《2023年工程招标合同(通用篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程招标合同(通用篇).docx（73页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程招标合同(通用篇)工程招标合同1托付人：_受托人：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及国家的有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就_招标代理事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_地点：_规模：_招标规模：_总投资额：_二、托付人托付受托人为工程建设项目的招标代理机构，担当本工程的.招标代理工作。三、合同价款代理酬劳为人民币_元。四、组成本合同的文件：_1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；2、本合同协议书；3、本合同专用条款；4、本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分通用条款中分别给予
2、它们的定义相同。六、受托人向托付人承诺，根据本合同的约定，担当本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、托付人向受托人承诺，根据本合同的约定，确保代理酬劳的支付。八、合同订立合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_九、合同生效本合同双方约定_后生效。托付人（盖章）：_受托人（盖章）：_法定代表人（签字或盖章）：_法定代表人（签字或盖章）：_授权代理人（签字或盖章）：_授权代理人（签字或盖章）：_单位地址：_单位地址：_邮政编码：_邮政编码：_联系电话：_联系电话：_传真：_传真：_电子信箱：_电子信箱：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_工程招标合同2致_：依据_合同中合同条件第_款的
3、规定，_（以下称“承包人”）应向业主支付一笔金额为_大写为_的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。我方_（银行或金融机构）受承包人的托付不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不行撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主_（业主名称）支付数额不超过_（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应担当
4、的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。保证人：日期：工程招标合同3委 托 人：_(以下简称甲方)受托付人：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法及国家的有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就该工程招标代理事项协商一样，订立本合同。一、 工程概况项目名称：_地 点：_招标内容：_ 本工程施工图纸内的全部内容施工内容总投资额：_约 万元二、托付人托付受托人为 工程建设项目的招标代理机构，担当本工程的施工、监理招标代理工作。三、合同价款中标价为人命币￥ 元，其中
5、包括暂列金额：_￥ 元。代理酬劳为人民币(大写)：_ 元(小写)：_￥ 元四、组成本合同的文件：_1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2、本合同协议书;3、本合同专用条款;4、本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分通用条款中分别给予它们的定义相同。六、受托人向托付人承诺，根据本合同的约定，担当本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、托付人向受托人承诺，根据本合同的约定，确保代理酬劳的支付。八、合同订立合同订立时间：_ 年 月 日合同订立地点：_九、合同生效 本合同双方约定签字、盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定
6、代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程招标合同4依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规、规章，_(以下简称托付人)与_(以下简称代理人)就_(工程名称)_的招标事宜，经充分协商，达成一样看法，特订立本合同。一、托付人托付代理人的工程(以下简称“本工程”)概况1.工程地点：_2.工程项目审批文件：_3.资金来源：_4.工程规模：_5.总投资额：_二、托付代理范围1.托付代理招标内容(有托付的在中打，并说明详细内容，无托付的在中打)：_勘察设计，详细包括：_施工，详细包括：_监理，详细包括：_设备，详细包括：_材料，详细包括：_2.托付代理范围内单项合同估算
7、价：_3.托付代理的事项(有托付的在中打，无托付的在中打)：_代拟发包方案;发布招标公告(发出投标邀请书);编制资格预审文件;组织接收投标申请人报名;审查潜在投标人资格，确定潜在投标人;编制招标文件;编制工程量清单;编制工程标底;组织现场踏勘和答疑;组织开标、评标;草拟工程合同;编制招投标状况书面报告;与发包有关的其它事宜：_三、托付人的权利1.托付人有权参加招投标的有关活动。2.托付人有权要求代理人刚好供应代理工作阶段性的进展状况。3.托付人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。4.托付人有权确定代理人的详细工作内容。5.如托付人或建设行政主管部门发觉代理人在代理活动中违反有关的法律
8、、法规或建设程序并经确认，托付人有权要求代理人订正，直至中止合同。四、托付人的.义务和责任1.托付人在代理人开展招标代理业务之前应根据有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。2.托付人应当向代理人刚好、无偿、真实、具体的供应招投标代理工作范围内所需的文件和资料(如建设批文、资金证明、地质勘察资料、施工图纸等)。3.对代理人提出的书面要求，托付人应当在_日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由托付人负责。4.在合同履行期间，委派熟识业务、知晓法律法规、工作仔细负责的_作为托付人的代表，协作代理人工作5.托付代理询问项目中如内容、时间等有重大调整，托付人应当书面提前_日通知代
9、理人，以便调整相应的工作支配，如因此造成的时间延长由托付人负责。6.托付人不得泄露依法应当保密的任何信息。7.在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交招投标监管机构备案。8.担当由于自己过失造成代理人的经济损失。9.托付方及其工作人员，不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物;不得在代理人报销应由个人支付的费用。10.托付人应当完成的其它工作：_五、代理人的权利1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内办理托付项目的招标工作。3.有权建议更换不称职或有其它缘由不宜参加招标活动的
10、托付方人员。4.如托付人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议托付人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。5.除发包方案、中标通知书及招投标状况书面报告由托付人盖章签字，中标通知书再加盖代理人公章外，自拟定发包方案至提交招投标状况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。六、代理人的义务和责任1.根据国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。2.在托付授权范围内为托付方供应招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。3.有义务向托付方供应招标安排以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的说明工作。4.代理方
11、工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。5.在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。6.对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7.代理人成立招标代理项目组，并任命_为项目组组长，负责该项目招标代理工作。项目组组成人员状况见附件一。8.因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向托付人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额(除去税金)。9.因不行抗力导致代理合同不能全部或部分履行，代理人不担当责任。10.代理人不得采纳行贿、赐予其他利益或者诋毁他人等不正值手段进行竞争。七、招标代理服务收费的计取1.依据国家现行取费政策，根据以下计算方法确
12、定招标代理服务费金额：_2.招标代理服务费的支付，采纳以下_方式。(1)由托付人支付。(2)与投标人约定，由中标人支付。采纳第(2)种方式支付招标代理服务费的，招标文件必需写明，并包含在投标报价中。3.支付招标代理服务费的时间：_八、托付人对代理人完成本合同托付内容的时间要求1.代理工作起先时间：_2.代理工作完成时间：_非代理方缘由造成的时间延误，结束时间相应延长;代理结束以完成时间为准。九、违约和争议的解决1.由于一方违约造成的损失，由违约方担当，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。2.由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿
13、第三方损失。3.双方对代理合同条款变更时必需另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。4.托付人与代理人在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下_方式解决争议：_(1)双方约定向_(工程所在地)仲裁委员会申请仲裁。(2)向有管辖权的人民法院起诉。十、合同份数双方约定合同正本一式三份，双方各执一份，报招投标监督机构一份，副本_份，各执_份。补充条款：_托付人(公章)：_代理人(公章)：_法定代表人(签章)：_法定代表人(签章)：_年_月_日_年_月_日地址：_地址：_开户：_开户：_
14、帐号：_帐号：_邮编：_邮编：_电话：_电话：_传真：_传真：_E-mail：_E-mail：_工程招标合同5招标人：招标范围：施工地点：本招标工程项目的工期：投标人资质及相关要求：发包人托付勘察人担当_建设工程项目，经双方协商一样，签订本合同。本合同依据下列文件签订:1民法典、中华人民共和国建筑法。2、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。3、_市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书。4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。5、建设工程批准文件。一、投标时间及施工工期（一）投标时间及地点1、招标时间：_年_月_日_时_分-_
15、年_月_日_时_分。招标地点：_。2、答疑时间：_年_月_日_时_分-_年_月_日_时_分。答疑地点：_。3、投标有效期：投标文件在开标之日后_天内有效。4、投标截止时间：_年_月_日_时_分。（二）进度安排投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度安排提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内供应修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。（三）工程开工和工期开工时间：_年_月_日_年_月_日，工期历时_天（日历日）。（四）工期延误1、对下述缘由造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。（1）由发包人缘由造成的延误。（2）不行抗拒的自然因素。（
16、3）重大的设计变更。2、非上述缘由，投标人不能按合同约定的时间竣工，应担当违约责任，除罚没工期履约保证金外，每延迟一天再罚_元。二、工程质量与验收（一）工程质量标准1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的.补充依据。3、如发觉设计图纸有误或因施工缘由须要修改设计时，必需事先由监理工程师签署看法，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。4、发包方或设计单
17、位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。（二）工程质量等级1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除限期整改外，罚没质量履约金。2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。3、本工程发包人托付_监理公司监理。4、隐藏工程验收，投标人必需提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。三、合同价款与保证金（一）工程款支付完成工作量的_%，支付工程款_元；完成工作量的_%，支付工程款_元；完成工作量的_%，支付工程款_元；以有关部门审核作为付款依据（详细另协商）
18、。（二）合同价款的调整发生下列状况之一的合同价格可以调整：（1）暂定材料价确定（需经发包方主及监理公司签证）；（2）设计变更：需经设计院发包人及监理公司签证；（3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。（三）保证金（1）投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采纳其他格式应事先征得招标单位的同意。（2）投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。四、保修1、本工程保修期限，执行国家建设工程质量管理条例，土建_年，防水落石出_年，安装_年。
19、2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满_天后，退还保修金（不计息）。3、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料供应给发包人。五、其他1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特别分项工程确需分包部分，应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于_%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的1%5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保
20、留索赔的权利。2、投标人在施工中应根据国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。3、必需切实做好平安施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好安排生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。4、工程竣工后中标方应向招标方供应全套符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。招标单位（盖章）：地址：联系人：电话：_年_月_日工程招标合同6致_：依据_合同中合同条件第60.6款的规定，_（以下称“承包人”）应向业主支付一笔金额为
21、_大写为_的银行保证金作为其按合同条款履约的担保。我方_（银行或金融机构）受承包人的托付不仅作为保人而且作为主要的负责人，无条件地和不行撤消地同意在收到业主提出因承包人没有履行上述条款规定的义条，而要求收回动员预付款的要求后，向业主_（业主名称）支付数额不超过_（保证金额）的担保金，并按上述合同价款向业主担保。不管我方是否有任何叵时权力，也不管业主是否首先向承包人索取，业主享有从本合同承包人索回全部或部分动员预付款的权力。我方还同意，任何业主与承包人之间可能对合同条款的修改，对规范或其他合同文件进行变动补充，却丝毫不能免除我方按本担保书所应担当的责任，因此有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
22、本保证书从动员预付款支出之日起生效直到收回承包人同样数量的全部款额为止。银行人金融机构（盖章）：_代表人（签字）：_工程招标合同7(以下简称甲方)托付 (以下简称乙方)担当下列项目的服务招标代理。为明确双方的责任与权利，经具体协商，特签订本合同，共同遵守。1. 建设项目概况：1.1 项目名称：1.2 服务地点：2. 服务内容：2.1 服务招标代理。3. 双方责任：3.1 甲方责任3.1.1 办理前期的各种申报及审批手续。3.1.2 按时供应足够的工程技术资料给乙方制作招标文件。3.1.3 甲方必需指派一位充分了解本项目状况的代表，快速地解答问题及供应资料给乙方及投标单位。3.1.4 根据合同金
23、额及支付方式，向乙方交付酬金。3.2 乙方责任3.2.1 代理甲方编制招标文件等招标事宜中的一切文件、表格;3.2.2 发布招标文件，主持开标及评标会议;3.2.3 填报相关资料，由甲方发出中标通知书;3.2.4 为甲方编制设计合同;3.2.5 为甲方具体说明招标代理的详细程序及操作步骤。4. 酬金：代理酬金：一笔算人民币伍仟元整。5. 付款方式：乙方完成项目招标服务并提交招标过程资料后一个月内一次性付清。6. 合约有效期本合约有效期自20_年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目，在发展过程中如因甲方缘由或双方不行限制的缘由，需中断合约或延长合约时，乙方为此项目所发生的一切费
24、用由甲方担当，如属乙方缘由，则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。7. 违约责任7.1倘如任何一方不按本合约履行义务，另一方可书面通知对方其违约内容，如该违约事项接着发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后，违约方必需负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。7.2倘如项目为贷款项目，因贷款协议没有执行，或国家安排项目，因故停建缓延，则本合约终止。而甲方必需对乙方直至终止日期前供应的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份，赐予补偿。8. 其他事项8.1 未尽事宜，双方可依据须要，经协商另行签订补充合同或协议。8.2本合同执行过程中，双方有分歧看法时，尽量实行协商解决，仍不能一样时
25、，可报请建设主管部门协调;经协调仍不能一样的，请当地仲裁机关或法院解决。8.3 本合同双方签字盖章后生效，至全部费用结清后自然失效。8.4 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程招标合同8项目名称：_托付单位：_（公章）（甲方）代理单位：_（公章）（乙方）合同签订日期：_年 月 日本合同双方：_托付单位（甲方）：_代理单位（乙方）：_海口建诚工程招标代理有限公司托付方将_ 项目的招标事宜托付乙方代理，依据中华人民共和国招标投标法及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一样，签订本合同。一
26、、代理业务的内容、形式：_甲方托付乙方组织建设工程招标活动。工程概况：_本次招标范围 ：_1、招标代理的内容：_填写申请表格，编制招标文件（包括编制资格预审文件）；审查投标人资格；组织投标人踏勘现场和答疑；组织开标、评标、定标；供应招标前期询问等业务。2、招标代理的形式：_二、工作条件和协作事项：_1、建设工程规划临时许可证、建设项目资金来源证明等（详见办理建设工程招标投标需提交的资料清单）。2、托付方供应能够满意施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料；或者经符合资质条件的工程造价询问机构编制的建设项目投资预概算。3、乙方代理过程当中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公允、
27、公正和诚恳信用的原则，根据有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。4、托付代理人在签订本合同时，应出具托付证书。三、托付期限：_本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。相关的合同样本房地产代理合同托付购房合同财务代理托付合同人事代理协议书托付协议书货物运输代理合同四、费用支付方式及日期：_1、本工程造价为人民币（大写），收取代理费用合计人民币（大写）。付款方式为 现 金? 或 转 账?，代理费用应在开标前全部付清。代理费用不包含编制标底的费用、资格预审及评标专家费用。（收费标准：_按国家计委计价格20_1980号）2、投标单位购买标书每份工本费计人民币元（大写），所得归乙方。五
28、、违约责任：_1、双方都必需严格遵守签订的代理合同条款、不得违约；2、托付方应供应真实牢靠的相关资料，及按第四款第一条约定支付代理费用，否则一切责任由托付方自负。3、双方在合同执行过程当中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。4、双方对代理合同条款变更时必需另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。六、双方协议的其他条款：_签名：_时间：_签名：_时间：_工程招标合同9托付方(甲方)：_代理方(乙方)：_一、建设工程基本状况1.工程名称：_2.招标范围：_3.建设地点：_4.工程规模：_5
29、.工程投资额：_二、建设工程实施条件1.工程批准文号刚好间：_2.图纸设计单位及交付时间：_三、招标、计价及评标定标方式1.招标方式：_2.计价方式：_3.评标方法：_四、代理业务范围拟定招标方案;拟定招标分告或者发出投标邀请书;派员组织申请人报名登记;审查报名申请人投标资格;编制招标文件;组织现场踏勘和答疑;编制标底;组织开标、评标;参加开标、评标;草拟工程合同;1.严格根据国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;2.在托付书的受权范围内为托付方供应招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;3.有义务向托付方供应招标安排以及相关的招投标资料，做好相关
30、法律、法规及规章的说明工作;4.对影响公允竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;6.担当由于自已过失造成托付方的经济损失。五、代理方的权利1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理托付项目的招标工作;3.有权要求更换不称职或有其它缘由不宜参加招标活动的托付方人员;4.担当由于自已过失造成托付方的经济损失。六、托付方的义务1.在双方约定的期限内无偿、真实、刚好、具体地供应招投标代理工作范围内所需的文
31、件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);2.在履行本合同期间，委派熟识业务，知晓法律、法规的联系代表协作代理方工作;3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在_日内做出书面的回答;4.担当由于自已过失造成代理方的经济损失;5.对影响公允竞争的招投标相关问题的保密;6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;7.托付代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作支配。七、托付方的权利1.法定代表人或托付代理人有权参与托付代理工程招投标的有关活动;2.有权了解
32、招投标活动的安排支配，并可要求代理方供应招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;4.有权参加投标申请人的资格审查和考察工作;5.有权参加开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。八、招标代理服务费的收取方法1.受托方向托付方收取中标价的_%或人民币(大写)_代理询问服务费;上述费用中：_含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。2.此代理询问服务费于：_本协议签订后，托付人先预付_%余款在领取合同备案通知书后一
33、次性付清;领取合同备案通知书后一次性付清;托付人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：_姓名：_ 职务：_九、违约、争议1.双方都必需严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;2.由于一方违约造成的损失，由违约方担当，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同3.由于违约造成第三方(中标人)损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;4.双方对代理合同条款变更时必需另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;5.托付方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解
34、、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：_双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;向有管辖权的人民法院起诉。十、合同份数及分送责任1.本询问合同正本贰份，双方各执壹份，副本_份，甲方_份，乙方_份，招标中心建设工程科壹份;2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程招标合同10鉴于_（投标人名称）已于_年_月_日（日期）提交了建设（合同名称）_的投标书（以下称投标书）。风险提示：_投标保证金投标人要按招标文件要求，将投标保证金按规定方式足额存入指定的银行账户。凭存款单据在开标前到指定地点开据保证金收据。各投标人在缴纳投标保证金时，须凭银行出具的进账单回执联到指定地点开具保证金收据。每个项目的投标保证金形式是依据招标文件的要求而定。投标人须从企业工商注册所在地的基本账户以转账支票、银行汇票和银行电汇方式缴纳投标保证金（现金方式交纳除外）。依据本文件，兹宣布，我行_（以下称银行）向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。银行名称（盖章）_年_月_日本保证义务的条件是：_（a）假如投标人在投标