《2023年年土木建设工程勘察设计合同范本(篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年年土木建设工程勘察设计合同范本(篇).docx(83页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年年土木建设工程勘察设计合同范本(篇) 随着法律法规不断完善,人们更加重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成看法一样时,制定合同可以享有肯定的自由。那么合同应当怎么制定才合适呢?下面是我为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。 土木建设工程勘察设计合同范本篇一 地址:_ 邮码:_ 电话:_ 法定代表人:_ 职务:_ 承包方(乙方):_ 地址:_ 邮码:_ 电话:_ 法定代表人:_ 职务:_ 依照中华人民共和国民法典的有关规定,经双方协商一样签订本合同。 第一条 甲方托付乙方担当的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计项目表。 其次条 乙方依据托付的勘察设
2、计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,详细规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 第三条 甲方责任 1.根据各设计阶段协议书的规定,向乙方供应有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对供应的时间 、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地运用证的复制件,并支配好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料:经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;
3、原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料,民用项目的运用要求;能满意初步设计要求的勘测资料,须要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护预料资料等。 托付施工图设计时,应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后,应刚好报请有关部门审查,审查看法用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参与试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作
4、引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的单位参与。 5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复运用。对转让后重复运用的项目,乙方不负任何技术责任。 6.根据国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。 第四条 乙方责任 1.根据甲方供应的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,依据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 2.乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协
5、议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。 4.乙方对所担当设计的建设项目应协作施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。 5.对于困难项目,须要乙方帮助收集设计基础资料时,
6、应按技术服务的有关规定办理。 6.勘察单位应根据现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 第五条 勘察设计费用 乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。 第六条 违约责任 1.
7、甲方不履行合同,无权恳求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值_元计算,增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。 4.甲方因故要求停止设计时,应刚好用书面通知乙方,乙方应马上停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费
8、不予退回。 6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责主动实行补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与干脆损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的_%(经批准生效)。 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。 9.乙方不刚好到现场处理有关设计问题,不刚好按审批机关看法修改设计时,每影响一天应减付设计费1%。 第七条 合同执行过程
9、中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按( )项解决。 土木建设工程勘察设计合同范本篇二 订立合同双方: 建设单位:_(以下简称甲方); 勘察单位:_勘察院(以下简称乙方)。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,依据已被正式批准的建设项目安排,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。 其次条勘察的范围、进度和质量_。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时,甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订
10、合同时,甲方必需在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_份,提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝打算材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,假如甲方支配住款待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)
11、应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负担);生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复运用。 第四条乙方的义务 1.乙方应根据现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察,_年_月_日提交全部勘察资料,提交测量透亮图_份,提交工程地质报告书一式_份(如甲方须要加英加晒图纸资料,另外
12、收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工_天以上,工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付方法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费,总价预料为_元。自本勘察合同生效后_日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2.属于特别工程(如自然地质条件困难
13、,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特殊重大、紧急、有特别要求的工程,特殊小的工程等)的收费方法,原则上按勘测工程总价加收_%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.假如由于甲方变更安排,或供应的资料不精确,或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。 第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应接着完善勘察,并依据造成的损失
14、状况担当经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,削减或不付勘察设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟供应勘察文件,时间达_天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 第八条纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以干脆向人民法院起诉。 第九条其它 _。 本合同_年_月_日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同
15、如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式_份,甲乙双方各执_份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行_各留存一份。 建设单位(甲方)(盖章):_勘察单位(乙方)(盖章):_ 代表人(签字):_代表人(签字):_ 联系人:_联系人:_ 通讯处:_通讯处:_ 电话或电报:_电话或电报:_ 开户银行:_开户银行:_ 帐号:_帐号:_ _年_月_日_年_月_日 土木建设工程勘察设计合同范本篇三 工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ 勘察证书等级:_ 发包人:_ 勘察人:_ 签订日期:_ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人:_ 勘察人:_ 发包人托
16、付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程建设地点:_ 1.3工程规模、特征:_ 1.4工程勘察任务托付文号、日期:_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:_ 1.6承接方式:_ 1.7预料勘察工作量:_ 其次条发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料,并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件),以及用地(附
17、红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1开工及提交勘察成果资料的时间。
18、4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工,_年_月_日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。 4.2收费标准及付费方式。 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。 国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_),
19、合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计_元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度_%时,向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款,计_元;勘察工作外业结束后_天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的_%,计_元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未供应上
20、述资料、图纸,或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并担当其费用。 5.1.4若勘察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危急作业的现场人员进行保健防护,并担当费用。 5.1.5工程勘察前,若发包人负责供应材料的
21、,应依据勘察人提出的工程用料安排,按时供应各种材料及其产品合格证明,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件,并担当费用;如不能供应时,应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。 发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书
22、、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人贡任 5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 5.2.2出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部
23、勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中,依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度,担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察
24、人应负的其它责任。 第六条违约责任 6.1由于发包人未给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的
25、勘察费。 6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.5由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。 6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。 第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条其它约定事项:_ 第九条本合同发生争议,发包人、勘察人应刚好协商解决,协商或调解不成的,可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备
26、案。 发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式_份,发包人_份、勘察人_份。 发包人名称:_勘察人名称:_ (盖章)(盖章) 法定代表人:_(签字)法定代表人:_(签字) 托付代理人:_(签字)托付代理人:_(签字) 居处:_居处:_ 邮政编码:_邮政编码:_ 电话:_电话:_ 传真:_传真:_ 开户银行:_开户银行:_ 银行帐号:_银行帐号:_ 土木建设工程勘察设计合同范本篇四 工程名称:_ 托付单位:_ 设计单位:_ 设计编号:_ 合同编号:_ 订立合同双方: 建设单位:_,以下简称甲方; 设计单位:_,以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设
27、计任务,依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一、工程名称,规模,投资额,建设地点 甲方托付乙方担当_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_ 二、甲方的义务 年 月 日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料,须要经过科研取得的技术资料。 甲方在_年_月_日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资
28、料必需保证质量,不得随意变更。 年 月 日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增加文件分数和须要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。 大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件 年 月 日双方签字后生效,全部设计任务完
29、成后失效。 本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以干脆向人民法院起诉。 土木建设工程勘察设计合同范本篇五 托付方:_(以下简称甲方) 承包方:_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一样,签订本合同。 第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计项目表(见附件)。 其次条乙方
30、依据托付的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,详细规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)根据各设计阶段协议书的规定,向乙方供应有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地运用证的复制件,并支配好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下资料:经过批准的
31、设计任务书,选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料,民用项目的运用要求;能满意初步设计要求的勘测资料,须要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护预料资料等。 托付施工图设计时,应供应经过批准的初步设计文件和满意施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。 (二)收到乙方交付的设计文件后,应刚好报请有关部门审查,审查看法用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参与试车考核及竣工验收。 (三)在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应
32、必要的工作和生活条件。 (四)托付协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的单位参与。 (五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复运用。对转让后重复运用的项目,乙方不负任何技术责任。 (六)根据国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。 2.乙方责任 (一)根据甲方供应的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。依据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 (二)乙方要依据批准的设计任务书或
33、上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 (三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。 (四)乙方对所担当设计的建设项目应协作施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。
34、(五)对于困难项目,须要乙方帮助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。 (六)勘察单位应根据现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。 第四条勘察设计取费 乙方依据国家批准的勘察设计取费标准及方法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分
35、之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。 第五条经济赔偿 1.甲方不履行合同,无权恳求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。 4.甲方因故要求停止设计时,应刚好用书面通知乙方,乙方应马上停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲
36、方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。 6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责主动实行补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与干脆损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_。(经批准生效) 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。 9.乙方不刚好到现场处理有关设计
37、问题,不刚好按审批机关看法修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。 第六条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 第七条其它 1.合同未尽事宜,经双方协商一样,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。 土木建设工程勘察设计合同范本篇六 建设工程勘察设计合同 发包方:_ 承包方:_ 依据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一样,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称_; 工程地点_; 工程规模_; 工程投资_。 其次条托
38、付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付方法,自合同生效后天内,托付方应向承包方给付定金。 合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分托付方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 托付方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条托付方的义务 1.托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。 供应资料的内容,技术要求及期限见附表三
39、。 2.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应以下工作和生活条件: (1) (2) (3) 3.托付方协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的承包方参与。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复运用。 第五条承包方的义务 1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并担当责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有