《建设工程合同书XX.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同书XX.docx(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程合同书合同编号:_甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方为实施某项建设工程,需要乙方提供相应的建设服务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 工程内容1.1 本合同约定的建设工程项目名称为:_。1.2 工程地点为:_。1.3 工程规模及建设内容:_。1.4 工程质量标准:按照建设工程质量管理条例及相关法律法规、规范和标准执行。第二条 合同价格2.1 乙方向甲方提供的建设服务的总价为人民币(大写):_元整(小写):_元。2.2 合同价款支付方式及支付进度:(1)双方签订合同后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支
2、付乙方合同总价款的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方合同总价款的20%。第三条 工程进度及工期3.1 工程计划开工日期为:_年_月_日。3.2 工程计划竣工日期为:_年_月_日。3.3 乙方应按照约定的工期完成工程建设,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。第四条 乙方义务4.1 乙方应按照约定的建设内容、质量标准和安全要求完成工程建设。4.2 乙方应保证工程建设的安全生产,遵守国家关于安全生产的法律、法规和规范。4.3 乙方应保证工程建设的环保要求,遵守国家关于环境保护的法律、法规和规范。4.4 乙方应按照约定的工期完成工程建设,并承担工程建设的质量、安全、环保
3、等责任。第五条 甲方义务5.1 甲方应按照约定的付款方式和进度支付合同价款。5.2 甲方应协助乙方办理工程建设所需的相关手续,包括但不限于土地、规划、建设、环保等方面的审批手续。5.3 甲方应提供工程建设所需的场地、基础设施等,确保工程建设的顺利进行。5.4 甲方应对乙方提供的建设服务进行合理监督,提出合理建议,但不得干涉乙方的正常施工。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定的建设内容、质量标准和安全要求完成工程建设的,甲方有权要求乙方在规定期限内予以整改,并承担产生的费用。6.2 乙方未按照约定的工期完成工程建设的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款每日违约金比
4、例违约天数。6.3 甲方未按照约定的付款方式和进度支付合同价款的,乙方有权拒绝继续履行合同,并要求甲方支付迟延付款违约金,违约金计算方式同上。6.4 双方违反合同的其他约定,应承担相应的违约责任。第七条 争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_年_月_日1. 工程建设相关法律法规、规范和标准2. 工程设计文件
5、、施工图纸等3. 工程进度计划、施工组织设计4. 安全生产及环保措施方案5. 其他与工程建设相关的文件和资料第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导合同编号:_甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方为实施某项建设工程,需要乙方提供相应的建设服务,并引入第三方主体作为辅助服务提供商,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 第三方主体1.1 本合同涉及的第三方主体为:_(以下简称“第三方”)。1.2 第三方主体应具备相关资质和能力,提供与工程建设相关的辅助服务。1.3 第三方主体应按照甲方的要求,协助乙方完成工程建设。第二条 甲方的权益2.1 甲方有权对乙方和第三方主
6、体的工程建设服务进行监督和检查,确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。2.2 甲方有权根据合同约定,要求乙方和第三方主体履行相应的义务,确保工程建设顺利进行。2.3 甲方有权要求乙方和第三方主体承担违约责任,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的违约。2.4 甲方有权根据合同约定,获取乙方和第三方主体提供的工程建设服务相关的各类文件和资料。2.5 甲方有权要求乙方和第三方主体按照约定的工期完成工程建设,并承担相应的违约责任。第三条 乙方的义务及限制3.1 乙方应按照约定的建设内容、质量标准和安全要求完成工程建设。3.2 乙方应保证工程建设的安全生产,遵守国家关于安全生产的法律、法规和规范。
7、3.3 乙方应保证工程建设的环保要求,遵守国家关于环境保护的法律、法规和规范。3.4 乙方应与第三方主体密切合作,确保工程建设服务的顺利进行。3.5 乙方应在甲方要求的时间内,向甲方提供与工程建设相关的各类文件和资料。3.6 乙方不得未经甲方同意,将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。第四条 第三方主体的义务及限制4.1 第三方主体应按照甲方的要求,提供与工程建设相关的辅助服务。4.2 第三方主体应确保提供的服务满足甲方的质量、安全、进度等要求。4.3 第三方主体应承担因提供的服务导致的违约责任,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的违约。4.4 第三方主体应按照约定的时间节点,向甲方和乙
8、方提供与工程建设相关的各类文件和资料。4.5 第三方主体不得未经甲方同意,将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。第五条 违约责任5.1 乙方和第三方主体未按照约定的建设内容、质量标准和安全要求完成工程建设的,甲方有权要求乙方和第三方主体在规定期限内予以整改,并承担产生的费用。5.2 乙方和第三方主体未按照约定的工期完成工程建设的,甲方有权要求乙方和第三方主体支付违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款每日违约金比例违约天数。5.3 甲方未按照约定的付款方式和进度支付合同价款的,乙方有权拒绝继续履行合同,并要求甲方支付迟延付款违约金,违约金计算方式同上。5.4 双方违反合同的其他约定,应承
9、担相应的违约责任。第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):第三方主体(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_年_月_日1. 工程建设相关法律法规、规范和标准2. 工程设计文件、施工图纸等3. 工程进度计划、施工组织设计4. 安全生产及环保措施方案5. 其他与工程建设相关的文件和资料总结:第三方介入的意义和
10、目的在于协助乙方完成工程建设,提高工程质量和效率。引入第三方主体可以分担乙方的责任和风险,保障甲方的权益。在本合同中,甲方作为主导方,通过设定乙方的义务及限制、第三方主体的义务及限制,以及违约责任等条款,确保工程建设按照约定的质量、安全和进度顺利进行。甲方还享有多种利益条款,如监督权、要求整改和索第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导合同编号:_甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲方需要实施某项建设工程,并引入第三方主体作为辅助服务提供商,乙方愿意提供相应的建设服务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条 第三方主体1.1 本合同涉及的第三方主体为:_(以下简称
11、“第三方”)。1.2 第三方主体应具备相关资质和能力,提供与工程建设相关的辅助服务。1.3 第三方主体应按照乙方的要求,协助乙方完成工程建设。第二条 乙方的权益2.1 乙方有权要求甲方按照约定的付款方式和进度支付合同价款。2.2 乙方有权要求第三方主体按照约定的建设内容、质量标准和安全要求提供辅助服务。2.3 乙方有权对甲方和第三方主体的工程建设服务进行监督和检查,确保工程质量、安全、进度等满足合同约定。2.4 乙方有权根据合同约定,要求甲方和第三方主体履行相应的义务,确保工程建设顺利进行。2.5 乙方有权要求甲方和第三方主体承担违约责任,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的违约。2.6
12、乙方有权根据合同约定,获取甲方和第三方主体提供的工程建设服务相关的各类文件和资料。2.7 乙方有权要求甲方和第三方主体按照约定的工期完成工程建设,并承担相应的违约责任。第三条 甲方的义务及限制3.1 甲方应按照约定的付款方式和进度支付合同价款。3.2 甲方应协助乙方办理工程建设所需的相关手续,包括但不限于土地、规划、建设、环保等方面的审批手续。3.3 甲方应提供工程建设所需的场地、基础设施等,确保工程建设的顺利进行。3.4 甲方应对乙方和第三方主体的工程建设服务进行合理监督,提出合理建议,但不得干涉乙方和第三方主体的正常施工。3.5 甲方不得未经乙方同意,将合同项下的任何权利和义务转让给第三方
13、。第四条 第三方主体的义务及限制4.1 第三方主体应按照乙方的要求,提供与工程建设相关的辅助服务。4.2 第三方主体应确保提供的服务满足乙方的质量、安全、进度等要求。4.3 第三方主体应承担因提供的服务导致的违约责任,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的违约。4.4 第三方主体应按照约定的时间节点,向乙方和甲方提供与工程建设相关的各类文件和资料。4.5 第三方主体不得未经乙方同意,将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。第五条 违约责任5.1 甲方未按照约定的付款方式和进度支付合同价款的,乙方有权拒绝继续履行合同,并要求甲方支付迟延付款违约金,违约金计算方式为:违约金=合同总价款每日违约金
14、比例违约天数。5.2 乙方未按照约定的建设内容、质量标准和安全要求完成工程建设的,甲方有权要求乙方在规定期限内予以整改,并承担产生的费用。5.3 第三方主体未按照约定的建设内容、质量标准和安全要求提供辅助服务的,乙方有权要求第三方主体在规定期限内予以整改,并承担产生的费用。5.4 双方违反合同的其他约定,应承担相应的违约责任。第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):第三方主体(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:_年_月_日1. 工程建设相关法律法规、规范和标准2. 工程设计文件、施工图纸等3. 工程进度计划、施工组织设计4. 安全生产及环保措施方案5. 其他与工程建设相关的文件和资料总结:乙方为主导的目的和意义在于确保工程建设按照约定的质量、安全和进度顺利进行,保障乙方的权益。在本合同中,乙方作为主导方,通过设定甲方的义务及限制、第三方主体的义务及限制,以及违约责任等条款,确保工程建设按照约定的