《2022年工程建设监理案例分析讲解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年工程建设监理案例分析讲解.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品学习资源工程建设监理案例分析总监理工程师一标段监理组二标段监理组专项监理组专项监理组专项监理组专项监理组一、某建设工程分为四个施工标段；某监理单位承担了该工程施工阶段的监理任务， 一、二标段工程先行开工，工程监理机构组织形式如下图1-1 所示；一、二标段工程开工半年后，三、四标段工程相继预备开工，为适应整个工程监理工作的需要，总监理工程师打算修改监理规划，调整工程监理机构组织形式，按四个标段分别设置监理组，增设投资掌握部、进度掌握部、质量掌握部和合同治理部四个职能部门，以加强各职能部门的横向联系，使上下、左右集权与分权实行最优的结合；总监理工程师调整了工程监理机构组织形式后，支配总监理工程
2、师代表按新的组织形式调配相应的监理人员、主持修改工程监理规划、审批工程监理实施细就；又支配质量掌握部签发一标段工程的质量评估报告；并支配专人主持整理工程的监理文件档案资料；总监理工程师强调该工程监理文件档案资料非常重要，要求归档时应直接移交本监理单位和城建的档案治理机构储存；问题：1. 图 1-1 所示工程监理机构属何种组织形式？说明其主要优点；2. 调整后的工程监理机构属何种组织形式？说明其主要缺点；3. 指出总监理工程师调整工程监理机构组织形式后支配工作的不妥之处，写出正确做法；4. 指出总监理工程师提出监理文件档案资料归档要求的不妥之处，写出监理文件档案资料归档程序；【参考答案】1.（
3、1）该工程监理机构属直线制组织形式；（ 2）其优点：机构简洁，权益集中（或命令统一），职责分明，决策快速，隶属关系明确；2.（ 1）调整后的工程监理机构属矩阵制组织形式；（ 2）其缺点：纵横和谐工作量大；冲突指令处理不当会产生扯皮现象；3.（ 1）支配总监理工程师代表调配相应监理人员不妥，应由总监理工程师负责调配；欢迎下载精品学习资源（ 2）支配总监理工程师代表主持修改工程监理规划不妥，应由总监理工程师主持修改；（ 3）支配总监理工程师代表审批工程监理实施细就不妥，应由总监理工程师审批；（ 4）支配质量掌握部签发一标段质量评估报告不妥，应由总监理工程师和监理单位技术负责人签发；（ 5）指定专人
4、主持整理监理文件档案资料不妥，应由总监理工程师主持；4.该工程监理文件档案资料直接移交城建档案治理机构不妥；正确规定程序为：工程监理机构向监理单位移交归档，监理单位向建设单位移交归档， 建设单位向城建档案治理机构移交归档；二、某经济适用房工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，施工单位将部分工程分包给永利施工单位，并签订了分包合同；施工过程中发生了以下几个大事：1. 分包单位完成的部分工程存在着不同程度的质量隐患，总监理工程师向总包单位和分包单位同时发出监理通知各一份；2. 监理工程师在平常巡察检查时发觉，总包单位使用了不合格的建筑材料，假如连续施工将被隐藏；3. 在悬挑梁钢筋模板验收时，监理
5、工程师发觉钢筋焊接接头不合格，当场截取试件进行了复试，结果试验合格，因此使分包单位的混凝土浇筑推迟了2d ；施工分包单位提出索赔，建设单位代表也说，这是监理单位失误造成的，应由监理单位负责；【问题】对以上大事监理工程师应如何处理？【参考答案】1. 监理只对总包单位，由于建设单位与总包单位才有合同关系，而总包单位才与分包单位有合同关系；分包单位施工质量显现问题，总包单位有不行退却的责任；监理只对总包发出监理通知；2. 监理工程师平常巡察发觉施工单位使用了不合格的建筑材料，假如连续施工将被隐藏，监理工程师应立刻向总监理工程师汇报，由总监理工程师发布暂停令，要求施工单位进行整改；3. 由于监理工程师
6、对钢筋焊接接头质量表示怀疑，为防止显现质量事故，要求施工单位进行现场取样送检而使混凝土的浇筑推迟了2d，监理工程师的行为是在合同授权范畴之内开展的正常工作，施工单位的缺失应由建设单位负责；建设单位代表的说法是错误的，这种承担赔偿责任的说法是国家现行规定所不答应的；三、某钢铁厂预备架设5500m 高压线路以满意钢铁厂电力设备的需要，建设单位与电欢迎下载精品学习资源业局签订了施工合同；电业局将施工任务交给该局第三施工队；施工过程中，施工队队长见任务量较大，本队人员严峻不足，不得不将其中的3500m 高压线路的架设任务分包给村施工队进行施工，并签订了施工合同；村施工队进场施工不久，该市建设委员会在检
7、查工作中发觉该村施工队不具备相应的施工资质而被责令停工整改，该村施工队认为施工人员力气充分并有营业执照和双方签订的合同，便以第三施工队违约为由诉至工程所在地的人民法院，要求第三施工队连续履行合同并赔偿缺失；【问题】1. 一个有效的经济合同应具备哪些条件？2. 以上合同的法律效力应由哪个部门确认？3. 该村施工队手续是否齐全？有哪些过错？4. 该市建设委员会是否有权责令停工？法院应如何判决？【参考答案】1. 一个有效合同必需主体资格合法、合同内容合法、合同形式合法、订立合同程序合法；2. 合同的法律效力应由仲裁委员会或人民法院确认；3. 该村施工队仍应有资质证书、安全生产许可证及特别工种人员上岗
8、证；第三施工队不具备法人资格或合法授权；依据建筑法规定：总承包单位可将承包工程的部分工程分包给具有相应资质的施工单位；但是，除承包合同中商定的分包外，必需经建设单位认可；施行总承包的，建筑工程主体结构的施工必需由总承包单位自行完成；而第三施工队将工程的二分之一以上的工程分包给了村施工队是不对的；4. 该市建设委员会有权责令停工；法院应判双方均有过错，应按各占的过错比例承担相应的责任；应判分包合同无效，终止合同；四、某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同， 甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位；施工过程中发生了以下大事；大事 1 甲施工单位工程经理支配技
9、术员兼施工现场安全员，并支配其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，工程经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送工程监理机构；大事 2 乙施工单位选购的特别规格钢板，因供应商未能供应出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向工程监理机构报验；为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使 用；大事 3 为满意钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，托付一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装；安装完成后，由甲、乙施工单位对该欢迎下载精品学习资源塔吊共同进行
10、验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记；大事 4 钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发觉乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严峻的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师；甲施工单位得知后也要求乙施工单位马上停工整改；乙施工单位为赶工期，边施工边报验，工程监理机构准时报告了有关主管部门；报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济缺失达4.6 万元；【问题】1、指出大事1 中甲施工单位工程经理做法的不妥之处，并写出正确做法；2、大事 2 中，总监理工程师的处理是否妥当？请说明理由；3、指出大事3 中塔吊验收中
11、的不妥之处；4、指出大事4 中专业监理工程师做法的不妥之处，并说明理由；5、大事4 中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？请说明理由；监理单位是否有责任？请说明理由；该事故属于哪一类工程质量事故？处理此类事故的依据是什么？【参考答案】1、（ 1）支配技术员兼施工现场安全员不妥，因施工单位应配备专职安全生产治理人员；（ 2）对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工不妥；该施工方案安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能支配现场施工；2、大事 2 中总监理工程师的处理不妥，因没有出厂合格证明的原材料不得进场使用；3、只有甲、乙施工单
12、位对该塔吊共同进行验收，出租单位和安装单位未参与不妥；4、向乙施工单位签发工程暂停令不妥，因工程暂停令应由总监理工程师向甲施工单位签发；5、（ 1）甲施工单位承担连带责任，因甲施工单位是总承包单位；乙施工单位承担主要责任，因质量事故是由于乙施工单位自身缘由造成的（是由于乙施工单位不听从总包单位治理造成的）；（ 2）监理单位没有责任，因工程监理机构已履行了监理职责（已准时向有关主管部门报告）；（ 3）事故属于严峻质量事故；处理依据：质量事故的实况资料；有关合同文件；有关的技术文件和档案；相关的建设法规；五、监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包；甲施工欢迎下载精品学习资
13、源单位挑选了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位为分包；施工过程中发生了以下大事；大事 1.专业监理工程师在熟识图纸时发觉，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范；总监理工程师立刻致函设计单位要求改正并提出更换建议方案；设计单位讨论后，口头同意了总监理工程师的更换方案，总监理工程师立刻将更换的内容写成监理指令通知甲施工单位执行；大事 2.施工过程中，专业监理工程师发觉乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知；甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程师经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责
14、任；大事 3.专业监理工程师在巡察时发觉，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料， 如连续施工，该部位将被隐藏；因此，立刻向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工；）同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师；总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同商定的时间内报告了建设单位；检验报告出来后，证明材料合格，可以使用，总监理工程师立刻指令施工单位复原了正常施工；大事 4.乙施工单位就上述停工自身遭受的缺失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔；【问题】针对上述
15、各个大事，分别提出的问题如下：1. 请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由；总监理工程师应如何正确处理？2. 甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？3. 专业监理工程师是否有权签发本次暂停令？为什么？下达工程暂停令的程序有无不妥之处？请说明理由；4. 甲施工单位的说法是否正确？为什么？乙施工单位的缺失应由谁承担？【参考答案】针对上述 4 项大事的 4 个问题，逐个解答如下：1. 总监理工程师不应直接致函设计单位；由于监理人员无权进行设计变更；正确处理：发觉问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求；2. 甲施工单位回函所称，不妥；由于
16、分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的缺失，总承包单位承担连带责任；3. 总监理工程师签发的整改通知，不妥；由于整改通知应签发给甲施工单位，因乙施工欢迎下载精品学习资源单位与建设单位没有合同关系；专业监理工程师无权签发工程暂停令；由于这是总监理工程师的权力；下达工程暂停令的程序不妥之处；理由是专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令；4. 甲施工单位的说法不正确；由于乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的缺失应由甲施工单位承担；六、某工程，建设单位托付监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位依据施工合同商定挑选了设备安装分包单位；在合同履行过程中发
17、生如下大事：大事 1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更便利、质量和安全更易保证，遂向工程监理机构提出了设计变更的要求；大事 2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发觉总承包单位在未向工程监理机构报审危急性较大的预制构件起重吊装专项方案的情形下已自行施工，且现场没有治理人员；于是，总监理工程师下达了监理工程师通知单；大事 3：专业监理工程师在现场巡察时，发觉设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故；总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行；总监理工程师立刻向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单
18、位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故；【问题】1. 针对大事1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出工程监理机构的处理程序；2. 依据建设工程安全生产治理条例规定，大事2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施 .3. 指出大事2 中总监理工程师的做法是否妥当.说明理由；4. 大事 3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工.为什么 .5. 就大事 3 中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由；【参考答案】1. 处理程序：（ 1）总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求；（ 2）如审查后同意总承包单位的设
19、计变更申请，按以下程序进行：工程监理机构将审查看法提交给建设单位；工程监理机构取得设计变更文件后，结合实际情形对变更费用和工期进行评估；总监理工程师就评估情形与建设单位和总承包单位协商；总监理工程师签发工程变更单；（ 3）如审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施欢迎下载精品学习资源工；2. 方案需经总承包单位技术负责人、总监理工程师签字后方可实施；3. 不妥；理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产治理人员，依据建设工程安全生产治理条例，总监理工程师应下达工程暂停令，并准时报告建设单位；4. 可以；理由：紧急情形下，总监理工程师可以口头下达暂停施
20、工指令，但在规定的时间内应书面确认；5. 四方责任及理由：（ 1）建设单位没有责任；理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的；（ 2）监理单位没有责任；理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已按规定履行了职责；（ 3）总承包单位承担连带责任；理由：工程分包不能解除总承包单位的任何质量责任和义务，总承包单位没有对分包单位的施工实施有效的监督治理；（ 4）分包单位应承担责任；理由：因质量事故是由于其违章作业直接造成的；七、某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同， 甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位；施工过程中发生了以下大事；大事 1
21、 甲施工单位工程经理支配技术员兼施工现场安全员，并支配其负责编制深基坑支护与降水工程专项施工方案，工程经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送工程监理机构；大事 2 乙施工单位选购的特别规格钢板，因供应商未能供应出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向工程监理机构报验；为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使 用；大事 3 为满意钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，托付一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装；安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共
22、同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记；大事 4 钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发觉乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严峻的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师；甲施工单位得知后也要求乙施工单位马上停工整改；乙施工单位为赶工期，边施工边报验，工程监理机构准时报告了有关主管部门；报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质欢迎下载精品学习资源量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济缺失达4.6 万元；【问题】1、指出大事1 中甲施工单位工程经理做法的不妥之处，并写出正确做法；2、大事 2 中，总监理工程师的处理是否妥当？请说明理由；3
23、、指出大事3 中塔吊验收中的不妥之处；4、指出大事4 中专业监理工程师做法的不妥之处，并说明理由；5、大事4 中的质量事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？请说明理由；监理单位是否有责任？请说明理由；该事故属于哪一类工程质量事故？处理此类事故的依据是什么？【参考答案】1、（ 1）支配技术员兼施工现场安全员不妥，因施工单位应配备专职安全生产治理人员；（ 2）对该施工方案进行安全验算后即组织现场施工不妥；该施工方案安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能支配现场施工；2、大事 2 中总监理工程师的处理不妥，因没有出厂合格证明的原材料不得进场
24、使用；3、只有甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，出租单位和安装单位未参与不妥；4、向乙施工单位签发工程暂停令不妥，因工程暂停令应由总监理工程师向甲施工单位签发；5、（ 1）甲施工单位承担连带责任，因甲施工单位是总承包单位；乙施工单位承担主要责任，因质量事故是由于乙施工单位自身缘由造成的（是由于乙施工单位不听从总包单位治理造成的）；（ 2）监理单位没有责任，因工程监理机构已履行了监理职责（已准时向有关主管部门报告）；（ 3）事故属于严峻质量事故；处理依据：质量事故的实况资料；有关合同文件；有关的技术文件和档案；相关的建设法规；八、某工程工程开工前，承包单位向监理工程师提交了施工进度方案，如下图
25、所示，该方案能满意合同工期100 天的要求，所以获得监理方的批准；欢迎下载精品学习资源在上述施工进度方案中，E 与 G 两项工作共用一台挖土机，使用的先后次序不限，但为了有效地使用该挖土机，依据所提交的施工进度方案，方案于开工第25 天时进场投入使用，而且支配在E 先使用该台机械后，立刻转到G 工作接续使用；在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B 停工 10 天（其他连续时间不变），监理工程师准时向承包方发出通知，要求承包方调整进度方案，以保证该工程按合同工期完成；承包方提出的调整方案及附加要求（以下各项费用数据均符合实际）如下：1. 调整方案，将工作J 的连续时间压缩 10 天；2
26、. 费用补偿要求：（ 1）工作 J 压缩 10 天，增加赶工费 50000 元；（ 2）挖土机闲置 10 天，补偿 600 10=6000（元）（ 600 元 /天为挖土机租赁费）；（ 3）由于工作 B 停工 10 天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合缺失45000 元；【问题】1. 工作 B 停工 10 天后，承包方提出的进度方案调整方案是否合理？该方案如何调整更为合理？2. 承包方提出的各项费用补偿要求是否合理？为什么？监理工程师应批准补偿多少元？3. 指出方案调整前、后的关键线路为哪条？【参考答案】1. 施工单位所提出的保证工期的调整方案不合理，由于他没有考虑利用时差的条件，以及 E、
27、G 两工作使用挖土机的次序不受限制的条件；赶工方案会增加费用及施工组织上的复杂性；合理的调整方案应当是利用E 、H 工作的总时差（ 25 天），将 E 工作放在 G 工作之后，即 G 工作先使用挖土机，然后E 工作再使用；这样就不会影响合同工期；详细支配如下图所示；欢迎下载精品学习资源2. 对于承包单位提出的各项费用补偿的要求，处理如下：（ 1）增加赶工费不合理，不予以补偿；由于如上图所示的支配不需要赶工；（ 2）建议挖土机可以改在开工后第35 天（第 36 天上班）进现场，即不需要补偿10 天的闲置费；（ 3）其他的机械闲置及人员窝工缺失补偿合理；由于是由于业主方面变更设计引起的；因此，监理
28、工程师应批准补偿45000 元；3.调整前的原方案关键线路有两条，即1-2-5-7-8-9和 1-3-4-5-7-8-9 ，调整后的方案，关键线路也有两条，即：1-2-3-4-8-9 和 1-2-3-4-5-7-8-9.九、某学校为解决单身老师的住房问题，拟建设一栋宿舍楼，地上20 层地下 2 层，钢筋混凝土剪力墙结构；业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同；施工单位 总承包单位 将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同；施工合同中说明：建筑面积22000m2，建设工期为 400 天， 1996 年 3 月 4 日开工， 1997年 4 月 14 日竣
29、工，工程造价为3400 万元；合同中定的结算方法：合同价款调整范畴为业主认定的工程量增减，设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费；调整依据为本地区工程造价治理部门公布的价格调整文件；问 在履行合同过程中发生下述几种情形，请按要求回答疑题；1. 总包单位于2 月 25 日进场，进行开工前的预备工作；原订于3 月 4 日开工，因业主办理伐树手续而延误至28 日才开工，总包单位要求工期顺延3 日；问此项要求是否成立.为什么 .2. 在基础开挖过程中，土方公司遇到地下文物，因而实行了必要的爱护措施；因此， 总包单位请他们向业主要求索赔；请问此项要求是否成立.依据是什么？3. 总包单位在基础回填过程
30、中，已按规定取土样，试验合格；监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格；总包单位要求监理单位支付试验费；试问此项要求是否成立 .为什么 .4. 总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进讨论，在本公司试验室内进行实验，改进胜利用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付；监理工程师是否批准.为什么 .欢迎下载精品学习资源5. 在结构施工过程中，总包单位经总监理工程师同意更换了原工程经理，组织治理一度失调，导致封顶时间延误5 天；总包单位以总监理工程师同意为由，要求赐予适当工期补偿；总监理工程师是否批准.为什么 .6. 监理工程师检查厕浴间防水工程，发觉有漏水房间，逐一
31、记录并要求防水公司整 改；防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可；事后发觉仍有部分房间漏水，需进行返工；试问返修的经济缺失由谁承担.监理工程师有什么错误.【参考答案】：1. 成立，由于属于业主未准时供应施工场地；2. 不对，由于土方公司为分包，与业主无合同关系；3. 不对，由于按规定，此项费用应当由业主来支付；4. 不批准，由于此项费用应由总包单位承担；5. 不批准，虽然总监理工程师同意更换，但不等于免除总包单位应负的相关责任；6. 经济缺失由防水公司承担；监理工程师的错误： 1不能凭口头汇报即签证认可，应到现场复验； 2不能直接要求防水公司整改，应当要求总包单位整改；
32、3不能依据分包单位的要求进行签证，应依据总包单位的申请进行复验、签证；十、某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构商住楼工程工程施工阶段的监理合同， 专业监理工程师例行在现场巡察检查、旁站实施监理工作；在监理过程中，发觉以下一些问题；1. 某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置；2. 某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中发觉模板涨模；3. 某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正预备浇筑混凝土；4. 某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合
33、同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查；施工单位即行将管沟回填掩盖了将近一半；监理工程师发觉后认为该隐藏工程未经检查认可即行掩盖， 质量无保证；5. 施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了 200m2 的防水工程；问题 以上各项问题监理工程师应如何分别处理.欢迎下载精品学习资源参考答案 1指令停工，报告业主，组织设计和施工单位共同讨论处理方案，如确属设计问题，需变更设计，请设计单位变更设计并获认可后，指令施工单位按变更后的设计图施工；延误的缺失由业主方承担，擅自变更部分的缺失由承包方承担；如属施工方案
34、或施工方法不当， 指令施工单位重新拟定方案，新方案经审查批准后，指令施工单位按原图施工；已施工完的不合格部分按原图纸返工；由此产生的缺失由承包方承担；2. 指令停工，检查涨模缘由，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知连续施工；由此产生的缺失由施工单位承担；3. 指令停工，下令拆除封闭模板，使满意检查要求，经检查认可，通知复工；由此产生的工期拖延及经济缺失，由施工单位承担；4. 指令停工，进行隐藏工程检查，对已经掩盖的管道要求剥露，重新检验；如隐检合格，签证复工，由此产生的工期拖延和经济缺失由业主承担；如隐检不合格，下令返工，所产生的工期拖延及增加的费用由施工单位承担；5. 指令停工，检查分包单位资质；如审查合格，答应分包单位连续施工；如审查不合格，指令施工单位令分包单位立刻退场，施工单位 承包方 承担责任；无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的 200 m2 防水工程进行质量检查，如不合格，承包商承担整改责任；欢迎下载