《建设工程施工合同(空白).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同(空白).docx(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、合同编号:_地址:_联系方式:_地址:_联系方式:_鉴于业主拟进行建设工程,并根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就建设工程的施工事项达成如下协议:一、工程概述1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:_二、施工期限2.1 本工程的施工期限为_个月,自双方签订本合同之日起计算。2.2 施工方应按约定的工期完成工程。若因施工方原因导致工程延期,应按照延期天数向业主支付违约金,违约金计算方式为:延期天数日违约金金额(日违约金金额为工程总造价的千分之一)。三、工程质量3.1
2、施工方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2 工程验收不合格的,施工方应按照业主的要求及时整改,直至达到约定的质量标准。四、工程造价4.1 工程的造价为_元(大写:_元整),其中包括:(1)施工费:_元;(2)材料费:_元;(3)人工费:_元;(4)其他费用:_元。4.2 施工方应向业主提供正式的工程结算报告,双方按照约定的比例分配工程造价。五、付款方式5.1 业主应按照施工进度支付工程款,具体支付比例和时间如下:(1)施工前,业主支付工程造价的30%;(2)工程进度达到50%时,业主支付工程造价的30%;(3)工程验收合格后,业主支付剩余的
3、40%。5.2 施工方开具正规发票,业主按照约定时间支付工程款。六、违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2 施工方若违反工程质量、安全、进度等约定,应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):_乙方(盖章):_甲方代表(签名):_乙方代表(签名):_签订日期:_附件:1.
4、 工程设计文件2. 工程预算明细表3. 施工方案和施工组织设计4. 工程验收标准和方法5. 材料合格证明及检测报告6. 相关法律法规和技术规范第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导合同编号:_地址:_联系方式:_地址:_联系方式:_地址:_联系方式:_鉴于业主拟进行建设工程,并根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,为确保工程质量和进度,引入第三方主体进行质量监督和施工管理,特达成如下协议:一、第三方主体的职责和权利1.1 丙方作为第三方主体,负责对工程的质量和进度进行监督和管理。1.2 丙方有权对施工方的施工过程进行现场检查
5、,确保施工方按照约定的工程内容和质量标准进行施工。1.3 丙方有权要求施工方整改不符合约定质量标准的工程部分,直至达到约定的质量标准。1.4 丙方有权对施工进度进行监督,确保施工方按照约定的工期完成工程。1.5 丙方在履行监督职责过程中,发现施工方有违反法律法规、行业标准或本合同约定的,有权要求施工方立即停止违法行为,并及时报告甲方。二、甲方的权益和责任2.1 甲方作为业主,有权按照约定的工期和质量要求接收工程。2.2 甲方有权按照约定的付款方式支付工程款,对施工方的施工过程和工程质量进行监督。2.3 甲方在丙方的协助下,有权要求施工方整改不符合约定质量标准的工程部分,直至达到约定的质量标准。
6、2.4 甲方在丙方的协助下,有权对施工进度进行监督,确保施工方按照约定的工期完成工程。2.5 甲方应按照约定向丙方支付第三方监督费用。三、乙方的权益和责任3.1 乙方作为施工方,有权按照约定的工程内容和质量标准进行施工。3.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如有延期,应按照约定向甲方支付违约金。3.3 乙方应按照丙方的监督要求,及时整改不符合约定质量标准的工程部分,直至达到约定的质量标准。3.4 乙方应按照约定的付款方式接收工程款,并按照约定向丙方支付第三方监督费用。四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。4.2 乙方若违反
7、工程质量、安全、进度等约定,应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1 本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。6.2 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):_乙方(盖章):_丙方(盖章):_甲方代表(签名):_乙方代表(签名):_丙方代表(签名):_签订日期:_附件:1. 工程设计文件2. 工程预算明细表3. 施工方案和施工组织设计4. 工程验收标准和方法5. 材料合格证明及检测报告6. 相关法律法规和技术规范第三方主体介入的意义和目的:
8、第三方主体的介入,旨在确保工程质量和进度,提高甲方的权益保障。通过丙方的专业监督和管理,可以有效预防和解决施工过程中的质量问题和安全风险,确保工程按照约定的内容和质量标准顺利完成。同时,丙方作为独立第三方,能够客观公正地监督施工方的施工过程,维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义:甲方作为业主,在引入第三方主体的情况下,仍为主要利益主体和决策者。甲方有权对工程质量和进度进行监督,并要求施工方和第三方主体按照约定的标准和要求履行合同义务。通过明确甲方的权益和责任,以及增加甲方的权利条款和多种利益条款,可以确保甲方的合法权益得到充分保障,实现甲方对工程质量和进度的有效控制。第三篇范文:第三方主
9、体+乙方权益主导合同编号:_地址:_联系方式:_地址:_联系方式:_地址:_联系方式:_鉴于业主拟进行建设工程,并根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,为确保工程质量和进度,引入第三方主体进行质量监督和施工管理,特达成如下协议:一、第三方主体的职责和权利1.1 丙方作为第三方主体,负责对工程的质量和进度进行监督和管理。1.2 丙方有权对施工方的施工过程进行现场检查,确保施工方按照约定的工程内容和质量标准进行施工。1.3 丙方有权要求施工方整改不符合约定质量标准的工程部分,直至达到约定的质量标准。1.4 丙方有权对施工进度进
10、行监督,确保施工方按照约定的工期完成工程。1.5 丙方在履行监督职责过程中,发现施工方有违反法律法规、行业标准或本合同约定的,有权要求施工方立即停止违法行为,并及时报告甲方。二、乙方的权益和责任2.1 乙方作为施工方,有权按照约定的工程内容和质量标准进行施工。2.2 乙方应按照约定的工期完成工程,如有延期,应按照约定向甲方支付违约金。2.3 乙方应按照丙方的监督要求,及时整改不符合约定质量标准的工程部分,直至达到约定的质量标准。2.4 乙方应按照约定的付款方式接收工程款,并按照约定向丙方支付第三方监督费用。2.5 乙方在丙方的协助下,有权要求甲方履行合同约定的义务,包括支付工程款和配合施工等。
11、三、甲方的权益和责任3.1 甲方作为业主,有权按照约定的工期和质量要求接收工程。3.2 甲方有权按照约定的付款方式支付工程款,对施工方的施工过程和工程质量进行监督。3.3 甲方在丙方的协助下,有权要求施工方整改不符合约定质量标准的工程部分,直至达到约定的质量标准。3.4 甲方在丙方的协助下,有权对施工进度进行监督,确保施工方按照约定的工期完成工程。3.5 甲方应按照约定向丙方支付第三方监督费用。四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。4.2 甲方若违反合同约定,迟延支付工程款或违反配合施工等义务,应承担相应的违约责任。五、争
12、议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1 本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。6.2 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):_乙方(盖章):_丙方(盖章):_甲方代表(签名):_乙方代表(签名):_丙方代表(签名):_签订日期:_附件:1. 工程设计文件2. 工程预算明细表3. 施工方案和施工组织设计4. 工程验收标准和方法5. 材料合格证明及检测报告6. 相关法律法规和技术规范乙方为主导的目的和意义:乙方作为施工方,在引入第三方主体的情况下,仍为主要利益主体和决策者。通过明确乙方的权益和责任,并增加乙方的权利条款和多种利益条款,可以确保乙方的合法权益得到充分保障,实现乙方对工程质量和进度的有效控制。乙方有权要求甲方履行合同约定的义务,包括支付工程款和配合施工等,以确保工程的顺利进行。弱化甲方为主导的意义和目的:在引入第三方主体的模式下,甲方的主导地位相对减弱,但仍保持一定的权益和责任。甲方主要负责按照约定的工期和质量要求接收工程,支付工程款,并对施工过程和工程质量进行监督。通过丙方的协助,甲方可以更好地实现对工程质量和进度的控制,同时减轻甲方在施工过程中的管理和监督负担。