2022商品房买卖合同优质4.docx

上传人:l*** 文档编号:20696834 上传时间:2022-06-17 格式:DOCX 页数:94 大小:66.82KB
返回 下载 相关 举报
2022商品房买卖合同优质4.docx_第1页
第1页 / 共94页
2022商品房买卖合同优质4.docx_第2页
第2页 / 共94页
点击查看更多>>
资源描述

《2022商品房买卖合同优质4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022商品房买卖合同优质4.docx(94页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022商品房买卖合同商品房买卖合同(15篇) 随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的场景和场合须要用到合同,签订合同也是特别有必要的行为。那么问题来了,究竟应如何拟定合同呢?下面是我收集整理的商品房买卖合同,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。 商品房买卖合同1订立合同双方: 购货单位:_以下简称为甲方; 供货单位:_以下简称为乙方。 经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 产品的名称、品种、规格、数量、价格、质量1.产品名称:三星9100(GAA ); 产品品种:直板手机、3G手机,智能手机,时尚手机; 产品规格:手机尺寸:125.3215;66.1215;8.5 重

2、量:116.0g 颜色:黑色,银白色,白色,粉色 数量:300 价格:每部3200元、 总价:960000元2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(3 )项执行:(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)由甲乙双方商定技术要求执行。其次条 产品的包装标准和包装物的供应与回收 产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点1.产品的交货单位:乙方2.交货方法,按下列第(2 )项执行:(1)乙方送货;(2)乙方代

3、运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路途和运输工具);(3)甲方自提自运。3.运输方式:由乙方定4.到货地点和接货单位(或接货人)甲方公司(经理) (甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)安排;必需由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)第四条 产品的交(提)货期限1.交货时间:_年_月_日2.如乙方不能刚好交货,需刚好与甲方联系,商议延长交货期限。第五条 验收方法1.验收时间:货到验收2.验收

4、手段:现场验收3.验收标准:符合手机规格标准4.负责验收和试验:经理验收,技术人员协作试验5.在验收中发生纠纷后,由甲方主管产品质量监督检查机构执行仲裁第六条 对产品提出异议的时间和方法1.甲方在验收中,假如发觉产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。2.甲方因运用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视

5、为默认甲方提出的异议和处理看法。第七条 违约责任1.乙方应负的违约责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间,每逾期_日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_计算向甲方偿付逾期交货的违约金。(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方假如须要,应照数补交。甲方如不须要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_%的罚金。(3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并担当返修或重新包装的费用。

6、如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值35的罚金付给甲方。(4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之-的罚金。(5)乙方未根据约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当担当相关的赔偿责任。2. 甲方应负的违约责任(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值%的罚金。(2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值35%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。(3)甲方未按规定时间要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物

7、时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延_日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。(4)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。(5)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。(6)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应担当因而造成的损失和运输费用及罚金。第八条 不行抗力 甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时,应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明

8、以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并依据状况可部分或全部免予担当违约责任第九条 其他1. 按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算方法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。2.本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可按下列第 种方式处理(未作选择的,视为选择1)(1)提交清远仲裁委员会 仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。第十一条 本合同在执行

9、期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第十二条 本合同一式2份,由甲、乙双方各执正本一份、副本1份。购货单位(甲方)广州XX公司(公章) 供货单位(乙方) 河源XX公司(公章)法定代表人:215; (公章) 法定代表人:215; (盖章) 地址: 215; 地址: 215;开户银行:广东XX银行 开户银行: 广东XX银行帐号: 帐号: 电话: _电话: _ _年_月_日订商品房买卖合同2合同编号:_出卖人:_居处:_邮编:_营业执照号码:_资格证书号码:_法定代表人:_联系电话:_托付代理人:_联系电话:_买受人:_国籍:_性别:_

10、诞生年月日:_居处(址)_邮编:_证件名称:_号码:_联系电话:_托付/法定代理人:_居处(址)_联系电话:_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条项目建设依据1、出卖人以方式取得座落于_地块的国有土地运用权。2、该地块为:_,土地运用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房为:_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设工程施工合同约定

11、的开工日期为:_,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_。其次条商品房状况该商品房销售许可证号:_。商品房座落:_区_县_路、道、街。设计用途_;建筑结构_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等状况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元整。3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_币)_元整。4、_。第四条

12、付款方式及期限买受人实行下列第_种方式付款。1、一次性付款,自签约日起_日内付全部价款_元。(小写:_万元)2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。(小写:_元)(2)其次次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。(小写:_元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清_%;_币_元。(小写:_元)3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%,其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式_。第五条房产交付1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。2、出卖人须于_前,将该房产及

13、相关证明交付买受人。如遇不行抗力,双方约定处理方式:_。3、上述相关证明包括:_。第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋全部权登记机关办理房屋全部权转移登记手续。2、根据有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。3、如因一方缘由造成另一方未能刚好办理房屋全部权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法担当违约责任。第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不行抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在_日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。

14、如超过上述约定期限的,买受人有权根据下述的第_种约定,追究出卖人违约责任:1、合同接着履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应担当赔偿责任。第八条买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期付

15、款,逾期在_日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,出卖人有权根据下述的第_种约定,追究买受人违约责任:1、合同接着履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。第九条面积确认及面积差异处理。(一)依据当事人选择的计价方式,本条规定以_(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积

16、差异处理。(二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。(四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理:1、双方自行约定:_。2、双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;(2)面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。(六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由

17、出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积合同约定面积面积误差比=_100%合同约定面积(七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。第十一条出卖人关于装饰、

18、设备标准承诺的违约责任出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。2、_3、_第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理用房为_,位于_幢_单元_房号_,轴线范围_。出卖人承诺与该商品房干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件:1、于_年_月_日前通水;2、于_年_月_日前通电;3、于_年_月_日前通气。假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:第十三条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受

19、人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之其次日起该房屋的风险责任转移由买受人担当。第十四条保修责任自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施担当建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人担当:1、墙面,保修_月;2、地面,保修_月;3、顶棚,保修_月;4、门窗,保修_月;5、上水,保修_月;6、下水,保修_月;7、暖气,保修_月;8、煤气,保修_月;9、电路,保修_月;10、_,保修_月。保修期内,因不行抗力的因素,或其他非出卖人缘由造成的损坏

20、,出卖人无须担当责任,但可帮助修理,修理费用由买受人担当。第十五条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_出具的书面工程质量评定看法作出处理争议的依据。第十六条双方可以就下列事项约定1、该商品房所在楼宇的屋面运用权。2、该商品房所在楼宇的外墙面运用权。第十七条房屋的用途1、买受人的房屋仅作_运用,买受人运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。2、出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设

21、施的运用性质。第十八条物业管理该商品房移交后,买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十九条声明及保证出卖人:1、出卖人有权签署并有实力履行本合同。2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人

22、或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。买受人:1、买受人有权签署并有实力履行本合同。2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。其次十条保密买卖双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业隐私、公司安排、运营活动、财务信息、技术

23、信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。其次十一条通知1、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2、各方通讯地址如下:_。3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相关责任。其次十二条合同的变更本合同履行期间,发生特别状况时,买卖任何一

24、方需变更本合同的,要求变更一方应刚好书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。其次十三条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。其次十四条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的

25、,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。其次十五条不行抗力1、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。2、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方,并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退或减轻此等不行抗力事务的影响。3、不行抗力事务发生

26、时,双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后,双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力,则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的,不能免除责任。4、本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理限制的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事务如斗争(

27、不论曾否宣战)动乱、罢工,政府行为或法律规定等。其次十六条合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力,除非说明与法律或本合同相抵触。其次十七条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。其次十八条合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_份,出卖人、买受人各_份,具

28、有同等法律效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。出卖人(盖章)_ 买受人(盖章)_法定代表人(签字)_ 法定代表人(签字)_托付代理人(签字)_ 托付代理人(签字)_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日_年_月_日商品房买卖合同3依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,在同等、自愿、协商一样的基础上,就乙方向甲方购买商品房,甲乙双方达成如下协议:第一条 甲方用地依据及商品房坐落位置甲方以_方式取得位于_、编号为_的地块的土地运用权。土地运用权出让合同号土地运用权划拨批准文件号为_。划拨土地运用权转让

29、批准文件号为_。土地运用权证号为_,土地面积为_。地块规划用途为_,土地运用权年限自_年_月_日至_年_月_日止。甲方经批准,在上述地块上建设商品房,现定名暂定名_,主体建筑物的性质为_,属_结构,建筑层数为_层。工程建设规划许可证号为_。本房屋位于_市_区(县)_路_号_楼_层_室,施工进度状况参照由甲方供应的照片;房屋所在楼房共有_单元_层,乙方所购房屋以自然习惯计数处于_单元_层,朝向为_,房屋结构为_,房屋用途为_。其次条 面积确认及面积差异处理依据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的,不适用本

30、条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理:1双方自行约定:_。2双方同意按以下原则处理:(1)面积误差比肯定值在3以内(含3)的,据实结算房价款;(2)面积误差比肯定值超出3时,乙方有权退房。乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天内将乙方已付款退还给乙方,并按_利率付给利息。乙方不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3以内(含3)部分的房价款由乙方补足;超出3部分的房价款由甲方担当,产权归乙方。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3以内(含3)部分的房价款由甲

31、方返还乙方;肯定值超出3部分的房价款由甲方双倍返还乙方。产权登记面积合同约定面积面积误差比100合同约定面积因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第三条 甲方出售的楼宇须经_市建筑质量检验部门验审合格,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将乙方付款在三十天内退回。第四条 价格与费用甲方与乙方约定按下述第_种方式计算该商品房价款:1按建筑面积计算,该商品房单位为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元整。2按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元整。3按套(单元)计算,该商品房总价款为(_币)_元整。4_。除上述房价款外,甲方依据

32、有关规定收取下列税费:1代收_,计(币)_元整;2代收_,计(币)_元整;3_。上述代收税费合计(币)_元整。第五条 价格与费用调整的特别约定该商品房出现下列状况之一时,房价款和代政府收取的税费可作相应调整:1由于该商品房属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最终核定的价格与本合同第四条规定的价格不一样,按政府有关部门最终核定的每平方米价格调整。2预售商品房开发建设过程中,甲方代政府收取的税费标准调整时,按实际发生额调整。3_。第六条 付款时间约定乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(_币)_元整,并按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的_银行(帐户名称:_,帐号:_);1_年_月

33、_日前支付全部房价款的_,计(币)_元;2_年_月_日前支付全部房价款的_,计(币)_元;3_。第七条 交接商品房时的付款额约定在双方交接该商品房时,乙方累计支付的款额应当占全部房价款的_,计(币)_元。其余房价款在房地产产权登记机关办完权属登记手续之日起_天内付清。第八条 乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第六条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之其次天至实际付款之日止,月利息按_计算。逾期超过_天后,即视为乙方履行本合同。届时,甲方有权按下述第_种约定,追究乙方的违约责任:1终止合同,乙方按累计应付款的_向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超

34、过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。2乙方按累计应付款的_向甲方支付违约金,合同接着履行。3_。第九条 交付期限甲方应当在_年_月_日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_种条件,并符合本合同约定的商品房交付乙方运用:1该商品房阅历收合格。2该商品房经综合验收合格。3该商品房经分期综合验收合格。4该商品房取得商品住宅交付运用批准文件。5_。除房地产交易管理机构依法作出不予过户确定外,上述房地产权利转移日期以_(市区县)房地产交易管理机构受理该房地产转让过户申请之日为准。上述房地产风险责任自该房地产_(权利转移转移占有)之日起转移给乙方。如遇特别缘由

35、可延期交付运用,但延期不得超过三百六十天,特别缘由是:(1)人力不行抗拒的自然灾难;(2)施工中遇到异样的困难及重大技术问题不能刚好解决的;(3)其它非甲方所能限制的事务。上述缘由必需经_市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付运用。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格证书,并办妥全部交接手续。甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第十条 甲方逾期交付的违约责任除本合同第九条规定的特别状况外,甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方运用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第九

36、条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,月利息在_个月内胺_利率计算;自第_个月起,月利息则按_利率计算。逾期超过_个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第_种约定,追究甲方的违约责任:1终止合同,甲方按乙方累计已付款的_向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲乙方据实赔偿。2甲方按乙方累计已付款的_向乙方支付违约金,合同接着履行。3_。第十一条 交接商品房达到交付运用条件后,甲方应当书面通知乙方办理交付手续。双方进行验收交接时,甲方应当出示本合同第九条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,甲方还需供应住宅质量保

37、证书和住宅运用说明书。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全,乙方有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由甲方担当。由于乙方缘由,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:_。因本房屋全部权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳,契税由乙方向国家交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外,均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。第十二条 关于产权登记的约定甲方应当在商品房交付运用后_日内,将办理权属登记需由甲方供应的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任,乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_项处理:1乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_日内将乙方已付房价款退还给乙方,并按已付房价款的_赔偿乙方损失2乙方不退房,甲方按已付房价款的_向乙方支付违约金。3_

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁