理等犯错误方面挖潜节约投资的可能,组织三查四定 查出的问题整改 ,组织审核降低造价的技术措施。3、加强设计交底和施工图纸会审工作,把问题解决在施工之前。四合同措施1、参与处理索赔事宜时以合同为依据。2、参与合同原修改、补充工作,并分析研究对投资控制的影响。3、监督、控制、处理工程建设中的有关问题时以合同为依据。合同及信息
47、管理一 、合同管理依法签署本工程各项承包合同是本公司开展工作的主要依据,在实施全过程中督促各方严格履行合同,通过合同管理进行质量控制、进度控制、投资控制保证三大目标实现。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 43 页 - - - - - - - - - 29 / 43 合同管理程序1、设计变更、洽商管理的基本程序总包施工单位、设计单位、建设单位任何一方提出设计变更、洽商总包施工单位、设计单位、建设单位和监理单位分别在设计变更、洽商记录上签字认可总包施工单位按设
48、计变更、洽商施工承包提交设计变更、洽商费用报审表监理工程师审核 ,总监理工程师签认意见建设单位审批不同意同意名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 29 页，共 43 页 - - - - - - - - - 30 / 43 2、工程延期管理的基本程序3、费用索赔管理的基本程序延 期 事 件 发 生总包施工单位提交工期索赔意向报告总包施工单位随时提交延期事件的详细报告项目监理部收集资料详细记录过程延期事件结束,总包施工单位提交工程延期申请表监理工程师审核与评估与总包施工单位、建
49、设单位协商总监理工程师签发工程延期审批表不同意不一致费用索赔事件发生总包施工单位提交费用索赔意向报告总包施工单位随时提交索赔事件的详细报告项目监理部收集资料详细记录过程索赔事件结束,总包施工单位提交费用索赔申请表监理工程师审核与评估与总包施工单位、建设单位协商总监理工程师签发费用索赔审批表不同意不一致名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 30 页，共 43 页 - - - - - - - - - 31 / 43 4、合同争议调解的基本程序5、违约处理的基本程序争议发生争议一
50、方或双方书面提交解决争议申请总监理工程师协调并作出处理决定向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉执行仲裁委员会的裁决或法院判决合同争议解决对决定不满意双方满意违约事件发生受损失一方提出申诉报告监理工程师评估违约方给对方造成的费用增加或工期延误项目监理部调查、确认违约性质与双方协商处理意见总监理工程师签发凭证协商一致名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 31 页，共 43 页 - - - - - - - - - 32 / 43 依法签署本工程各项承包合同是本公司开展工作的主要依