《2022水电施工合同(精选15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电施工合同(精选15篇).docx（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022水电施工合同(精选15篇)水电施工合同1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次高校城其次条工程承包范围B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。第三条工程工期1.安排开工时间：20_年9月17日，安排完工日期：20_年7月31日，总日历天数324天。2.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条工程质量标
2、准所承包工程范围内的工程质量必需符合国家现行施工验收规范合格标准的规定。第五条标准规范本合同适应标准规范：现行施工规范第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、主要材料安排表，月工程进度报量，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、工程质量限制、监督、检查和验收，并向乙方供应相关技术指导和技术资料。2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的材料及周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6.统筹
3、支配、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。7.给乙方办理现场施工人员出入证件。第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、施工爱护等方面
4、的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效有证。4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁乙方运用的机具、周转材料及其他设施;6.为其施工人员配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其他相关防护用品);7.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。第八
5、条环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方的要求，违章操作所发生的平安事故，由乙方负全部责任。3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，
6、做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采纳一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第九条材料、设备供应和管理1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拨制，依据工程安排的须要提前一周向乙方供应所需材料。2.乙方应妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿
7、。第十条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.2.承包价格所包含的内容：B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;全部机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);承包工程范围内的协作测量放线和材料试验的协作用工。第十一条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳
8、务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。第十二条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验
9、收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工运用。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，甲方应相应供应乙方所需施工修理材料。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另行协商)。第十三条工程保修1.保修范围、期限：二年。2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其它费用由乙方担当。第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方
10、应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十五条变更1.若有变更，依据现行山西省建筑安装定额和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费的30%结算。2.发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。第十六条不行抗力1.不行抗力的标准，执行甲方于业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马
11、上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相应顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十七条合同解除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或援建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务酬劳。第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承
12、包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十九条合同份数本合同一试两份，甲方一份;乙方一份。其次十条补充条款其次十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日水电施工合同2总承包方：_（以下简称甲方）分包方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑等条款的前提下，结合本工程详细状况，经双方协商，就杭州余杭区文昌高级中
13、学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的全部设备安装工程的分包施工，达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：_二、工程地点：_三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的全部设备安装工程，招标文件要求报价及供应的施工图范围内的水电、消防、暖通等的全部设备。其次条安装工程分包方式，包工包料、包平安文明标化，材料自行选购，招标文件要求指定产品规定选购进入。第三条工程施工期限一、依据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度安排，商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以_年_月_日为准。二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工期相应顺延。由于分包方自身缘由，造成工期延误，一切责
14、任由分包单位担当。三、如总包方自身的缘由造成未能按期完工，分包单位工期相应顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位担当。第四条工程质量一、依据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必需达到合格等级，并确保验收通过。二、本分包工程以建筑工程施工质量验收统一标准以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。三、如因分包缘由达不到合同要求的质量标准，分包方必需无条件返工。直至合格，并担当由此而产生的一切费用。四、分包方在分包工程施工过程中应严格根据现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材料必需根据招标文件要求的材料品牌、质量等级
15、、产地要求，确保分项质量达到设计要求。如发觉违规施工，经总包方提出后，分包方仍不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止合同。第五条工程款支付结算一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及修理由总包单位自行管理。二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支付至
16、本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。第六条双方职责一、总包方职责1、向发包人领取施工技术经济文件，刚好向发包人收取工程款。2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。3、按本合同规定刚好向分包方支付工程款。4、在接到分包方结算和交工验收资料后刚好组织向发包人结算工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。二、分包方职责1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、平安、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为止。2、本分包合同内容必需自行完成，自报月形象进度款，不得再转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。3、分包方负责组织工程管理班子
17、（分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必需上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工人进场前必需将进场人员的花名册报总包方，特别工种人员附上岗证复印件。4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并办理好暂住证等手续。违约责任：甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方由此而发生的经济损失，若因业主方缘由造成工程停建、缓建或设计重大变更等，造成的停工损失，甲方不担当赔偿，甲方协作乙方向业主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方担当违约责任，并赔偿
18、乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方担当，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方担当，在施工期间，乙方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反平安操作规定所发生的平安事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中假如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电施工合同3甲方： 身份证号码：乙方： 身份证号码：乙方为甲方
19、在 负责水电暖安装。甲乙双方根据同等、自愿的原则，经甲、乙双方仔细协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工详细事项达成如下协议条款：第一条：劳务(包工)施工范围1、乙方依据甲方供应工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管其次条：承包劳务(包工)方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工平安。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金)，实际施工面积 平方米，总工程款 元。2、付款方式：甲方按工程进度分 次付款
20、，主体工程分 次付款，当乙方施工 楼平面时，甲方应马上支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时，甲方应马上支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时，甲方应马上支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款，当乙方施工到 楼时甲方应马上支付乙方总包工费 %，当乙方施工到 楼时甲方应马上支付乙方总包工费 %，水电安装完工后甲方应马上支付乙方全部包工费 %，余款 %作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必需到达现场进行免费修理。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应当马上付清全部余款。第三条：工程质量平安1、乙方应根据设计图的要求及施工规范进行平安施工。2、在施工过程中，乙方
21、应听从甲方的管理，平安文明施工，留意人身平安第四条：甲、乙双方责任(一)甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料刚好选购到现场(如因甲方材料未刚好到位给乙方造成的损失由甲方负责)。2、甲方供应良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题的确须要甲方牵头协调，甲方应主动组织协调。(二)乙方责任：1、提前刚好向甲方供应材料选购状况，便于甲方刚好选购材料。2、在施工过程中满意设计质量要求的前提下，到处要为甲方节约材料，不得无故奢侈第五条：如因设计及其它缘由增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份， 存档一份，双
22、方签字生效，具有同等法律效力。第七条：补充事项甲方签字： 乙方签字：年 月 日 年 月 日水电施工合同4甲方：乙方： *水电工程局有限责任公司依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，xx州水务局 将xx结古镇禅古新村0.4kv10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 工程概况：0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称： xx水利配套基础设施（供电）工程二、工程内容： 0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：xx四、设计单位：xx五、工 期： 20
23、xx年 月 日至20xx年 月 日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六 、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥ ）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方须要增加的项目部分以设计变更为准。其次条 合同运用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。三 适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条 甲乙方驻工地代表一 、甲方项目负责人：二 、乙方项目负责人：三 、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。四 、监理工程师代表：第四条 甲方工作一、施工场地具备开工条件和完
24、成相应土地政策性划拨，给施工单位供应施工的便利条件。二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。三、开、竣工时间由甲方确定。四、负责向乙方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。五、甲方可向施工项目部在本地区供应生活费和材料及机械运用费。第五条 乙方工作一 根据国家电力工程质量验评标准，担负xx结古镇禅古新村建设0.4kv10kv线路工程、变台安装及下户线路安装 施工任务。二 与甲方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。三 在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告
25、经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。四 对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。五 供应施工的工程进度安排。六 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互协作。七 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。八 做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。九 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。十 主动协作甲方的工作，担当相应的重建保电工作。第六条 工程质量一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行
26、。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。二、质量评定部门：由甲方确定。第七条 验收和重新检验一 甲方依据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。二 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查
27、检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。第八条 工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30。第九条 工程款支付一 工程款支付方式：转账或支票二 工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。第十条 竣工决算一 竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。二 乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。第十一条 保修条款一 保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量证明文件。二 保修期限：一年，自工程验收合格并交付运用之日起计算。第十一条
28、 争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。第十二条 平安施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安，因乙方缘由造成的工程质量、财产损失和人身损害，由乙方担当责任，甲方概不负责；由于乙方施工缘由造成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任。第十三条 合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。第十四条 附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方：xx州水务局 乙方: xx水利水电工程局有限责任公司负责人： 负责人：法人代表： 法人代表：开户行：账 号：年 月 日 年 月 日
29、水电施工合同5甲方：乙方：为了平安、保质、保量、按期完成帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，甲方将该项目水电安装分项工程劳务施工托付乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺当施工，根据有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本专项施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，为框架结构，地上三层(17#楼四层)，地面以上高度米。设计建筑面积约15000m2,工程质量要求为合格工程。二、工作内容及范围：该项目设计图纸水电暖分项工程的劳务施工。乙方组织施工人员及技术人员，按该项目设计图纸及相关要求进行施工，严
30、格落实三检制度，负责施工人员的平安管理。负责施工现场所用材料按要求整齐堆放。三、工程价款1、本合同采纳固定单价合同：该项目水电暖分项劳务施工单价为：元/m2。2、工程量以实际建筑面积为准计算3、付款条件及付款方式付款方式：本项目水电分部工程完工后，甲方应付给乙方总工程款的95%(以实际建筑面积为准)，剩余的5%，甲方在一年后付清(但不超过一年半)。施工期间，甲方按乙方施工人数根据每人每天付给乙方工人生活费50元(工人领取的生活费在结算款中扣除)。在施工期间乙方任何工人不得向甲方讨要工资，否则甲方可单方终止劳务合同。四、履约保证金甲乙双方签订合同同时，乙方向甲方交纳壹万圆履约保证金，工程施工至正
31、负零后，甲方一次将履约保证金全额退还给乙方。五、工期甲方提前三天通知乙方，乙方在甲方要求的时间进入现场施工。乙方应提前告知甲方工程所须材料，避开延误工期。乙方应根据甲方的总体施工进度组织专业施工、技术人员支配施工进度。六、双方责任1、乙方自带工具和平安防护用品，相关人员要听从甲方现场管理各项条款。乙方严格根据操作程序施工，在施工中因自身缘由造成的作业人员财产损失及人身损害由乙方自行负责，与四方无关。乙方负责所属人员的平安教化和平安施工。2、甲方负责对乙方工程进度、质量、平安施工状况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。七、质量平安要求双方约定承包范围内的工程质量达到国家现行验收规范的合
32、格标准。乙方自行组织技术人员根据规范施工。八、违约与争议乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方负责。甲方双方因合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决方法。九、合同一执贰份，甲乙双方各执一份。合同双方签字后生效，支付完工程款后合同失效。甲方：乙方：年月日年月日水电施工合同61工程概况山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要担当发电任务，其次是反调整任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采纳坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采纳3台机布置方案，总装机为
33、347mW，单机流量157.30m3/s。2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构困难、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体特别多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的阅历进行总结。2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，假如发觉施工合同的各文件之间出现冲突时，严格根据国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的说
34、明，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行说明时，要根据合同文件的先后排列依次，有序支配，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的说明，不能随意修改文件中原定的双方应担当的.责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格根据总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应担当的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。2.2工程进度的合理限制监理工程师在施工
35、合同的管理过程中，严格根据签订的合同，审批承包商编制的施工安排，同时，严格按安排进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特殊是由于业主的某种须要，要求承包商提前完工的，监理工程师应帮助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：提前的时间和修订后的进度安排；承包人的赶工措施；发包人为赶工供应的条件；赶工费用和奖金，以及专用条款相关详细规定。以便提高承包方工作主动性。对于承包商未能按期完工的，严格按水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区分对待，特殊是如由于发包人不能按专用条款的约定供应开工条件，不能按约定日期支付工程预付
36、款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不行抗力缘由的，非承包人缘由造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要仔细分析，做到公正、公允、合理解决。2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定帮助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事务等，应依据详细状况详细处理，防止造成甲乙双方经济损失。2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或削减
37、合同中的工作量；变更运用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工依次等缘由造成工程变更的，监理工程师要依据工程变更令，从提高工程效率动身，避开造成管理混乱。2.5工程分包的监理依据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特殊是当承包商与业主对分包商的选用发生冲突时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。2.6合同争议与索赔管理2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为
38、建设监理，严格根据以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一样看法的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅许多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在帮助业主签订合同时应提示其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥当处理。2.6.2索赔管理依据索赔的依据，严格根据施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：与施工合同比照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的缘由造成的工期延误；不属于承包商应担当责任；承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。
39、监理工程师在审核索赔条款时，应仔细审核以下项目：对某一事务的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；承包商的取费标准是否正确、合理；分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；重视金结、机电设备安装与土建协调工作；重视材料供应；重视处理索赔刚好处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺当开展及工程建设顺当进行起到主动作用。参考文献1水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF
40、-20xx-0208其次版(20xx年版).2山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).3中华人民共和国合同法.水电施工合同7建设单位：设计单位：施工单位：合同编号：年 月 日建设单位：（简称甲方）地址：施工单位：（简称乙方）地址：兹有xxx工程，经过投标、议标、确定由乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点其次条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2发生以下状况之
41、一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为 天。开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日2.如遇下列状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定供应开工条件，（2）工程量改变和设计变更；（3）非乙方缘由得气超过4个小时以上时；停水停电停（4）工程款未按时支付；（5）不行抗力（如地震台风火灾等）3由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造
42、成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正值理由拖延工期，每超过一天罚款xxxx元，反之每提前一天嘉奖xxxxxx元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1.甲方：（1）进场前3天内，甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺当施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进
43、行设计交底；（6）组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2.乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况；（2）做好施工平安防范措施，确保施工平安；（3）负责做好材料、设备的选购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参与工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。第十一条：工程停建或缓
44、建：1.因政策调整，人力不行抗力及甲.乙双方之外缘由导致工程停.缓建，是合同不宜接着履行，双方应签订工程停缓建协议。2.工程停缓建后，乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方担当，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方担当。第十二条：其它1.如甲方要求变更工程内容，变更安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2.工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十三条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十四条：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。开户银行：