《空白的建设工程施工合同市政.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《空白的建设工程施工合同市政.doc（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建 设 工 程 施 工 合 同第一部分 协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围：承包范围： 三、合同工期开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准： 五、合同价款金额（大写）： （人民币）￥： 元 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知
2、书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并要质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同约定 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所： 住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理
3、人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开 户 银 行： 开 户 银 行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：工商行政管理部门鉴证： 建设行政主管部门备案（鉴证章） （鉴证章）经办人： 经办人：年 月 日 年 月 日鉴制机关：河南省工商行政管理局第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件2、合同文件组成及解释顺序：合同文件组成及解释顺序： 执行通用条款 3、语言文字和适用法律、标准及规范 31本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。32适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规： 执行通用条款 33适用标准、规范适用标准、规范的名称： 执行现行工程施工验收标准、规范 发包人提
4、供标准、规范的时间： 执行通用条款 国内没有相应标准、规范时的约定： 无 4、图纸 41发包人向承人提供图纸日期和套数: 开工前七天，提供图纸肆套。 发包人对图纸的保密要求: 无 使用国外图纸的要求及费用承担： 无 二、双方一般权利和义务5、工程师52监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权： 代表发包人对工程材料及施工过程进行全面监管。 需要取得发包人批准才能行使的职权： / 53发包人派驻的工程师姓名： 职务； 职权： 56不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理姓名： 职务： 项目经理 8、发包人工作81发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求
5、及完成的时间： 执行通用条款，开工前七日内 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前七日内 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前七日内 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前七日内 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前七日内 （6）水准点与座标控制点验要求： 开工前七日内 （7）图纸会审和设计交底时间： 开工前五日内 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由发包人负责协调处理 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 无 82发包人委托承包人办理的
6、工作： 无 9、承包人工作91承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需要设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 按照监理工程师的要求办理 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 执行通用条款 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 执行通用条款 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 由发包人负责协调办理 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 竣工前合格由承包人负责保护，期间由承包人发生的费用由承包人负责。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含
7、文物保护建筑）、古树名木和保护要求及费用承担： 执行通用条款 （8）施工场地清洁卫生的要求： 执行通用条款 （9）双方约定承包人应做的其他工作： 无 三、施工组织设计的工期 10、进度计划 101承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： 开工前五日内 工程师确认的时间： 自工程师接到三日内 102群体工程中有关进度计划的要求： 无 13、工期延误： 131双方约定工期顺延的其他情况： 执行通用条款 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 171双方约定中间验收部位： 按照工程验收规范规定的工序验收 19、工程试车 195试车费用的承担： 无 五、安全施工： 六、合同价款与支付 2
8、3、合同价款及调整 232合同价款采用 方式确定。（1） 采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 若发生设计变更、工程量增减、价格浮动，经监理工程师和发包人确认后，在合同价款的基础上据实进行增减。 风险费用的计算方法： / 风险范围以外合同价款调整方法： / （2）采用可谓价格合同，合同价款调整方法： / （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 无 233双方约定合同价款的其他调整因素： 执行通用条款 24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无 扣回工程款的时间、比例： 无 25、工程量的确认251承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每
9、月25日 26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备 274发包人供应的材料设备与一鉴表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符： 无 （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 无 （3）承包人可代为调剂串换材料： 无 （4）到货地点与一览表不符： 无 （5）供应数量与一览表不符： 无 （6）到货时间与一览表不符： 无 276发包人供应材料设备的结算方法： 无 28、承包人采购材料设备 281承包人采购材料设备的约定： 执行通用条款 八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收
10、321承包人提供竣工图的约定： 执行通用条款 326中间交工工程的范围和竣工时间： 无 十、违约、索赔和争议 35、违约351本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 双方约定的发包人其他违约责任： 无 352本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
11、执行通用条款 双方约定的承包人其他违约责任： 无 37、争议371双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请 调解；（2）采用第 种方式解决，并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。十一、其他 38、工程分包381本工程发包人同意承包人分包的工程： 不同意分包 分包施工单位为： 无 39、不可抗力 391双方关于不可抗力的约定： 执行通用条款 40、保险 406本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容： 由发包人确定 发包人委托承包人办理保险事项： 无 （2）承包人投保内容： 由承包人确定 41、担保 413本工程双方约定担保事项如下： （1）发包人向承包人提供履约担
12、保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项： 无 46、合同份数 461双方约定合同副本份数： 47、补充条款 本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，双方签字盖章后与本合同有同等法律效力。 工程质量保修书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用, 经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容、 质具体质量保修内容双方约定如下：承包方所承包施工的
13、全部工程内容。 二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按总工程验收合格之日起计算质量保修期。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下： 1. 施工承包范围内的全部施工内容，保修期为 年；其他约定：无。 三、质量保修责任 1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人的修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程的主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为竣工决算总价款的 。 五、质量保修金的返还 在质保期内不出现质量问题或有质量问题承包人自行及时采取补救措施修复后，发包人在质量保修期满后 天内一次性返还保修金。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人、双方共同签署后生效。 发包人（公章） 承包人（公章） 法定代表人（签字） 法定代表人（签字） 年 月 日 年 月 日- 11 - / 11