工程居间合同范文锦集七篇.docx

《工程居间合同范文锦集七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程居间合同范文锦集七篇.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、优选工程居间合同范文锦集七篇优选工程居间合同范文锦集七篇 随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同能够促使双方正确行使权利，严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢？以下为我帮大家整理的工程居间合同7篇，欢迎阅读与珍藏。 工程居间合同 篇1 甲方委托人： 广州市某装修公司 法定代表人: ： 联络 乙方居间人： 广州市某楼盘的代理公司 法定代表人: ： 联络 甲乙双方为了根据中国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就_省_市_装修工程项目下面称该工程项目，举荐甲方和该项目的建设单位直接洽

2、商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或仅为甲方 提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供给材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。假如乙方提供的信息不真实，乙方无权获得居间报酬，并同意向甲

3、方支付违约金_万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权获得居间报酬，并且赔偿甲方因而而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，根据本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。假如能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工经过中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关 的

4、所得税由乙方自承当。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同会谈。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，则按未按时支付金额的1向乙方承当违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为装修工程合同金额的_。 2、乙方帮甲方成功介绍客户，签约装修合同后。建设单位首付定金40%时，甲方将支付乙方全部装修工程5%佣金。 3、甲方能够转帐或现金的方式支付。 五、居间费用

5、的承当 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论能否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用或甲方同意承当_费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。 2、乙方不得以其在居间经过中获取的甲方商业机密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 3、乙方违背保密义务的，应向甲方支付 元违约金；假如违约金缺乏以补偿甲因而而遭受的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同

6、或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：盖章：乙方盖章： 合同签订日： 合同签订日： 法定代表人： 法定代表人： 工程居间合同 篇2 委托方甲方： 承接方乙方： 工程项目： 甲、乙双方经友好洽商和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。 第一条：工程大概情况 1、工程地址：_上海浦东三林路709

7、弄16号603_ 2、居室规格：房型_5_层式_2室_1_厅_1_厨_1_卫 1、_室，计_平方米； 2、_厅，计_平方米； 3、_厨房，计_平方米； 4、_卫生间，计_平方米； 5、_阳台，计_平方米； 6、_过道，计_平方米； 7、其他注明部位_，计_平方米。总计：施工面积_平方米。 3、施工内容：详见本合同附件一家庭装潢施工内容单和施工图。 4、委托方式：_ 5、工程开工日期：_年_月_日 6、工程完工日期：_年_月_日 工程总天数：_天 第二条：工程价款 工程价款金额大写_元，详见本合同附件二家庭装潢工程材料预算表。 1、材料款_元； 2、人工费_元； 第三条：质量要求 1、工程使用主

8、要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件三家庭装潢工程材料决算清单。 2、工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T301999住宅装饰装修验收标准规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 第四条：材料供给 1、乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件二家庭装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、

9、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责采购供给的材料、设备，详见本合同附件四甲方提供装潢材料清单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付工程款30%；当工期进度过半年月日，甲方即第二次付施工工费的35%。剩余30%尾招待甲方对工程完工验收后结算。另5%留为质保金，质保期注：包括人工费付款百分比按付款方式表进行：付款要求额进程内容对设计、预算元签订合同认可时扣除签订合同元元付款时

10、间付款百分比签订意向之日签订合同之日材料款100%施工工费50%金付款1000合计工期进度过半施工经过中施工工费40%年月日完工验收10%当天元增加工程项目签订项目变更100%表应在补办手续时结算甲方付清工程价款，详见本合同附件七家庭装潢工程工程结算表，乙方开具收据，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件八家庭装潢工程工程质量保修卡。 第六条：工程工期 1、假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。 2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响

11、工程质量和工期，其返工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。 3、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。 4、施工中，乙方未经甲方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，乙方自负责任。 第七条：工程验收 1、工程质量验收，详见本合同附件六家庭装潢工程质量验收表，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行完工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2、乙方通知甲方进行工序验收及完工验收后，甲方应在三天内前来

12、验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。 3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的完工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。 第八条：其他事项 1、甲方 1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。 3、如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管

13、线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。 2、乙方 1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证实；经办业务员必需有法人代表的委托证书。 2、指派姓名_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 4、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。 5、

14、在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程完工甲方验收入合格之日算起，为12个月。 第九条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第十条：争议解决 1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，能够根据本合同约定向仲裁委员会申请仲裁；人民法院提起诉讼。 第十一条：合同的变更和终止 1、合同经双方签字

15、生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工经过中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条：合同生效 1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3、本合同包括合同附件、补充合同一式及见证部门各执壹份。 甲方业主： 住所地址： 邮政编码： 工作 委托代理人： 签章乙方： 企业地址： 邮政编码： 法人代表： 委托代理人

16、： 签约地址： 签约日期： 工程居间合同 篇3 工程项目建设需要，现委托 落实并促成委托人 签订该项目承包合同，一旦委托方及其指定的中标公司签订该项目承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间成功生效。 根据合同法有关规定，本着有偿服务的原则，一旦签订项目承包合同，委托人同意按如下方式向居间人支付居间费。 一、支付金额：按承包该项目结算时的总工程量总额7%计算。 二、支付方式：委托人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。 三、本居间协议不可撤销、不受时间限制而失效，不受委托人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，委托人对该居间

17、费负有全部的法律责任，居间方不承当任何与项目承包合同相关的连带责任，委托人对此居间协议以及居间项目内容负有保密的义务。 四、此居间合同具有劳务合同的同等法律效力，居间成功后，委托人如不履行本协议约定的支付报酬义务，需承当违约责任，违约金为1.1亿元人民币壹亿壹仟万元人民币。居间人可向委托人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此委托人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强迫执行等措施。 五、中标方与委托人签订工程施工分包合同，委托人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。 六、工程量总额计算方式：按委托人完工结算完成工程量计算总造价。 七、

18、在办理承包工程合同期间，委托人与居间人各自负担本人费用。 八、工程完工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。 九、本协议书一式两份，委托人、居间人各执一份；作为向委托人领取居间费凭证。 十、本居间合同自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。 十一、未尽事宜，居间合同执行经过中出现新问题，双方再签订补充协议执行。 委托人： 居间人： 身份证号： 身份证号： 20 年 月 日 20 年 月 日 工程居间合同 篇4 甲方(居间人)： 地址： 联络方式： 乙方(委托人)： 地址： 联络方式： 甲、乙双方根据

19、中国合同法，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议： 一、委托事项 1、甲方接受乙方委托，负责就 项目下面简称“该工程项目，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，举荐乙方和该项目的招标单位洽商，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该工程项目的合同。 2、“居间成功是指完成本条所列全部委托事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方提供信息，或为乙方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、居间期限 从 年 月 日至年 月 日。 三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为 项目签订的工程施工合同下面简称“施工合同金额的5%

20、。 2、居间成功后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间报酬的50%，并在收到第二笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间报酬。 3、乙方应以 的方式支付居间报酬。 四、居间活动费用的承当 居间活动费用是指甲方为完成委托事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间报酬中扣除；居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。 五、双方的权利和义务 1、甲方向乙方提供有关该工程项目的信息，并保证其提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间报酬及居

21、间活动费用。 3、居间成功的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。 2、双方不得以其在签订居间合同或施行居间行为经过中所获取的对方的商业机密，施行对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的施行方承当相应的法律责任。 七、合同变更、解除和终止 1、经双方协商一致，能够变更或解除本协议。 2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同

22、终止。 3、因不可抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。 八、违约责任 1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的，应向乙方支付违约金人民币 元大写 圆整。 2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间报酬或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付违约金。 3、乙方不得隐瞒或提供虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。 4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方支付 违约金。在前述违约金支付完成后，双方应继续履行本合同。 九、争议解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成

23、一致的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 法定代表人或受权签字人： 年 月 日 乙方：(盖章)： 年 工程居间合同 篇5 甲方代表： 乙方代表： 经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。 一、居间事项：乙方协助甲方获得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。 二、居间任务：乙方为上述项目提供信息、推介服务，并促成甲方获得工程施工总分

24、包权。 根据中国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬的规定，按如下方式支付居间费用： 1、当乙方协助甲方获得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢构造部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。 2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。 三、本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。 甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系，不得私自或另行委托其

25、它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。 四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权直接通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争论，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 日期： 日期： 工程居间合同 篇6 居间合同 甲方委托人： 乙方居间人： 甲乙方为了发挥双方的优势，

26、根据中国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就 等项目，举荐甲方和该项目的建设单位直接洽商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订正式的建设施工合同。 2、“居间成功是指完成本条第1项的委托事项。甲方与建设单位未签订书面的建设施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目相关信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方

27、介入招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方中标并签订书面施工合同。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责标书的编制。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如甲方未及时支付，则应按未支付金额的日千分之一向乙方支付违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬由下面两项构成： 1工程施工合同总金额的3，该部分的居间报酬在甲方与建设单位签订书面的建设施工合同后7日内，由甲方先支付80%给乙方

28、，剩余20%在甲方或甲方的分包施工单位第一次工程进场后7日内付清。 2鉴于该项目采用的是与社会资本合作PPP形式，建设单位会以每期应支付工程回购款为基数按同期人民银行贷款年基准利率上浮 15 %支付给甲方利息，甲方同意在建设单位回购期间，该贷款基准利率的50%以及上浮的15 %部分均作为乙方的居间报酬。该部分的居间报酬按工程进度，在甲方每次收到建设单位支付的利息后7 日内支付给乙方，直至建设单位回购完成。每期利息的计算方式为：应付工程回购款同期人民银行贷款年基准利率期限50%+15% 3、上述的施工合同总金额、回购款及利息、工程进度以甲方与建设单位签订的合同为准。 4、甲方能够转帐或现金的方式

29、支付。 五、居间费用的承当 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论能否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用。 六、保密事项 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交乙方所在地法院解决 九、其他事项 1、本合同未尽事项，由双方另行签订补充合同。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，

30、双方签字盖章后生效。 甲方：乙方：福建程华建设发展有限公司 法定代表人： 法定代表人： 合同签订日期： 工程居间合同 篇7 甲方委托人： ：_联络 _ 乙方居间人：_ ：_联络 _ 证件号码： 乙方居间人：_ ：_联络 _ 证件号码： 乙方居间人：_ ：_联络 _ 证件号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据中国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就_省_市县 工程项目下面称该工程项目，举荐甲方和该项目的建设单位直接洽商，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_ 签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成

31、功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同会谈期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工经过中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同会谈。 2、假如居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履

32、行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。假如未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承当违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为合同额的3%三个居间人共计，即 万元 2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元； 在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付 %即 万元； 3、甲方能够转帐的方式支付，并且根据不同比例分别转入三个居间人账户，共计合同额的3% 居间人 居间费用的 %； 居间人 居间费用的 %； 居间人 居间费用的 %. 五、居间费用的承当 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出

33、的必要费用。乙方无论能否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承当居间活动费用或甲方同意承当费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式肆份，甲方壹份，居间人各持壹份，双方签字盖章后生效。 甲方：盖章：_ 乙方签字：_ 居间人共同签字 法定代表人或委托代理人：_ 法定代表人或委托代理人：_ 合同签订地：_ 合同签订日：_年_月_日 【优选工程居间合同范文锦集七篇】