《2023年工程建设招标投标合同(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程建设招标投标合同(篇).docx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程建设招标投标合同(篇) 随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我带来的优秀合同模板，希望大家能够喜爱! 工程建设招标投标合同篇一 鉴于_(投标人名称)已于_(日期)提交了建设_(合同名称)的投标书(以下称投标书)。依据本文件，兹宣布，我行_向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对我行_及其继承人和受让人均有约束力。盖章：_年_月_日 本保证义务的条件是： (a)假如投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书; 或(b)假如投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后; (1
2、)未能或拒绝依据投标须知的规定，按要求签署合同协议书;或 (2)未能或拒绝接投标须知的规定，供应法的保证金。我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将留意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并详细说明状况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天(会第30天)内有效。延长投标书有效期无须通知我行_，任何索款要求应在上述日期前交到我行_。 日期_ 我行_ 证人签字_ 盖章：_ 证人所在单位及地址：_ 工程建设招标投标合同篇二 投标书附录 条款号 担保金额10.1为合同价格的10 第
3、三方保险的最低金额23.2不限发生次数，平均每次 颁发开工通知的时间41.l天 工期43.1天 误期损害赔偿费47.1每天 误期损害赔偿费限额47.1每天 分段/分部损害赔偿费47.1每天 完工奖金47.3每天 分段/分部完成奖金47.3每天 保修期49.1天 保修期的延长49.3天 暂定金额调整的百分比59.4（c） 表中所列材料发票价值的 百分比60.1（c） 75 中期付款证书的最低金额6o.2（b） 保留金百分比60.410 保留金限额6o.4 5 动员预付款百分比60.6 计价货币6o.14 未付款额的利率60.16 兑换率72.2 投标书签署人签名： 工程建设招标投标合同篇三 招标
4、人： 招标范围： 施工地点： 本招标工程项目的工期： 投标人资质及相关要求： 发包人托付勘察人担当_建设工程项目，经双方协商一样，签订本合同。 本合同依据下列文件签订: 1、_、中华人民共和国建筑法。 2、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。 3、_市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书。 4、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 5、建设工程批准文件。 一、投标时间及施工工期 （一）投标时间及地点 1、招标时间：_年_月_日_时_分-_年_月_日_时_分。 招标地点：_。 2、答疑时间：_年_月_日_时_分-_年_月_日_
5、时_分。 答疑地点：_。 3、投标有效期：投标文件在开标之日后_天内有效。 4、投标截止时间：_年_月_日_时_分。 （二）进度安排 投标人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对进度安排提出质疑和合理修正时，投标人应在签订合同后七天内供应修正的施工组织设计，发包人代表将在三天内批复。 （三）工程开工和工期 开工时间：_年_月_日_年_月_日，工期历时_天（日历日）。 （四）工期延误 1、对下述缘由造成竣工日期推迟的，经监理方和发包人代表确认签证后，合同工期相应顺延。 （1）由发包人缘由造成的延误。 （2）不行抗拒的自然因素。 （3）重大的设计变更。 二、工程质量与验收 （一）工程质量标准
6、 1、投标人应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工，如有违反施工规范规程，发包方有权暂停其施工，由此产生的经济损失由投标人负责。 2、发包方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据，开工前由发包方组织进行施工图技术会审，会议纪要作为施工的补充依据。 3、如发觉设计图纸有误或因施工缘由须要修改设计时，必需事先由监理工程师签署看法，并交发包方及设计单位办理认可手续后方可实施。 4、发包方或设计单位提出合理修改设计时（联系单），投标人不得借故拒绝。 （二）工程质量等级 1、投标人中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件，中标方如未达到质量保证的除
7、限期整改外，罚没质量履约金。 2、本工程质量等级：一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准，创杯以获奖正式证书为准。 3、本工程发包人托付_监理公司监理。 4、隐藏工程验收，投标人必需提前三天通知发包人及监理公司，经发包人和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。 三、合同价款与保证金 （一）工程款支付 完成工作量的_%，支付工程款_元； 完成工作量的_%，支付工程款_元； 完成工作量的_%，支付工程款_元； 以有关部门审核作为付款依据（详细另协商）。 （二）合同价款的调整 发生下列状况之一的合同价格可以调整： （1）暂定材料价确定（需经发包方主及监理公司签证）； （2）设计变更：需
8、经设计院发包人及监理公司签证； （3）中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。 （三）保证金 （1）投标人在递交投标文件时，应同时提交人民币_万元的投标保证。其形式可以选择银行保函、有价证券抵押或国内现行的其他保证形式。银行保函的格式应符合招标文件中列举的格式，采纳其他格式应事先征得招标单位的同意。 （2）投标人的投标保证金，在中标人提交了履约担保并签订了合同协议书后退还。 四、保修 1、本工程保修期限，执行国家建设工程质量管理条例，土建_年，防水落石出_年，安装_年。 2、保修期从发包人批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%（其中15%为屋面工程保修押金），在保修期满
9、_天后，退还保修金（不计息）。 3、保修期间出现的质量问题，投标人应在接到发包人通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期，发包人有权请第三方进行修理，其修理费用由投标人负责。 4、竣工后，投标人应按规范进行沉降测量，并将资料供应给发包人。 五、其他 1、本工程的中标单位为承包单位，严禁转包，特别分项工程确需分包部分，应经发包人许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于_%，且中途无故更换项目经理，发包人有权按工程总造价的1%5%扣取罚金，直至终止合同，由此造成的一切损失由投标人负责，发包人保留索赔的权利。 2、投标人在施工中应根据国家有关施工规范和规程进行施工，施工中发生的材料、设备、操作等施工
10、质量事故，均由投标人负责，发包人不负任何责任。 3、必需切实做好平安施工、文明施工，遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生，搞好安排生育工作，因违章而导致罚款和一切后果，均由投标人负责，发包人不负任何责任。 4、工程竣工后中标方应向招标方供应_符合建筑工程档案要求的资料三套，其中二套为原件。 5、本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。 招标单位（盖章）： 地址： 联系人： 电话： _年_月_日 投标书范本 建设单位：_ 2、一旦我方中标，我方保证在_年_月_日开工，_年_月_日竣工，即_天（日历日）内竣工并移交整个工程。 4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”有关规定的投标有效期
11、有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。 5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。 6、我方金额为人民币_元的投标保证金与本投标书同时递交。 投标单位：（盖章） 单位地址： 法定代表人：（签字、盖章） 编码： 电话： 传真： 开户银行名称： 银行账号： 开户行地址： 电话： 日期：_年_月_日 工程建设招标投标合同篇四 履约银行保证书 依据本保证书，我们（单位名称）注册地址为（具体地址）（以下称承包人），和（保证人姓名）注册地址为（具体地址）（以下称保证人）在此以担保全额为（货币名称、数额）共同格守对（业主名称）（以下称为业主）的义务。依
12、据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人担当共同的及各自的对该项支付的义务。 依据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已担当了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。 兹将上述书面保证的条件表述如下：假如承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的全部条款、条件及规定，或者假如承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所担当之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款，或对工程的实施。完成及修补其缺
13、陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师依据所签合同赐予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所担当之上述保证书规定的义务。但只在下述状况下保证人才担当清偿业主蒙受损失之义务： （a）收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一样同意应向业主支付这一笔损失赔偿费；或者（b）保证人收到一份与所签合同条款规定相一样的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。 代表（承包人名称）代表（保证人姓名）由（签字人姓名）由（签字人姓名） 以的资格以的资格 在（证明人）证明下在（证明人）证明下 签于一九九年月
14、日签于一九九年月日 工程建设招标投标合同篇五 本协议书于19年月日由（以下简称“业主”）为一方与（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的担当该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 兹为以下事项达成本协议： 1?本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别给予它们的相同的含义。 2?下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解： 3?考虑到下文提及的业主打算付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4?业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定
15、的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的酬劳。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方依据其各自的法律签署订立。 在在场的状况下，盖的正式印章如下： 业主签名：承包人签名： 联系人：联系人： 工程建设招标投标合同篇六 工程建设招标投标合同(合同协议书) 本协议书于19年月日由（以下简称“业主”）为一方与（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的担当该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 兹为以下事项达成本协议： 1?本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别给予它们的相同的
16、含义。 2?下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解： 3?考虑到下文提及的业主打算付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4?业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的酬劳。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方依据其各自的法律签署订立。 在在场的状况下，盖的正式印章如下： 业主签名：承包人签名： 联系人：联系人： 工程建设招标投标合同篇七 合同编号： 鉴于_（投标人名称）已于_年_月_
17、日（日期）提交了建设_（合同名称）的投标书（以下称投标书）。 依据本文件，兹宣布，我行_（以下称银行）向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。 银行名称（盖章）：_ _年_月_日 附件 本保证义务的条件是： （1）假如投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或假如投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后； （2）未能或拒绝依据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或未能或拒绝接投标须知的规定，供应法的保证金。 银行名称：_（盖章） 证人：_（签字） 证人所在单位：_ 单位地址：_ 日期：_年_月_日 工程建设招标投标合同篇八 鉴于_（投标人名称
18、）已于_年_月_日（日期）提交了建设（合同名称）_的投标书（以下称投标书）。 依据本文件，兹宣布，我行_（以下称银行）向业主立约担保支付_的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。 银行名称（盖章） _年_月_日 本保证义务的条件是： （a）假如投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书； 或（b）假如投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后； （1）未能或拒绝依据投标须知的规定，按要求签署合同协议书； 或（2）未能或拒绝接投标须知的规定，供应法的保证金。 我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要
19、求业主将留意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并详细说明状况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。 日期：_年_月_日 银行名称： 盖章： 证人签字： 证人所在单位及地址： 工程建设招标投标合同篇九 合同协议书 本协议书于19年月日由（以下简称“业主”）为一方与（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即并已接受承包人提出的担当该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。 兹为以下事项达成本协议： l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件
20、中分别给予它们的相同的含义。 2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解： （a）中标函； （b）上述投标书； （c）合同条件； （d）规范； （e）图纸； （f）工程量清单。 3考虑到下文提及的业主打算付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的酬劳。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方依据其各自的法律签署订立。 在在场的状况下，盖的正式印章如下
21、： 或 在在场的状况下，由上述签字盖章并递交。 业主签名：承包人签名： 联系人：联系人： 工程建设招标投标合同篇十 投标银行保证书 鉴于（投标人名称）已于（日期）提交了建设（合同名称） 的投标书（以下称投标书）。 依据本文件，兹宣布，我行（以下称银行）向业主立约担保支付的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。 盖章： 19年月日 本保证义务的条件是： （a）假如投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；或（b）假如投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后； （1）未能或拒绝依据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；或（2）未能或拒绝接投标须知的规定，供应法的保证金。
22、 我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将留意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并详细说明状况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。 日期银行名称 证人签字盖章： 证人所在单位及地址： 工程建设招标投标合同篇十一 合同名称：_ 致：业主：_ 先生们： 1、在探讨了上述工程的施工合同条件、规范、图纸、工程量清单以及附件第_号以后，我们，即文末签名人，兹报价_(_)，或依据上述条件可能确定
23、的其它金额，按合同条件、规范、图纸、工程量清单及附件要求，实施并完成上述工程并修补其任何缺陷。 2、我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。 3、假如我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。 4、我们同意从确定的接收投标之日起_天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书始终对我们具约束力，并可随时被接受。 5、在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。 6、我们理解你们并不肯定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。 签字人_ 职务_ 授权代
24、表_ 地址_ 证人_ 地址_ 职业_ 日期：_年_月_日 工程建设招标投标合同篇十二 先生们女士们： 1我们承认投标书附录为我们投标书的组成部分。 2假如我们中标，我们保证在接到监理工程师开工通知后尽可能快地开工并在投标书附录中规定的时间内完成合同规定的全部工程。 3我们同意从确定的接收投标之日起_天内遵守本投标书，在此期限期满之前的任何时间，本投标书始终对我们具约束力，并可随时被接受。 4在制定和执行一份压式的合同协议书之前，本投标书连同你方书面的中标通知，应构成我们双方之间有约束力的合同。 5我们理解你们并不肯定非得接受最低标或你方可能收到的任何投标书的约束。 于_年_月_日。 签字人_职
25、务_ 授权代表_ (楷体大写字母) 地址_ 证人_ 地址_ 职业_ 工程建设招标投标合同篇十三 定义及说明 1 定义 下列措辞和用语，除上下又另有要求者外，应具有如下所给予的涵义： （a）“项目”是指协议书附录中指定的并为之建立的工程。 （b）“服务”是指监理工程师依据协议书所履行的服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。 （c）“工程”是相为完成项目所实施的永久工程（包括供应给业主的物品和设备）。 （d）“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和允许的受让人。 （e）“监理工程师”是指本协议书中所指的，作为一个_的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合
26、法继承人和允许的受让人 （f）“一方”和“各方”是指业主和监理工程师。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。 （g）“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件a（监理服务范围）、附件b（业主供应的人员、设备、设施和其他人员的服务）、附件（c）（酬劳和支付）、中标函和正式协议书。 （g）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。 （i）“月”是指依据阳历从一个月份中任何一天起先的一个月的时间段。 （j）“当地货币”（lc）是指项目所在国的货币，“外币”（fc）是指任何其它的货币。 （k）“商定的补偿”是指协议书附录中规定的依据协议书应支付的额外款项。 （l）
27、“适用法律”是指工程所在国或地区发布并生效的具有法律效力的法律和其他文件。 2 说明 （a）本协议书中的标题_其内容的部分。 （b）单数包含复数含义，阳性包含阴性含义。视上下文须要而定，反之亦然。 （c）假如协议书中的规定之间产生冲突，按时间依次以最终编写的为准。 监理工程师的义务 3 服务范围 监理工程师应履行与项目有关的服务。服务的范围在附件a中规定。 4 正常的、附加的和额外的服务 （a）正常的服务是指附件a中所述的那类服务。 （b）附加的服务是指附件a中所述的那类服务或通过双方的书面协议另外附加于正常服务的那类服务。 （c）额外的服务是指那些既不是正常的也不是附加的，但依据第28条监理
28、工程师必需履行的服务。 5 仔细地尽职和行使职权 （a）监理工程师在依据本协议书履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎而勤奋地工作。 （b）当服务包括行使权力或履行授权的职责或当业主和任何第三方签订的合同条款须要时，监理工程师应： （1）依据合同进行工作，假如未在附件a中对该权力和职责的具体规定加以说明，则这些具体规定必需是他可以接受的。 （2）在业主和第三方之间公正地证明、确定或行使自己的处理权，假如被如此授权的话。但_人而是依据自己的职能和推断，作为一名_的专业人员进行工作。 （3）可变更任何第三方的义务，假如被如此受权的话。但对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更，须从业主处得到事
29、先批推（除非发生任何紧急状况，此时监理工程师应尽可能快地通知业主）。 6 业主的财产 任何由业主供应或支付的供监理工程师运用的物品都属于业主的财产，井在实际可行时应如此标明，当服务完成或终止时，监理工程师应将履行服务中未运用的物品的库存清单提交给业主，并按业主的指示移交此类物品。此类移交应被视为附加的服务。 业主的义务 7 资料 8 确定 为了不耽搁服务，业主应在一个合理的时间内就监理工程师以书面形式提交给他的一切事宜作出书面确定。 9 帮助 在项目所在国，业主应尽一切力气对监理工程师和他的职员以及他的下属根据详细状况供应如下帮助； （a）供应入境、居留、工作和出境所需的文件； （b）供应服务
30、所须要的畅通无阻的通道； （c）个人财产和服务所需物品的进口、出口以及海关结关； （d）发生意外事务时的遣返； （e）供应如下权力：z允许监理工程师因服务目的和他的职员因个人运用将外币汇入；允许将履行服务中所赚外币汇出； （f）供应与其它组织相联系的渠道，以便监理工程师收集他要获得的信息。 10 设备和设施 11 业主的职员 在与监理工程师协商后，业主应根据附件b的规定，自费从其雇员中为监理工程师选择和供应职员。凡涉及到服务时，此类职员只应从监理工程师处接受指示。 12 其他人员的服务 业主应根据附件b的说明，自费支配其他人员供应服务。监理工程师应与此类服务的供应者合作，但不对此类人员或他们的
31、行为负责。 职员 13 职员的供应 由监理工程师派往项目所在国工作的职员应接受_并应能适应他们的工作，同时他们的资格应得到业主的认可。 业主根据第11条供应的职员应得到监理工程师的认可。 假如业主未能供应他应负责供应的业主的职员或其他人员的服务而双方均认为此类供应对于圆满地履行服务是必需时，监理工程师可支配此类供应，以作为附加的服务。 14 代表 为了本协议书的管理，每一方应指定一位高级职员或个人作为其代表。 假如业主要求的话，监理工程师应指定一人与项目所在国内的业主代表建立联络关系。 15 职员的更换 假如有必要更换任何人员，则负责任命的一方应马上支配，代之以一位具有同等实力的人员。 此类更
32、换的费用应由负责任命的一方担当，除非此类更换是由另一方提出的。 （a）此要求应以书面形式提出且申述更换理由，并且 （b）假如_或不能圆满地执行任务不能作为理由成立的话，则提出要求的一方应担当更换费用。 责任和_ 16 双方之间的责任 16.1 监理工程师的责任 假如确认监理工程师违反了第5条第（a）段，则他应仅对由本协议书引起的或与之有关的事宜负责向业主赔偿。 16.2 业主的责任 假如确认业主违反了他对监理工程师的责任，则业主应负责向监理工程师赔偿。 16.3 赔偿 假如认为任何一方对另一方负有责任时，则应仅在下列条件下支付赔偿； （1）此类赔偿应限于由此违约所造成的可合理预见到的损失或损害
33、的数额，而不是其它； （2）在任何状况下，此类赔偿的数额应限于第18.1款规定的数额； （3）假如认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时，负有责任的任一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例。 17 责任的期限 除非协议书附录规定的相应时间段终止之前或法律可能规定的更早日期之前，正式向业主或监理工程师提出索赔，否则无论是业主还是监理工程师均不应对由任何事务所引起的任何损失或损害负责。 18 赔偿的限额和保障 18.1 赔偿的限额 依据第16条有关责任方面的规定，任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于协议书附录中规定的数额。此限额不影响依据第31条第（a）段规定的或本协议或另
34、外规定的任何商定的补偿。 假如可能另外支付的赔偿总计超过应支付的最大数额，则每一方均应同意放弃对另一方的一切索赔要求。 假如任何一方向另一方提出索赔要求而该要求不能确立的话，则提出索赔者应完全补偿由于该索赔所导致的对方的各种费用。 18.2 保障 假如适用的法律允许，则业主应保障监理工程师免受一切索赔造成的不利影响，包括由本协议书引起的或与之有关的第三方提出的此类索赔： （1）除非此类索赔被包括在依据第19条规定办理的_中； （2）此类索赔在第17条提及的责_终止后提出。 18.3 例外 第18.1和18.2款不适用于由下列状况引起的索赔： （1）有意违约或马虎引起的_； （2）与履行合同义务
35、无关的事宜。 19 对责任的_与保障 业主可以书面要来监理工程师： （a）对第16.1款规定的监理工程师的责任进行_； （b）在业主首次邀请监理工程师为服务提交建议书之日进行_的基础之上，对第16.1款规定的监理工程师的责任追加_额； （c）对公共的或第三方责任进行_； （d）在业主第一次邀请监理工程师为服务提交建议书之日进行_的基础上，对公共的或第三方责任追加_额； （e）进行其它各项_。 假如这样要求的话，监理工程师应做出一切合理的努力，在业主可接受的条件下让承保人办理此类_或追加_额。 此类_的费用或追加_费的费用应由业主负担。 20 业主财产的_ 除非业主有另外的书面要求，监理工程师应尽一切合理的努力，按业主可接受的条件对下列各项进行_： （a）依据第6条供应或支付的业主财产的损失或损害； （b）由于运用该财产而引起的责任。 此类_的费用应由业主负担。 协议书的起先