《2023年工程合同范文锦集七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程合同范文锦集七篇.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程合同范文锦集七篇工程合同 篇1招标编号（ ）甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：遵照建设工程施工招标投标监督管理规定要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了协商。经甲、乙双方协商，特定协议如下。一、工程项目的综合说明1、名称：2、地址：3、规模：4、结构及层数：5、发包方式：6、发包范围：7、年月天。8、质量要求。二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：人民币： 元（大写： ）人民币： 元（大写： ）2、价格计算依据：（1）标定的定额为：（2）标定的取费标准：（3）政策性调价文件截止日期：三、材料选购供应材料选购、运输、保管的责任和计价依据
2、：对材料质量的要求：四、工程款支付方式1、在合同签署后，开工前%作为工程付款。2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的 %；留 %做修理款，待工程竣工修理期满后一个月内全部付清。4、施工期允许调整的内容和依据：五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生赐予调整
3、。六、工程保修本工程保修按建设工程质量管理规定执行。七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不行分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决；协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：1、由仲裁委员会仲裁；2、向 人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 电话： 电话：签约日期：签约地点：工程合同 篇2本文主要针对了马路工程合同管理的措施以及造价限制做出了全面的分析探讨，在这个基础之上提出了下文中的内容，希望能够给与同行业工作的
4、人员供应肯定价值的参考。马路工程；合同管理；措施；造价限制引言对于马路工程的造价来说，主要是包括了马路建设的资金，同时也涉及到了马路建设项目的前期、打算以及实施阶段等，一个有效的工程造价限制，不仅仅能够更好的为建设单位以及施工企业带来良好的经济效益，与此同时也能够更好的为社会创建出良好的经济效益。1马路工程的合同管理存在着的特点分析1.1时间方面具有着肯定的持续性对于马路工程的合同而言，在进行制定和实施中是一项长期和持续的工作，所以在项目运行过程中，合同的管理工作必需要持续的进行，工程的项目运行期间不仅仅包括了施工的工期，同时也包括了工程的招标以及投标，因此工程的管理工作实行通常状况下是须要持
5、续一年到两年，更有甚者时间达到了七年以上。1.2必需要对合同实行动态的管理由于在对合同制定和实施的同时，是一个较为反复商讨和一步步磨合的过程，特殊是在合同进行实施的过程中，受到外部和内部的因素干扰，然而合同的内容也常常将会受到变更，这样便要求我们须要依据实际的状况从而对其合同内容进行变更，使其能够对马路工程合同变更管理的工作进行落实，促进实现动态的管理。1.3合同的管理对于企业经济效益增加具有着较为重要的影响由于马路工程项目的规模相对较大，同时造价也比较高，所以对于一个良好的合同管理而言可以更好的使企业的经济效益得到最大化，并且通过有关部门的统计，在项目中优秀的合同管理和一个失败的合同管理对于
6、企业经济效益差额将会达到工程造价的百分之二十五。1.4合同的管理具有着风险大的特点因为在现代化马路工程项目进行建设的过程中，具有着困难多样性，同时合同的关系也具有着困难性的特点，合同在管理的过程中受到的影响因素较多，充溢了未知性，从而存在着较大的经济损失，因此对于合同的管理工作来说主要是为一种较为困难和繁琐的工作。2如何做好工程的合同管理工作2.1必需要对合同管理人员的素养进行提高针对于建设项目的合同管理效果来说，专业人才的缺失是其一个较为重要的因素，同时所涉及到的内容也是较为广泛以及专业面广，因此合同管理人员须要具有着足够的专业学问，这样才可以对合同管理工作给与胜任。2.2提高对合同交底工作
7、的重视程度不论是主合同或者是协作的合同，项目负责人须要在合同签订后组织相关工作人员熟识合同中的条款，从而能够做好合同的交底工作。主合同在进行交底的过程中，须要对合同之中较为重要的内容进行排列，同时也须要对于施工中的一些不利和有利条款作出总结，对施工中所存在着的问题进行重视，使其可以在合同执行中提高管理效率。但是针对于项目交底的工作而言，则是须要对合同中所须要留意问题作出总结，使其可以更加便利进行合同的管理。针对于项目的合同交底工作来说，必需要能够形成书面记录，对于原件而言则是须要在合同管理部门进行保留，对于合同的交底会议而言不行以仅仅流于形式，须要能够让每一个项目的管理人员都可以理解合同之中所
8、存在着的条款。3必需要提高合同在工程造价中的应用3.1提高项目的成本限制对于马路工程项目的建设工作来说，须要能够将限制费用最小化的理念深化到工程的技术管理中，并且也须要运用一些科学的技术方法进行分析探讨，使其能够对工程之中的各种消耗做出全面的调控分析，对其存在着的各种问题进行订正，将其工程费用可以限制在合理的范围内，因此对于工程的项目成本管理工作来说，在造价限制中所具有着的作用非常突出，并且对项目进行成本管理仅仅实施依据项目的建设合同成本作为其核心，全面的提高项目建设合同的成本管理，这样才可以更好的保证经济效益得到飞速提升，从而促进经济效益达到最大化的目的。3.2马路工程项目造价的影响因素分析
9、对于马路工程来说，在进行实施的过程中最少几个月才可以完工，所以伴随着工程的时间在不断的提高，项目的实施实际状况也将会越来越困难，导致工程的管理难度在全面的提高。要是存在着处理不恰当，那么将会导致工程的造价难以得到限制，最终无法收场，在对工程进行实施的过程中所涉及到的内容也比较多，例如工程的工期以及质量和材料等价格的改变浮动，对于这些因素来说，所涉及到的范围比较广，同时涉及量也是比较大，彼此之间是存在着很大的联系，所以在工程进行施工的过程中必需要给与高度的重视，同时可以对合同进行管理从而能够实现对工程项目的造价进行合理限制。3.3合同的管理可以有效的解决双方之间存在着的经济冲突在对工程合同进行签
10、订之前，其目的便是维护双方的合法权益，要是合同中任何一方出现了违约的状况，那么将会对另外一方面的合法权益带来的影响，假如依据合同内容进行了约定，对于违约一方而言则是须要担当起相应的责任，并且违约的责任和条件则是以所签订合同内容作为相应的依据，进而运用经济的方式做出相应的衡量，并且也可以让违约一方付出相应的代价，同时对于受害的一方而言能够获得相应的补偿，对于违约的责任和条件而言，也是工程项目竣工阶段中最为重要的保障。通过上述分析，目前我国的马路建设在全面的发展，并且马路建设的单位也面临着较多的挑战以及基于，对于建设单位而言想要在激励的竞争中可以获得较多的优势，须要在合同管理的过程中提高管理水平，
11、并且实行科学合理的限制措施，从而保证企业的经济效益可以达到最大化，此外也可以对企业自身的市场竞争力进行提高。参考文献1侯波.马路工程造价管理体系及确定方法与限制模式探讨D.长安高校，20xx.12（24）120-124.工程合同 篇3发包人：和平镇人民政府（简称甲方）承包人：罗志刚 （简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其他有关法律和行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就我村新农村建设道路修理工程建设的有关事项协商一样，订立本合同如下。一、工程概况1、工程名称：麻洋村金平路开挖工程2、工程地点：麻洋村金平路段3、工程内容： 土方开挖、路面平整、核桃树移栽。二、合同工期1、开工日
12、期：20xx 年 8 月 20 日2、竣工日期：20xx 年 9 月19 日3、合同工期： 30日历天。三、甲、乙双方一般权利和义务：1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及修理爱护。3、甲方的义务：为乙方供应施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度安排；负责工程质量的限制、检验。4、乙方的权利和义务：乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应刚好返工，其费用及工期由乙方担当。乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时
13、接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：1（含税金）￥： 7800.00元大写： 柒仟捌佰元整2、工程款支付：为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。3、违约责任：若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。五、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：合同订立日期：20xx年8 月 19 日工程合同 篇4托付方(甲方)：承接方(乙方)：花艺工程项目： 甲、乙双方经
14、友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行室内花艺设计布置。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和全部补充合同），以便共同遵守。第一条 花艺工程概况1花艺工程地址：2室内共计 处花艺景观设计布置3施工内容：详见本合同附件工程报价单4工程开工日期： 年 月 日5工程竣工日期： 年 月 日工程总天数： 天其次条 工程价款工程价款（） 元，详见本合同附件第三条 质量要求1工程运用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件2 施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3 凡由甲方自行选购的材料，相关产品质量由甲方自负；
15、乙方不负责制作。4 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条 付款方式1合同一经签订，甲方即应付工程款的70%（ ）元，当乙方材料进入甲方现场，甲方付工程款的20%（ ）元。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方付清工程价款乙方开具统一一般发票。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用乙方可以拆回。2工程施工中如有项目增减或须要变动，双方应签订补充合同，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第五条 工程工期1假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的.1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲
16、方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2由甲方自行选择的材料相关产品，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费和影响了整体效果由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当。3在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。4施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。5施工中，甲方未经乙方同意，私自更改施工内容所引起的质量
17、问题和延误工期，甲方自负责任。第六条 工程验收1工程结束乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应刚好协作前来验收，逾期2天视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。第七条 其他事项1甲方1、必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。3、如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线，
18、应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时运用公用部位，应向邻里打好招呼。2乙方指派（ ） 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3 负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。5保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为3个月。第八条 合同的变更和终止1 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商
19、一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的30%交付违约金，并办理终止合同手续。2 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第九条 合同生效1本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2补充合同与本合同具有同等的法律效力。3本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方（ ）： （签章）乙方：*花艺有限公司 （签章）年 月 日工程合同 篇5编号：甲方：乙方：甲方将xxxxxx路还房钢质入户门专项工程承包给乙方供货并安装。为了明确双方责任，保证施
20、工顺当进行，经双方充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法等法律法规的有关规定，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程名称：xxxx还房A、B、C区全部楼栋。其次条工程地点：。第三条工程内容：钢质入户门工程供货并安装（包工包料）。第四条防盗门品牌、生产厂家、型号、数量、单价等：以上为包干单价包括但不限于材料费、人工费、机械费、运杂费、平安文明施工费、材料检测费、水电费、管理费、利润、税金等与防盗门工程有关的一切费用，不含土建协作费，发生时由甲方干脆支付给总包单位。第五条合同工期：乙方接到甲方通知之日起15个日历天内进场安装，施工工期符合甲方工程总进度支配。
21、第六条货物验收及质量要求1、乙方安装的钢质入户门应符合重庆美心麦森门业有限公司的现行Q/MX720xx企业标准要求，供应厂家产品合格证书。2、钢质入户门详细要求为带包边、贵安牌固定把手锁、AB钥匙、不锈钢门槛、门扇厚度为60mm、门扇正面和背面的钢板厚度均为0、6mm，门框钢板厚度为1、2 mm 。防盗门表面为木纹转印。门的样式和颜色以甲方确定的样品（型号MXIN5001Rb）为准。3、若甲方对乙方安装过程中所运用的材料有任何怀疑，可随时进行破坏性抽查，抽查中一旦发觉材料不符合样品门要求，则判定为该工程不合格，乙方应同时担当返工费用及工期延误给甲方造成的各种损失。甲方对施工质量的要求：入户门安
22、装质量应达到建筑装饰装修工程质量验收规范GB5021020xx的规范要求。若甲、乙双方对工程质量有争议，可提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第七条工程款支付本合同签订20xx年xx月xx日前，甲方向乙方支付合同总金额的.20%作为定金；乙方完成本合同防盗门全部安装工作，甲方向乙方支付合同总金额的50%进度款；乙方向甲方提交相应竣工验收资料，竣工验收合格之日起20个工作日内甲、乙双方办清结算手续，结算完毕7个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的27%；余3%的工程款作为工程质保金，在工程竣工验收合格之日起满一年后一个月内付清。第八条 售后服务及相关事项1、乙方保修期为一年（自竣工验收合格之日起算）。
23、保修期内非甲方或住户人为缘由导致易损件损坏，乙方负责免费更换。2、在甲方集中交房期间，乙方派人常驻工地，刚好解决有关防盗门的问题。3、乙方应配有专职人员负责甲方项目防盗门的故障解除及修理工作。乙方接到甲方或住户故障通知后，1小时内应到场解除；因较大故障1小时内不能解除的，必需在10个小时内解决。4、乙方向甲方供应的结算发票为防盗门生产厂家的正规发票。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、按第七条款刚好支付工程款。2、负责供应与施工相关的资料。3、甲方派 xxx（电话：xxxx）、xxxx（电话：xxxxxx）为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，并与乙方协商解决施工中出现的问题。4
24、、负责组织工程的竣工验收。5、为乙方指定施工用电接口并供应水电供乙方运用。6、甲方应确保土建总包单位交付乙方的基层洞口为精装洞口，尺寸应符合国家相关验收标准，洞口垂直度及对角线尺寸达到验收要求，并经甲、乙及监理单位三方验收合格确认后交与乙方施工。二、乙方责任1、严格按乙方投标文件中的施工工艺、施工说明进行施工，保证质量，按时完工并交付运用。同时，乙方应在安装前对全部门洞口现场复核后再进行生产加工。2、乙方委派 xxxxx 为工地现场负责人，联系电话xxxxxx，负责行使乙方的权利及义务。3、负责收集并整理相关工程资料交与土建总包单位归档，参与土建总包方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施
25、工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作；工作中甲方和土建总包单位不对乙方材料失窃负责。5、乙方应在施工中严格按平安操作规程施工，施工过程中引起的人身平安事故及其他事故，乙方负全部责任，与甲方无关。6、乙方应做好施工现场的成品、半成品爱护工作。组织进场人员进行平安教化，乙方工作人员进入施工现场应有专人管理，听从土建总包单位的统一管理，遵守现场施工规章制度，在施工过程中做到文明施工，工完场清，做好平安防范工作。第十条违约责任及争议解决方法1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如因乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用和工期损失均由乙方担当。2、若乙方因自身缘由延误工期，按每延误一
26、天罚款500元计算工期损失，乙方将罚款金额赔付给甲方，并在货款中干脆扣除。3、合同履行过程中假如发生争议，双方应协商解决。假如无法达成协议，提交嘉陵区人民法院诉讼解决。第十一条其他事项1、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，至工程价款全部结清后自动失效。2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。甲方（公 章）：乙方（公 章）：法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：签约时间：年月日 签约时间：年月日工程合同 篇61改善马路工程合同管理的措施为保证马路建设市场的健康发展，就要不断对合同管理中存在的问题进行解决，并提出相应的改进措施。1.1加强对承包商资格的审
27、查在进行马路工程项目的招投标时，要严格的对承包商的资格进行审查，只有满意相应条件的承包商才能有资格参加竞争，并获得中标。相关部门在前期就应当做好这一打算工作，从根本上消退对马路工程建设不利的问题，这样才能够保证马路建设的顺当进行和保质保量地完成。1.2培育特地人才，将合同管理职业化现阶段合同管理的人才特别紧缺。只有不断加大对合同管理学问的培训和宣扬，提高管理人员的素养，有效的进行合同管理。我国应当组织关于合同管理的资格考试，只有通过了考试，具有较高水平和实力的人才能够参加合同管理工作，从而不断提高整个管理队伍的.综合素养，促进合同管理往专业化的方向发展，并提高合同管理工作的效率和水平，保证马路
28、建设事业的顺当发展。1.3加强各项监管工作，杜绝行政干涉我国已经颁布了关于建筑工程中的招投标的相应法律，对竞争机制的形成具有良好的促进作用，同时还能够保证马路工程正常的进行。现阶段，应加强对相关法律的宣扬，不断增加马路工程合同双方的法律意识，确保法律能在马路建设中发挥出应有的主动作用。各个马路部门的主管单位也应对马路建设发包单位进行严格的监管和检查，杜绝各种违反合同规定，采纳行政手段修改投标价格的现象发生。同时发包单位也应当自觉履行合同内容，遵守相关的法律规定，实行的一切活动都应当以合同内容为基本依据。合同法对合同有肯定的限制作用，并对合同双方的义务和权利都有详细明确的规定，同时能够有效的维护
29、双方的利益，具有特别重要的作用。2结语马路工程合同管理作为一门新型的学科，它涉及的范围非常广泛，因此要在主动学习国外管理阅历的基础上，充分结合详细的实际状况来不断改善我国的合同管理现状。马路工程合同对业主和承包商都具有特别重要的作用，它是双方之间的约定和各项活动的依据，只有进行良好的合同管理，才能有效地保障双方的合法权益。工程合同 篇71.施工合同的特点合同标的的特别性-单件性的建筑产品合同履行期限的长期性合同内容的困难性2.建设工程施工合同范本协议书通用条款专用条款附件(三个附件)承包人承揽工程项目一览表发包人供应材料设备一览表(如包工包料则无此表)房屋建筑工程质量保修书3.关于工程师如既有
30、监理，又有甲方代表，则双方职责不能交叉工程师易人应至少于易人前7天以书面形式通知承包人后任接着履行合同的约定以及前任的权利义务，不得更改前任作出的书面承诺4.批准工程项目的建设(施工许可证制度)领取施工许可证的主体发包人(建设单位、甲方)领取施工许可证的时间开工前为什么要办理施工许可证政府主管部门审查项目是否具备开工条件5.领取施工许可证应具备的条件(留意措词的精准)已办理建筑工程用地批准手续-有地在规划区内的工程，已取得规划许可证-有规划拆迁进度符合施工要求-地可以施工已确定了施工企业-有施工的人有满意施工须要的图纸及技术资料(有+通过审查)-有图有保证工程质量和平安的详细措施-有平安保证托
31、付了监理-有监督工程的人建设资金已落实(落实的标准)-有钱其他条件(如消防规定)6.资金落实的标准建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的50%建设工期超过一年的，到位资金原则上不少于工程合同价的30%7.施工许可证领取条件中的要点有地只要求有用地批准手续，不要求必需有土地证拆迁只要求适合施工进度，并不要求拆迁全部完成对于图纸和技术资料，要求必需通过审查，同时不要求全部完成，只要满意施工进度即可8.质量监督机构监督概述质量监督机构的性质工程质量监督机构不是行政单位，是接受建设主管部门的托付的中介组织办理质量监督登记手续的时间在工程招标工作完成后，领取开工许可证之前9.质量监督机构监督的内容(对三主体两过程的监督)对建设单位的监督对监理单位的监督对施工单位的监督对建设工程实体质量的监督对工程竣工验收的监督10.对建设单位的监督(4项)报建手续是否齐全施工图审查以及人员审查无违法违规行为建设单位选购的建材、设备是否符合质量要求