2022水电施工合同精选.docx

上传人:l*** 文档编号:22625628 上传时间:2022-06-25 格式:DOCX 页数:72 大小:63.31KB
返回 下载 相关 举报
2022水电施工合同精选.docx_第1页
第1页 / 共72页
2022水电施工合同精选.docx_第2页
第2页 / 共72页
点击查看更多>>
资源描述

《2022水电施工合同精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022水电施工合同精选.docx(72页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022水电施工合同水电施工合同随着人们法律意识的加强,合同的类型越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避开不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗?以下是我为大家整理的水电施工合同,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。水电施工合同1(甲方): (以下简称甲方) (乙方): (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际状况,经双方协商,达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称:上营变电站引水工程。2、工程地点:上营村。3、工程主要内容:1500米DN40给水管道安装。4、承包方式:包工包料。二、工程期限工程期限8天,预定

2、20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度,协作乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中,每个单项工程结束后刚好清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。3、主要材料

3、进场前必需供应样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:禄丰万泉供水有限责任公司开户行:禄丰农行营业室账号:309801040003724七、工期延误若甲方缘由则工期顺延,若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活,并做好平安预防工作。乙方施工中

4、发生的一切平安事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。十、不行抗拒的自然灾难认定标准不行抗拒的自然灾难发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后,双方都必需严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。十二、合同份数本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。甲方: 乙方:法人代表: 法人代表:托付代表: 托付代表:年 月 日水电施工合同21工程概况山

5、口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级,主要担当发电任务,其次是反调整任务。工程规模属大(2)型,工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采纳坝后式布置,由主厂房、副厂房和开关站组成。采纳3台机布置方案,总装机为347mW,单机流量157.30m3/s。2建设工程监理水利工程施工合同具有合同标的不动产,受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响,施工周期长、结构困难、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体特别多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中,将三控、两管、一协调的工作贯穿始终,通过对施工合同全方

6、位管理,较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的阅历进行总结。2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中,假如发觉施工合同的各文件之间出现冲突时,严格根据国家建设监理的有关规定,对业主和承包商的权利与义务进行合理的说明,并做好双方的协调工作,发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则:一是检查承包合同是否符合合同法相关规定,若与合同法条款规定相抵触,建议业主对条款予以更改,使之符合合同法规定;二是监理工程师在执行说明时,要根据合同文件的先后排列依次,有序支配,防止忙中出错;三是监理工程师对文件之间的歧义的说明,不能随意修改文件中原定的双方应担当

7、的责任和义务;四是对于固定总价承包项目,严格根据总价予以结算,不再吸纳各方提出的任何主客观理由,实属各方应担当的风险范围;五是对于合同规定模糊之处,执行大局利益和业主利益等方面周全考虑,协调好多方面的关系。2.2工程进度的合理限制监理工程师在施工合同的管理过程中,严格根据签订的合同,审批承包商编制的施工安排,同时,严格按安排进行监理,但是,对于承包商提出的组织施工方案,作为监理工程师不应过多干涉。特殊是由于业主的某种须要,要求承包商提前完工的,监理工程师应帮助业主与承包商签订提前完工协议,其协议内容应包括:提前的时间和修订后的进度安排;承包人的赶工措施;发包人为赶工供应的条件;赶工费用和奖金,

8、以及专用条款相关详细规定。以便提高承包方工作主动性。对于承包商未能按期完工的,严格按水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区分对待,特殊是如由于发包人不能按专用条款的约定供应开工条件,不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行的,设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的,不行抗力缘由的,非承包人缘由造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍,要仔细分析,做到公正、公允、合理解决。2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时,严格按施工合同的有关规定帮助业主按期审批工程款,工程款项支付不搞官僚,找理由拖后支付,厂房监理过程中,未有滞后支付工程款

9、现象,确保了承包方按期得到应得工程款,保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事务等,应依据详细状况详细处理,防止造成甲乙双方经济损失。2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的变更管理。对于由于增加或削减合同中的工作量;变更运用功能、质量要求标准和产品类型;任何部分施工依次等缘由造成工程变更的,监理工程师要依据工程变更令,从提高工程效率动身,避开造成管理混乱。2.5工程分包的监理依据施工合同的通用条件规定,对于未经业主同意的分包项目,承包商不得将承包工程的任何部分分包;对于业主同意分包的项目,监理工程师要按标准审核分包商的资质,对不符合标准的一律不得批

10、准,特殊是当承包商与业主对分包商的选用发生冲突时,要做好协调工作,保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商,监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。2.6合同争议与索赔管理2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时,作为建设监理,严格根据以下程序解决:一是监理工程师主动协调解决;二是对达不成一样看法的请第三方调解解决;三是对调解不成的,则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅许多合同时就存在专用条款并无规定,但山口水电站合同中就已作了约定,因此,监理工程师在帮助业主签订合同时应提示其在专用条款中明确约定共同接受的调解人,以便合同发生争议时妥当处理。2.6.2索赔管理依据索

11、赔的依据,严格根据施工合同的约定,公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是:与施工合同比照,已造成承包商超出施工成本的额外支出,或由于业主的缘由造成的工期延误;不属于承包商应担当责任;承包商按施工合同规定的程序,提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时,应仔细审核以下项目:对某一事务的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理;承包商的取费标准是否正确、合理;分清总价合同与单价合同之间是否有出入,防止出现经济黑洞。3几点建议结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议,以期引起同行关注:重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象;重视金结、机电设备安装与土建协调工作;重

12、视材料供应;重视处理索赔刚好处理。实践证明,本文论述方面,工程监理中能够引起重视,必将对工程监理工作的顺当开展及工程建设顺当进行起到主动作用。参考文献1水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208其次版(20xx年版).2山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号:SKDZ-1401010).3中华人民共和国合同法.水电施工合同3房屋主子:_(甲方)水电安装人:_(乙方)甲方托付乙方安装一幢民房水电工程,依据中华人民共和国合同法及有关法律法规,为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系,经双方协商同意,就以上工程

13、一事达成如下协议,供双方共同遵守:一、甲方供应全部水电材料给乙方。(依据安装须要到场)二、工程分两次安装,第一次验收合格后付款百分之五十,其余款项在其次次安装验收合格后全部付清。三、安装水电工程总价为人民币元。四、工程质量要求:乙方必需根据国家电工标准要求安装,做到灯亮、水通,水电安装过程中全部内容必需全部符合要求,验收合格。五、施工平安要求:乙方必需根据平安施工规范和技术要求进行施工,实行严格的平安防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,在施工过程中要特殊留意平安,杜绝一切事故。因自身平安措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用,由乙方自己担当。如有此类状况出现,责任与甲方无关。六、

14、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效。甲方:_乙方:_签约日期:_水电施工合同4发包方:法定代表人:承包方:法定代表人:风险提示:发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照这人民共和国合同法、中

15、华人民共和国招投标法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允、和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一样,订立本合同如下:一、工程概况工程名称:工程地点:工程承包范围:依据施工图纸要求。二、合同工期风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照详细情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人缘由,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验

16、收,发包人擅自运用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 自本项目监理单位发出的开工令起_日历天。三、质量标准合格(按设计施工合同质量要求)。四、合同价款金额:_元。五、双方主要义务和责任1、甲方主要义务和责任(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,根据供应施工用地及交通道路,假如因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺当进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应协作乙方赐予签证确认。(2)与当地供电、供水部门联系帮助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。(3)甲方依据实际状况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。(4)协作乙方、监理单位做好现场质量及工程

17、量签证。2、乙方主要义务和责任(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所须要的临时设施的设计、建设、维护及费用。(3)仔细执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,实行必要措施,确保施工平安及工程质量并按期完工。(4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。(5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关复原工作。(6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度安排表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。六、工程进度1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令

18、日期起算计_日历天。但对一下缘由造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量改变,设计变更,一周内非乙方缘由造成停工累计8小时以上、不行抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。2、在本项目建设施工过程中,若乙方严峻违反合同规定,以致于接着施工将对本工程的质量、平安、造价、工期等产生严峻影响时,甲方或监理人有权下达书面停工指令直至解除合同,乙方应予接受并应刚好实行有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。七、工程质量和验收风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人

19、担当由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。1、本工程质量要求达到合格。2、乙方必需严格根据本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付运用,由此造成的损失由乙方负责。4、乙方必需按国家现行有关技术质量验收标准,供应各类检测试验报告

20、,钢筋、水泥、机砖等原材料必需经检测合格后,方可运用:必需按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应担当责任。5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。6、本工程全部隐藏工程在隐藏前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐藏,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐藏段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行担当。八、材料、设备选购供应方式风险提示:对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准

21、要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新选购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的,根据发包人违约的约定办理。1、本工程由乙方选购供应的材料,设备为招标为范围内的全部材料及设备。材料、设备选购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。2、选购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必需符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。3、材料在用于工程前,必需向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查

22、后投入运用,没有质保书的材料不得运用,全部材料和构件检验合格后方可运用。4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。九、付款方式1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应限制在当年(指合同签订后的_年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工

23、程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或供应其他法定担保的,招标人在收到中标人供应的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的,保修期自转移占有之日起算。3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需刚好修复,若乙方不修复,由甲方指定施工

24、单位修复,费用在保修费用中扣除。4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必需在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认看法后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。十、工程合同价目竣工结算1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。2、本工程价格采纳固定单位包干,工程结算时,工程量依据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他缘由引起的工程量改变,合同价款可按下列方法调整

25、:(1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。(2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位供应的预算编制说明规定计算确定。(3)市场改变、政策性调整的按国家有关规定执行。十一、其他1、违约风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩处方法,通过明确违约时须要担当的责任,来督促各方真正履行应担当的义务,一旦违约状况发生,也有据可依。甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应刚好向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,

26、否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应担当违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。(1)由于承包人的缘由未能按合同规定日期完工,承包人除自行担当赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的嘉奖金。嘉奖金最多不超过10000元。(2)乙方应担当本工程平安责任,用于施工作业平安设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方担当。发生平安事故,责任由乙方担当。(3)不行抗力:若遇

27、到不行抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应赐予补偿。2、纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向_人民法院起诉。3、本合同一式_份。其中正本_份,双方各执_份,副本_份,双方各执_份。甲方:(公章)法定代表人:(签字)_年_月_日乙方:(公章)法定代表人:(签字)_年_月_日水电施工合同5发包单位:(简称甲方)法定代表人:地址:承包单位:(简称乙方)法定代表人:地址:依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定,结合本工程的实际状况,为了明确工程项目及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺当完

28、成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条:工程地点:_。其次条:工程内容:_。第三条:承包方式:乙方包工包料。第四条:工程价款及调整1、工程价款:_元。2、发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整:(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方缘由造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整。第五条:付款方式1、工程款支付方式:银行转账。2、工程付款:该工程由乙方垫资,工程竣工后政府支配资金到位,甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条:合同工期1、双方商定总

29、工期为_天。开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。2、如遇下列状况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定供应开工条件;(2)工程量改变和设计变更;(3)工程款未按时支付;(4)不行抗力(如地震台风火灾等)。3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。4、乙方如无正值理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天嘉奖元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条:工程质量要求1、乙方应严格对工程运用的材料和工程设备以及工程的全部部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,作好质量检查记录,并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检

30、测机构必需取得省级以上计量认证合格证书,并经州水利工程质量监督站认可,方可从事质量检测工作,检测人员必需持证上岗。第八条:材料设备1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应,按规定需群众投工投劳备运砂石料等,承包方应主动协作。2、全部材料、设备、成品、半成品均附有合格证,都要经甲方检查验收,签交物资验收合格单,方可进场,已进场的物资未经甲方许可签署出场证书,不得运出场外。3、已进场的物资,若发觉不合格,供料一方必需快速将其运出场外。4、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,均不得用于本工程,若属材料人员失职或其他缘由造成不良后果,由责任一方负责。第九条

31、:工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方:(1)进场前天内,甲方必需将施工现场清理干净。为乙方供应施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺当施工;(5)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐藏工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。2、乙方:(1)做好施工组织管理及向甲方供应工程进度状况;(2)做好施

32、工平安防范措施,确保施工平安;(3)负责做好材料、设备的选购和保管工作;(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方担当由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;(5)参与工程竣工验收工作。第十条:保修保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条:工程停建或缓建:1、因政策调整,人力不行抗力及甲、乙双方之外缘由导致工程停、缓建,是合同不宜接着履行,双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后,乙方应妥当做好已完工和已购材料设备器具的爱护及移交工作,并将自有机械设备,以

33、及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件,并支付撤出的一切费用,同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的材料设备器具等款项,由甲方担当,应退货的由订货方负责退货,不能退货的货款和退货发生的费用,由甲方担当。第十二条:违约责任1、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工,甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定,如工程质量不符合设计要求,甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工,费用乙方自理。不按甲方看法返工,甲方有权不支付费用。3、乙方不听从甲方支配、指挥造成的损失由乙方担当,由甲方造成的损失由甲方担当。4、施工中若发觉乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证

34、施工质量,进度达不到要求时,甲方有权终止合同,变更施工队伍,由此所造成的损失由乙方负责。第十三条:纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向_人民法院起诉。第十四条:其它1、如甲方要求变更工程内容,变更安装范围及条件,应征得乙方的同意,并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必需汇入合同指定的乙方银行帐号,否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条:合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或托付代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条

35、款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。第十六条:本合同一式_份,其中:甲方_份,乙方_份,均具有同等法律效力。发包单位:法定代表人:_年_月_日承包单位:法定代表人:_年_月_日水电施工合同6发包方(下称甲方):_承包方(下称乙方):_依据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一样,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。第一条工程项目概况1.1工程名称:_1.2工程地址:_1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。1.4工程范

36、围与内容:_(包括施工图内全部的水电安装工程,施工图变更后工程量另行计算)其次条工期1、乙方必需在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准根据国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,

37、须要二次检测的费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责(1)按时供应施工工作面给乙方运用。(2)负责协调协作管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人

38、现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。(4)按施工平安规范的规定,实行应有的施工平安措施,确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行担当。(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应帮助乙方负责已完工程的爱护,爱护期间如有人为有意损坏,应由损坏方予以修复或返工。(6)乙方必需听从甲方指定人员管理,根据甲方管理制度施工。(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间,发生意外损害费用,一万元以下(含一万元),乙方担当全部费用,一万元以上,甲方担当超出部分的70%费用,乙方担当相

39、应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害,甲方概不负责。第八条平安施工8.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、中华人民共和国安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的平安及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、平安管理;指定平安、防火负责人,物件堆放整齐。8.2乙方必需进行平安文明施工。8.3乙方应遵守建设工程平安生产有关规定,严格根据平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施、消退事故隐患,由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。8.4甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事

40、故,由甲方担当相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误9.1以下缘由造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;(1)甲方未按约定日期供应施工场面及相关开工条件;(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。(3)甲方工程师未根据合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)不行抗力:是指斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同约定履行义务的其他状况,均属违约,由违约方担

41、当违约责任,赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他托付代理人签字加盖公章后生效。12.2本工程根据甲乙双方约定,甲方根据合同约定,支付完最终一笔尾款,此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法

42、定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日水电施工合同7甲方(发包单位): _电有限公司乙方(承包单位):_甲方同意将 _水电有限公司电站引水工程建设修理 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一样同意订立如下合同条款,望双方共同执行。一、工程项目名称(工程地点):1、水库清淤(高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。),工程价款360000元整。2、旧大坝加固(花香一级水电站旧坝),工程价款700000元整。3、引水渠道清淤及加固(花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤50元/米,混凝土加固500元/米。4、引水隧洞

43、衬砌加固(花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程),包模板2300元/米。二、承包方式:1、包工包料;2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年 月 日进场施工, 年 月 日竣工,雨天顺延。四、乙方在施工过程中,应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安,不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款方法:1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整;2、施工期间至验收前,每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包,若发觉则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。九、补充协议:甲方: (公章)法人代表:乙方: (公章)法人代表:年 月 日水电施工合同8甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规,本着同等、自愿、诚恳守信的原则,甲乙双方就 小区的

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁