《2022水电施工合同集合15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电施工合同集合15篇.docx（63页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022水电施工合同集合15篇水电施工合同1甲方：（发包人）乙方：（承包人）因工程建设须要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一样，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。（1）基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口（如落水管、空调管落水、厨房、厕所等）；（2）装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本
2、工程的外墙、落水管等管道安装。三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包（包工包料、包工期、包质量、包平安）；2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积m，12每平米按元/m结算；3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行平安、质量、文明施工等方面进行教化，做好日常监管工作；2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底；3、对乙方施工人员平安、工程质量、
3、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定刚好做好验收。4、按合同约定刚好发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。5、供应乙方施工人员临时住宿。五、乙方责任（一）质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格根据设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求；3、乙方必需提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格根据规范施工。4、在施工中，乙方必需按甲方验收程序验收，上道工序完成后经自检合格，再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。（二）工期责任：1、乙方必需按甲方的工期安排，仔细编排施工安
4、排，每月每周按时完成甲方下达的安排，确保甲方的关键工序、关键工作顺当完成；2、不行抗拒自然因素、自然灾难影响工期的，工期顺延；3、乙方任何人不得以任何理由辱骂甲方，建设单位、监理人员及相关部门人员，违者罚款200元整，不得以任何理由在场地打架，违者罚款1000元整；4、因乙方缘由不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期，每延误一日，应向甲方支付500元违约金；5、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必需返工至合格，返工的工料及一切费用由乙方担当，同时乙方向甲方支付损耗金额两倍违约金；6、乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不实行有力措施整改，甲方有权派人员打突击，一切费用由
5、乙方担当，同种类型发生三次，甲方有权解除合同，乙方必需在本合同解出后48小时内无条件退场，甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款，且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。六、有关事宜本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字即生效，合同内容履行完后自行解除。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日水电施工合同2甲方：乙方：一、承包范围：整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。二、承包方式：包工包料。三、承包价格：按预算清单价格，甲方收取乙方协作费总工程款的7%，公司管理费7.2%由乙方缴纳。四、工期要求：需协作土建分项施
6、工，听从现场管理人员及现场监督人员支配进行施工。五、材料要求：1、乙方应对材料质量负责，进场的材料必需有产品出厂合格证，并负责供应材料试验所需的试样和费用。2、必需采纳投标文件内的材料品牌。六、质量与施工要求：1、乙方必需委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场，由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方担当。七、平安要求：1、开工前，乙方应做好本工种工人的平安思想教化工作及平安技术交底，并做好交底记录。2、乙方必需主动组织本工种工人参与“三级”平安教化和各种平安生产活动，并做好签名手续。3、遵守工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、若乙方在施工过
7、程中没有根据平安操作规程操作，由此发生的平安事故由乙方担当一切经济责任。八、违约责任：双方应当自觉信守履行合同条款，若违约者应当担当赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不刚好，造成甲方的经济损失，甲方有权另叫班组进场安装制作，一切费用损失由乙方负责一切经济责任。九、结算形式：按每月完成后工程量计算，甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方供应材料发票，壹个月内甲方付清余款。十、其它补充留意事项：1、工地现场严禁住人，施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。2、全部现场施工人员必需把本人身份证复印件在项目部备案。3、施工现场出现打架斗殴现象，当事人罚款500元，班
8、组长罚款800元，发生重大事务由乙方负责;不听从现场管理人员协作施工工作情节严峻，以实际完成的70%工程量作为工程结算依据畅离工地。本协议书壹式肆份，甲、乙双方各壹份。经双方签章，公司审批盖章后生效，至工程竣工验收结算付清后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电施工合同3(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：上营变电站引水工程。2、工程地
9、点：上营村。3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。三、工程承包价及其它总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后刚好清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必需严格根据甲方供应
10、的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司开户行：禄丰农行营业室账号：309801040003724七、工期延误若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必需遵守国
11、家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不行抗拒的自然灾难认定标准不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、合同份数本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，十三、若有未尽事宜，由
12、甲乙双方另行协商解决。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：托付代表： 托付代表：年 月 日水电施工合同4房屋主子：_(甲方)水电安装人：_(乙方)甲方托付乙方安装一幢民房水电工程，依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同遵守：一、甲方供应全部水电材料给乙方。(依据安装须要到场)二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余款项在其次次安装验收合格后全部付清。三、安装水电工程总价为人民币元。四、工程质量要求：乙方必需根据国家电工标准要求安装，做到灯亮、水通，水电安装过程中全部内容必需全部符
13、合要求，验收合格。五、施工平安要求：乙方必需根据平安施工规范和技术要求进行施工，实行严格的平安防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具，在施工过程中要特殊留意平安，杜绝一切事故。因自身平安措施不到位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己担当。如有此类状况出现，责任与甲方无关。六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。甲方：_乙方：_签约日期：_水电施工合同5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就安装(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同
14、。第一条工程概况工程名称：太原师范学院学生公寓楼工程地点：榆次高校城其次条工程承包范围B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱电的配管、预留孔洞)。第三条工程工期1.安排开工时间：20_年9月17日，安排完工日期：20_年7月31日，总日历天数324天。2.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必需符合国家现行施工验收规范合格标准的规定。第五条标准规范本合同适应标准规范：现行施工规范第六条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、主要材料安排表，月工程进度报量，实施
15、对工程质量、工期、平安生产、文明施工、工程质量限制、监督、检查和验收，并向乙方供应相关技术指导和技术资料。2.负责于业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需求。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的材料及周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员的临时生活住宿设施、用水和用电。7.给乙方办理现场施工人员出入证件。第七条乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要
16、求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织、科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、施工爱护等方面的管理;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效有证。4.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。5.按甲方
17、统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁乙方运用的机具、周转材料及其他设施;6.为其施工人员配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其他相关防护用品);7.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和老人及体弱病残人员从业;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。第八条环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙
18、方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方的要求，违章操作所发生的平安事故，由乙方负全部责任。3.乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采纳一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第九条材料、设备供应
19、和管理1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拨制，依据工程安排的须要提前一周向乙方供应所需材料。2.乙方应妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场地归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分析量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。超出部分，由乙方按领用时的价格进行赔偿。第十条承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：承包方式为清包工;承包价格为：按建筑面积计算32元/m2.2.承包价格所包含的内容：B2-B1、B2-B2学生公寓楼全部安装工程内容及包含(给排水、采暖、强电及消防和弱
20、电的配管、预留孔洞)。承包价格包括施工期间乙方施工人员的工资和调遣费;全部机械、工具;小型机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);承包工程范围内的协作测量放线和材料试验的协作用工。第十一条结算方法及付款方式1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，3日内按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月工程进度支付，支付每月工程量的70%。主体工程所完成的工程量按建筑面积7元/m2全部结清。所承包工程
21、完工后付结算款的80%，余款待承包工程完工验收达到合同要求后一次性付清，剩余5%质保金待保修期满后一次性付清。3.本工程甲方所支付乙方的工程款内不包括任何税务和其它费。第十二条施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不得延长工期和影响竣工运用。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，甲方应相应供应乙方所需施工修理材料。2.乙方应协作甲方对其工作进行初步验收及
22、工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另行协商)。第十三条工程保修1.保修范围、期限：二年。2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其它费用由乙方担当。第十四条争议1.甲、乙双方在履行合同十发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳务仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好一完工作成果;2.1单方违约导致合同确已无法履行。双方协议终止合同。2.2调解要求停止合同工作，且为双
23、方接受;2.3仲裁机构要求停止合同工作;2.4法院要求停止合同工作。第十五条变更1.若有变更，依据现行山西省建筑安装定额和人工费调解的相关文件核算，其管理费按人工费的30%结算。2.发生甲方用工的人工费，甲方双方协商解决。第十六条不行抗力1.不行抗力的标准，执行甲方于业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相应顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。第十七条合同解
24、除1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或援建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方应按合同约定支付乙方已完工作所产生的费用的3倍结算劳务酬劳。第十八条合同终止双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十九条合同份数本合同一试两份，甲方一份;乙方一份。其次十条补充条款其次十一条合同生效本合同双方约定签字后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_
25、法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日水电施工合同6发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的全部给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。其次条承包形式：包工不包料。第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。第三条付款方法：第五条：工程质量：必
26、需严格根据设计图纸及施工验收规范施工，听从建设单位及甲方人员的管理，细心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb5030320xx标准验收，质量必需达到合格。建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb5024220xx验收，质量必需达到合格。避雷扣消防工程必需经质量检测部门验收合格。若有质量不合格的生，乙方必需刚好返工，其人工费、材料费由乙方担当自理。若在竣工交付运用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必需刚好自费修理，或因乙方违规施工造成运用中短路、烧坏电器等问题，由乙方担当责任和损
27、失。第六条施工平安：乙方搞好平安生产教化，必需严格执行国家平安生产法律法规和企业平安生产制度，重视平安生产，若乙方违章指挥违章作业发生平安事故及质量引起的事故一切后果由乙方担当。第七条施工工期：土建施工阶段，水电预埋、安装进度必需满意总体施工进度，若耽搁工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。第八条材料供应有关事项乙方依据设计图纸，提前安排出各种材料的用量交甲方负责人，并协作甲方材料员选购，以避开材料供应不刚好影响工期。后购材料的材质必需符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得选购进场，更不得运用于工程中。第九条文明施工：1、乙方必需搞好施工现场文明施工，全部材料必需堆
28、放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料奢侈、材料丢失，由乙方赔偿。2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次赐予20元及其以上罚款。3、若乙方人员在现场打架，一次赐予100元及其以上罚款。4、搞好各工种之间的协作，搞好洞口预留、埋件预埋。第十条：特约事项1、甲方在土建、安装施工过程中运用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。2、乙方必需搞好流淌人口安排生育管理，人人持安排生育有关证明进场，杜绝违反国家安排生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方担当。3、乙方承包期间发生
29、的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。4、由乙方引起的甲方被指责，造成荣誉损失，依据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。7、本合同一式四份，双方各持两份。甲方：代表：乙方：代表：20xx年月日水电施工合同7甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一样同意订立如下合同条款，望双方共同执行。一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板230
30、0元/米。二、承包方式：1、包工包料;2、包工不包料。三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。六、付款方法：1、总工程价款(金额大写元整;2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结
31、算付清;3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。九、补充协议：甲方： (公章) 法人代表：乙方： (公章)法人代表：年 月日水电施工合同8发包方（下称甲方）：_承包方（下称乙方）：_依据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一样，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。第一条工程项目概况1.1工程名称：_1.2工程地址：_1
32、.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。1.4工程范围与内容：_（包括施工图内全部的水电安装工程，施工图变更后工程量另行计算）其次条工期1、乙方必需在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的供应、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。第三条工程质量标准根据国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。第四条合同价款本合同价款按_万预算。结算按工程完成时的最新定额
33、，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，须要二次检测的费用由乙方负责。第五条工程款支付合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。第六条设计变更6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。第七条双方职责7.1甲方职责（1
34、）按时供应施工工作面给乙方运用。（2）负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。（3）甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。（4）按施工平安规范的规定，实行应有的施工平安措施，确保施工平安与第三者的平安。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行担当。（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应帮助乙方负责已完工程的爱护，爱护期间如有人为有意损坏，应由损坏方予以修复或返工。（6）乙方必需听从甲方指定人员管理，根据甲方管理制度施工。（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。
35、乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下（含一万元），乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出部分的70%费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。第八条平安施工8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程平安技术规程、建筑工人平安操作规程、中华人民共和国安装条列和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的平安及工程质量负责。乙方必需做好施工质量、平安管理；指定平安、防火负责人，物件堆放整齐。8.2乙方必需进行平安文明施工。8.3乙方应遵守建设工程平安生产有关规定，严格根据平安标准组织施工，实行必要的平安防护措
36、施、消退事故隐患，由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。8.4甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。第九条关于工期延误9.1以下缘由造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；（1）甲方未按约定日期供应施工场面及相关开工条件；（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。（3）甲方工程师未根据合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）不行抗力：是指斗争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨
37、、地震等；（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他状况。9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不根据合同约定履行义务的其他状况，均属违约，由违约方担当违约责任，赔偿因其违约造成的损失。第十条合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止第十二条合同份数12.1本合同自双方法人代表或其他托付代理人签字加盖公章后生效。12.2本工程根据甲乙双方约定，甲方根据合同约定，支付完最终一笔尾款，此合同自动终止。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同
38、未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电施工合同9甲方：_代表(以下简称甲方)乙方：_ _代表(以下简称乙方)依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就 。水电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程承包范围 工程范围与内容：全部施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算
39、)四、 工期要求乙方必需在 _年 _月 _日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、 质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。六、 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。七、 合同价款 本合同价款为人民币：_元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装
40、辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险、税金等各项费用。八、 付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成阅历收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例赐予支付。保修期1年。九、 设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、 材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、 双方职责1甲方职责按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及
41、的工作内容。 甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场负责有关签证。甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。2、乙方责任施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上
42、，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解
43、除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。十三、平安文明施工1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3、乙方在施工