水电施工合同精选.docx

《水电施工合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电施工合同精选.docx（64页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、水电施工合同水电施工合同1发包方（下称甲方）：_承包方（下称乙方）：_依据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一样，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。第一条工程项目概况1.1工程名称：_1.2工程地址：_1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。1.4工程范围与内容：_（包括施工图内全部的水电安装工程，施工图变更后工程量另行计算）其次条工期1、乙方必需在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指

2、该工程全部完成，验收合格。2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准根据国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，须要二次检测的费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%

3、，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责（1）按时供应施工工作面给乙方运用。（2）负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。（3）甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。（4）按施工平安规范的规定，实行应有的施工平安措施，确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管

4、理不善造成的损失，均由乙方自行担当。（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已完工程的爱护，爱护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。（6）乙方必需听从甲方指定人员管理，根据甲方管理制度施工。（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下（含一万元），乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出部分的70%费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。第八条平安施工8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、中华人民共和国

5、安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的平安及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、平安管理；指定平安、防火负责人，物件堆放整齐。8.2乙方必需进行平安文明施工。8.3乙方应遵守建设工程平安生产有关规定，严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施、消退事故隐患，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。8.4甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误9.1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；（1）甲方未按约定日期供应施工场面及相关开工条件

6、；（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。（3）甲方工程师未根据合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）不行抗力：是指斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同约定履行义务的其他状况，均属违约，由违约方担当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉

7、讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他托付代理人签字加盖公章后生效。12.2本工程根据甲乙双方约定，甲方根据合同约定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电施工合同2建设单位：(简称甲方)施工单位：(简称乙方)兹有 工程，由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程

8、承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式 ：第四条：工程价款1. 工程价款 ：第五条：付款方式 ：第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日 ;竣工日期：年月日 。2. 如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定供应开工条件，(2)工程量改变和设计变更;(3)非乙方缘由得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)不行抗力(如地震台风火灾等)3.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款元。第七条：工程质量要求：第八

9、条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前 天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工;(4)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(5)组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作;(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(7)组织工程竣工验收工作。2.乙方：(1)做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况;(2)做好施

10、工平安防范措施，确保施工平安;(3)负责做好材料、设备的选购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;(5)参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。第十一条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均

11、具有同等法律效力。甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号 ：年 月 日 年 月 日水电施工合同3建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年 月 日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有xxx工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：

12、（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2.如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件，（2）工程量改变和设计变更；（3）非乙方缘由得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不行抗力（如地震台风火灾等）3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，

13、相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提前一天嘉奖xxxxxx元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前3天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现

14、场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2.乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。第十一条：工程停建或缓建：1.因政策调整，人力不行

15、抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必需汇

16、入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。开户银行：开户银行：帐 号： 帐 号 ：甲方盖章： 乙方盖章：甲方签字： 乙方签字：年 月 日水电施工合同4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,同等互利的基础上签订如下协议：一工程概况工程名称工程地点

17、建筑面积结构形式工程工期开工日期质量目标竣工日期二承包方式：包工包料（含全部协助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包平安生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。三工程承包范围1承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的全部工作内容。2详细工作内容：材料场内运输、装卸。施工图纸中安装内容：依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括全部的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等）及一切协作和设计变更等工作内容。所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。施工规范及常规要求。因设计变更引起

18、的工程量增减或返工重做。成品爱护、设备调试、竣工交验。文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。与其它工种的协作施工。预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。四施工用具管理：甲方供应垂直运输设备，供应现场及楼层固定电源箱。乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。五质量要求1根据国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。2.乙方发觉设计有误，须马上向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可接着施工。3.乙方必需听从甲方在各次质量验收中提出的全部整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方若拒绝或拖延整改，甲方

19、视情节轻重有权对乙方作出惩罚，乙方须无条件听从。六双方职责与权限甲方：1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、平安生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的冲突，保证工程顺当进行。3.供应住宿便利（住房及水电费由乙方自行解决）。4.制定施工安排。5.进行技术交底、平安交底。6.供应水电暖完整完整图纸2套（竣工图一套）。乙方：1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、运用质量合格的材料进行施工。2.乙方组织有资质证的技术人员、娴熟工人投入工作，听从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行惩罚，乙方不得有任何异议。3.乙方应保管好自己

20、的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。七合同价款1.乙方承包栋楼的建筑面积约万平方米，合同预算价暂定为：万元，每平方米为 元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。2.工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的.有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮%作为甲方的综合管理费用（含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。八付款方式1.主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的的支付乙方工程价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的的支付乙方工程价款。2.安装阶段：

21、一、水；每施工完十层按乙方承包每平方米总价的的，甲方支付给乙方工程款。二、电；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的的，甲方支付给乙方工程价款。三、暖；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的，甲方支付给乙方工程价款。3.工程竣工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的文件规定及所完成的工程量（工程总造价下浮%）结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最终审定的造价为准，甲方支付乙方总造价（下浮%后）的95%，留5%作为工程质量保修金。4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金（无利息）给乙方。5.乙方承包的本安

22、装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的全部修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员修理，全部费用从乙方的保修金中扣除。6.订立合同后乙方必需交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元工程履约保证金，主体结构至1层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。7.以上合同不包括现场变更，如遇不行抗拒自然灾难，甲方须要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。8如甲方不能刚好拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。附注：每平

23、方米承包总价的分项比例为：、主体 、水 、电 、暖 。九平安责任乙方必需平安生产，文明施工，在施工过程中出现的一切平安事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应马上向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方：乙方：代表人：代表人：联系电话：联系电话：xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日水电施工合同5甲方：_代表(以下简称甲方)乙方：_ _代表(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就 。水电安装劳务分包事宜协商一样。制订立

24、如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程承包范围 工程范围与内容：全部施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)四、 工期要求乙方必需在 _年 _月 _日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、 质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。六、 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式

25、。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。七、 合同价款 本合同价款为人民币：_元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险、税金等各项费用。八、 付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成阅历收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例赐予支付。保修期1年。九、 设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、 材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责

26、。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、 双方职责1甲方职责按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场负责有关签证。甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。2、乙方责任施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

27、施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工

28、程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%

29、后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。十三、平安文明施工1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3、乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做

30、出罚款。4、乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。甲方(签字或盖章)：_ 乙方(签字或盖章)：_代表：_ 代表：_年 _月 _日 _年 _月 _日水电施工合同6甲方：乙方： *水电工程局有限责任公司依据中华

31、人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，xx州水务局 将xx结古镇禅古新村0.4kv10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 工程概况：0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称： xx水利配套基础设施（供电）工程二、工程内容： 0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：xx四、设计单位：xx五、工 期： 20xx年 月 日至20xx年 月 日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六 、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥ ）

32、万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方须要增加的项目部分以设计变更为准。其次条 合同运用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条 甲乙方驻工地代表一 、甲方项目负责人：二 、乙方项目负责人：三 、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。四 、监理工程师代表：第四条 甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位供应施工的便利条件。二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、开

33、、竣工时间由甲方确定。四、负责向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。五、甲方可向施工项目部在本地区供应生活费和材料及机械运用费。第五条 乙方工作一 根据国家电力工程质量验评标准，担负xx结古镇禅古新村建设0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装 施工任务。二 与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。三 在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。四 对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确

34、保工程质量达到合同约定的验收标准。五 供应施工的工程进度安排。六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互协作。七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。十 主动协作甲方的工作，担当相应的重建保电工作。第六条 工程质量一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担

35、当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。二、质量评定部门：由甲方确定。第七条 验收和重新检验一 甲方依据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。第八条 工程预付款本

36、工程开工前预付工程款造价的30。第九条 工程款支付一 工程款支付方式：转账或支票二 工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。第十条 竣工决算一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二 乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。第十一条 保修条款一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量证明文件。二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付运用之日起计算。第十一条 争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。第十二条 平安施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安，因乙方缘

37、由造成的工程质量、财产损失和人身损害，由乙方担当责任，甲方概不负责；由于乙方施工缘由造成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任。第十三条 合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十四条 附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方：xx州水务局 乙方: xx水利水电工程局有限责任公司负责人： 负责人：法人代表： 法人代表：开户行：账 号：年 月 日 年 月 日水电施工合同7下井施工平安协议书甲方：青岛 公司乙方：项目：乙方在甲方厂内施工及租赁，为确保平安，甲、乙双方本着自愿的原则签订本协议。双方应严格遵守以

38、下协议：1. 消化池、沼气柜内存有沼气。装饰施工工装合同发包方：_（以下简称甲方）与承包方：_（以下简称乙方）为维护双方的权益，依据现行的法律、法规和规章，结合本工程的详细状况，签订本合同，并遵照执行。室内设计施工合同发包方（以下简称甲方）：_承包方（以下简称乙方）：温州晴天室内设计有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法，建设部家庭居室装饰装修管理试行.水电施工承包合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样、相互信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。施

39、工平安协议书甲方单位名称： 联系电话： 乙方单位名称： 联系电话：一 目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和平安生产，保持良好的工作秩序和施工场所的平安、卫生环境，经甲乙双方同等协商，签定本施工协议。绿化施工合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施事项协商一样，订立本合同。农村建房施工合同建房承包合同甲方：乙方：部分细微环节请与当地建过房的人商讨甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。施工电梯安装协议书公司与公司双方经友好协商达成以下协议：现确定

40、由公司班组执行安装：合同号的&.水电施工合同8发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇 村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;其次台机组混凝土

41、结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交其次台水轮发电机组安装工程面。合同工期总日历天数为159天。四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中通用条款相关规定。七、本合同专用条款1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。2、执行省、市建筑法规的相关规定。八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不

42、间断供水、供电。3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设安排报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。十、材料全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、运用。材料用量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。十一、质量和验收1、中间验收尾水室、蜗室

43、基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。十二、平安施工承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。十三、合同价款及支付1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十四、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作