《2022工程勘察设计合同范本 (1篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程勘察设计合同范本 (1篇).docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程勘察设计合同范本（菁华1篇）2022工程勘察设计合同范本1委托方（甲方）地址：邮码:电话：法定*人：职务：承包方（乙方）地址：邮码：电话：法定*人：职务：依照*合同法的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详 见委托勘察设计项目表（见附件）第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方 案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶 段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交 付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任按照各设计
2、阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察 设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标 有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的*面图，土地使用证的复制件， 并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书；选址报告； 规划要求;原料（或经过批准的资源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文 件;经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;能满足初步设计要求的 勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫 生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步
3、设计文件和满足施工图设计要 求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。本合同附件：建筑工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建 设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览 表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份； 副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证意见：地址：地址：经办人：法定*人（签名）：法定*人（签名）：鉴（公）证机关（章）委托*人（签名）：委托*人（签名）：开户银行： 开户银行：帐号：帐号：电话：电话：电挂：电挂：邮政编码：
4、邮政编码:签约时间 年 月日签约地点有效期限年 月 日至年 月 日附表一：建设工程设计委托书委托方委托承包方进行 设计工作工程设计项目表工程编号设计内容项目名称 建设性质 投资（万元）规模 建筑层数 结构附表二：工程、地质勘察委托书建设单位工程名称场地位置设计单位要察求资提料2022工程勘察设计合同范本（菁华1篇）（扩展2）2022工程勘察合同范本（菁华1篇）2022工程勘察合同范本1工程名称：工程地点：合同编号：勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：深圳市规划与国土资源局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担 任务。根据*合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘 察设计市场管理规定、
5、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关 法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质 量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况工程名称：工程建设地点：工程规模、特征：工程勘察任务委托文号、日期：工程勘察任务（内容）与技术要求：承接方式：预计勘察工作量：第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠 性负责。提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许 可等批件（复印件）。提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总*面布置图。提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。提供勘
6、察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管 道、人防设施、洞室等）及具*置分布图。发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相 应费用。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行 收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。开工及提交勘察成果资料的时间。本工程的勘察工作定于年月一日开工，一年月日提交勘察成果 资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同 第六条规定办理。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准， 如遇特殊情况（设
7、计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的 停、窝工等）时，工期顺延。收费标准及付费方式。本工程勘察按*的现行收费标准计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。*的收费标 准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。本工程勘察费预算为元（大写_）,合同生效后3天内，发包人应 向勘察人支付预算勘察费的20刎乍为定金，计_元（本合同履行后，定金抵作 勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，底包人还应按实际完成工程进 度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工 作乐业结束后_天内，发包人向勘察人4预算勘察费的_%
8、,计_元； 提交勘察成果资藉后10天内，发包人应一次付清全部工程善用。第五条发包人、勘察人责任发包人责任发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要 求，并按第二条规定提供文件资料。在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地 下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏 物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发 包人承担民事责任。发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题 （如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影 响施工正常进行的有关问题、*整施工现场、修好
9、通行道路、接通电源水源、挖 好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人 应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行 保健防护，并承担费用。工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料 计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与 勘察人的人员一起验收。勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生 的工作量支付勘察费。为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提 供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。由于发包人原因造成勘察人停
10、、窝工，除工期顺延外。发包人应支付 停、窝工费（计算方法见）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘 察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、 数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不 得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项 目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。勘察人贡任勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要 求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质
11、量合格的勘察成果资料，并对其 负责。出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补 充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察 人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人 支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的%o在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察*设计，派人与发包人的人员一起 验收发包人提供的材料。勘察过程中，根据工程的岩*程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文 地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见， 并办理正式
12、变更手续。在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规 章*,承担其有关资料保密义务。本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条违约责任由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回 进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的*均工日产值计 算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时， 其运工勘察费用由勘察人承担。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求*合同时，勘察 人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作 量在
13、50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的 工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支 付勘察费的千分之一逾期违约金。由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一 日，应减收勘察费千分之一。本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行 合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议， 补充协议与本合同具有同等效力。第八条其它约定事项：第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解 不成的，可以
14、由仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土 资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终 止。本合同一式份，发包人份、勘察人份。发包人名称：（盖章）法定*人：（签字）委托*人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案:勘察人名称：（盖章）法定*人：（签字）委托*人：（签字）住 所：邮政编码：电 话：传 真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年 月日鉴证日期：年 月日2022工程勘察设计合同范本（菁华1篇）（扩展3）施工合同范本 建设工程勘察设计合同（
15、菁华1篇）施工合同范本 建设工程勘察设计合同1建设工程勘察设计合同委托方（甲方）：地址：邮码：电话：法定*人：职务：承包方（乙方）：地址：邮码：电话：法定*人：职务：依照*合同法的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详 见委托勘察设计项目表（见附件）O第二条 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方 案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶 段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交 付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任按照各设
16、计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察 设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标 有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的*面图，土地使用证的复制件， 并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书；选址报告； 规划要求；原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的 协议文件；经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；能满足初步设 计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、 工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的
17、初步设计文件和满足施工图设计要 求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。收到乙方交付的设计文件后，应及时报请*, *意见用书面转送给乙 方。*施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，*设计技术交底，通知乙 方参加试车考核及竣工验收。在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生 活条件。委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、*外技术考察直至建 成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三 方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
18、第四条乙方责任按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各 阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8 份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另 行收费。乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计 技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进 行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、 设备清单）。初步设计经上级主管部门*后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方 负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务 书批准机关的
19、意见书，经双方协商，另订合同。乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解 决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工 程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计*,并参加 隐蔽工程验收。对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关 规定办理。12上一页下一页2022工程勘察设计合同范本（菁华1篇）（扩展4）2022工程设计合同范本（菁华2篇）2022工程设计合同范本1发包方（以下简称甲方）：住所地址：联系电话：手机号：承 包方（以下简称乙方）：单 位名称：营 业执照号：注 册地址：法 定*人：联系电话：委托*人
20、：联系电话：设计负 责人：联系电话：根据 *经济合同星，以及装饰行业的看茨加鹿，经双方山南，签订本合同，并共同履行。第一条 工程项目甲方委托乙方承担以下工程设计任务：工程 名称：工程地址：第二条设计收费及支付方法（一）本工程设 计厮藜按照国家和现行岳场收海标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元/*方 米（套内使用面积），估算总收费 元，金额大写元。（二）付款方式甲乙双方 经协商采用以下付款方式（将不选定的方式划去）1、 双方另定。2、 按下列 方式执行。（1）上门测量，价格： 元（2）定金： 元（3）出*面方案图，方 案： 份，价格： 元/份（4）出*立面图及剖面图，价格： 元（5）出水电施工
21、图，价格： 元（6）出效果图，价格： 元/张第三条 设计内容及完成日期的约 定（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。（二）*立面图1、*面 家具布置图；2、地面图；3、天花图；4、现场制作的家具立面图；5、门立面 图；6、厨房、卫生间立面图（定做的厨房除外）；7、电视背景墙立面图；8、 其它现场需施工墙面的立面图（三）剖面图1、应标明材质、用料、颜色等 2、门窗套剖面图3、 家具剖面图4、 玄关剖面图5、 厨房上下柜剖面图6、 天花剖面图7、 电视背景墙剖面 图8、其它需施工处剖而图（四）水电施工图（五）甲乙双方约定，从合同生效之日起， 天内完成*面方案图；*面方案通过后 天内完成*施工
22、图。第四 条 双方责任（一）甲方责任1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提 交资料质量达到工程设计要求。2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设 计费。3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费 用由甲方承担。（二）乙方责任1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件 的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间 及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。第五条违约责任 （-）由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提 交日期的次日起
23、计算，每延误一天，向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费 的 违约金。（二）由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继 续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿 金额不超过该部分工程的全部设计费。（三）甲方不履行合同时，乙方不返回 定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还 甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。第六条 合同生效、中止与结束收到乙方交付的设计文件后，应及时报请*, *意见用书面转送给乙 方。*施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，*设计技术交底，通知乙 方参加试车考核及竣工验收。在勘察设计人员进入现
24、场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生 活条件。委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、*外技术考察直至建 成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三 方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各 阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8 份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另 行收费。乙方要根据批准的设计任务书或
25、上一阶段设计的批准文件，以及有关设计 技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进 行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、 设备清单）初步设计经上级主管部门*后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方 负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务 书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解 决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工 程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计*,并参加 隐蔽工程验收。对于复杂项目
26、，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关 规定办理。勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程 地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同 生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方（一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期 以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。（二）甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时.，应提前一周书面通知对方， 对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执
27、行。未 达成协议前，本合同继续有效。（三）因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不退还。（四）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本 合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除 外。第七条 合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成 时，采取下列第一种方式解决：1、向消费者委员会申请调解；2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁；3、向有管辖权的人民 *； 4、其它解决方式：第八条未尽事宜与附加条款（一） 本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。（二）本合同附加条款如下：1、2、3、
28、第九条 合同文本 本合同经甲、乙双方 签字（盖章）后生效。 本合同签订后工程不得转包。 本合同一式两份，甲、 乙双方各执一份。 合同履行完后自动终止。 本合同实行当事人自愿鉴证原 则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同 双方当事人的合法权益。甲方：乙方：签章：签章：签约地址：签约地址：签约日期：签约日期：20xx工程设计合同范本2022工程设计合同范本220xx工程设计合同范本是由魔方合同网设计合同栏目小编精心为大家 准备的，欢迎大家阅读。工程名称：工程地点：合同编号：由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：深圳市规划与国土资源局监制发包人：设计人：
29、发包人委托勘察人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订*合同法、*建筑法。建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设 工程勘察设计市场管理规定。深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地使用权出 让合同书。国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容工程名称：设计指标建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 序号资料及文件名称 文件编号份数提交日期有关事宜1用地方案图2建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书3第四条设计人应向发包人交付的设计
30、资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为 元*。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20%定金20%定金说明：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。在提交最后一部分 施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。实际设计费按初步设计概算（施工图 设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签 订补充协议。本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任发包人责任：发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料 及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计
31、人违反建 设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定及国家有关标准 进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四 条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新 确定提交设计文件的时间。发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交 资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充 协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设 计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按 收费标准，相应支付设计费。发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设
32、计资料及文件时，如果设 计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工 费。发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生 活及交通等方便条件。发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计 算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件 不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情 况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。设计人责任：设计人应严格按照建设用地规划许可证或土地使用权出让合同 书的有关规定，有关工程*性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发 包人提出的设计要求，进行工程设
33、计，技术经济指标符合深圳市建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其 负责。设计人采用的主要技术标准是：设计合理使用年限为 年。设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付 资料及文件。设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计*,并根据*结 论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付 设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交 底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人 仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由 双方商定。设计人应
34、保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交 的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包 人有权向设计人索赔。第七条违约责任在合同履行期间，发包人要求终止或*合同，设计人未开始设计工作 的，不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行 的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶 段设计费的全部支付。发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾 期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时， 设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审 批部门对
35、设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按条规定支付设计 费。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计 人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接 受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人 支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%o由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文 件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。合同生效后，设计人要求终止或*合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双 方应另行签订补充协议或技术咨询服
36、务合同。设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关 出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工 程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其 规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要 设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、*外技 术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出 国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行
37、支付费用。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主 管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事 人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民*。本合同一式份，发包人 份，设计人份。本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。本合同生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电 报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。其它约定事
38、项：发包人名称：（盖章）法定*人：（签字）委托*人：（签字）住所：设计人名称：.（盖章）法定*人：（签字）委托*人：（签字）住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：备案号：备案日期：年月日邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：经办人：鉴证日期：年_月_日2022工程勘察设计合同范本（菁华1篇）（扩展5）建设工程勘察设计合同范文范本（菁华2篇）建设工程勘察设计合同范文范本1建设工程勘察设计合同发包方： 承包方：根据*经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规 定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程名称;工程地点;工程规模一:工程投
39、资第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、 二）第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按*执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付 定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结 清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的3 0 %,设计任务的定金为估算设计费的20 %。本工程的勘察费为元估算设计费为 元。委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍 返还定金。第四条委托方的义务1 -委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、 进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要
40、求及期限见附表三。2 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和 生活条件：(1 )(2 )(3 )3 .委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、*外技术考察 直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4 .按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5 .维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重 复使用。第五条承包方的义务1 .承包方应在 年 月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计 文件份数。详见附表四。2 .初步设计经上级主管部门*后，在原定
41、任务书范围内的必要修改，由 承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机 关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。建设工程勘察设计合同范文范本2建设工程勘察设计合同发包方：承包方：根据*民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方 协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称;工程地点;工程规模;工程投资。第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按*执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结
42、清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的3 0 %,设计任务的定金为估算设计费的2 0 %。本工程的勘察费为元估算设计费为O委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还 定金。第四条委托方的义务1 .委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度 与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。2 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活 条件：(1 )(2 )(3 )3 .委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、*外技术考察直至 建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。4 .按有关
43、规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5 .维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使 用。第五条承包方的义务1 .承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件 份数。详见附表四。2 .初步设计经上级主管部门*后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包 方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或 设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3 .设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交 底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设
44、计变更和修改预算，参加试车考 核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计*, 并参加隐蔽工程验收。常驻*费用由双方协商(另附协议)。第六条违约责任1 .因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期 造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或 免收勘察设计费。具体规定如下：(1) 设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复 用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成 施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时，甲 方负责结算全部勘
45、察费。第六条违约责任甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定 金。甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响 乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按 乙方实际损失的工日，以日产值元计算，增补设计费。甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲 方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设 计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际 进度补交费用。甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收 的定金和设计费不予退回。由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极 采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部 分勘察设计费相等的赔偿金。勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定， 每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时，甲方付给乙方该阶 段设计费的% （经批准生效）甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天 偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计 时，每影响一天应减付设计费1%.第七