《2023年商品房预售合同模板汇编8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年商品房预售合同模板汇编8篇.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年商品房预售合同模板汇编8篇商品房预售合同 篇1(一)拖延办理房屋全部权证及土地运用权证的行为。开发商在商品房预售合同中均承诺将于正式交房办理入住手续后若干日为业主办理房屋产权证和土地全部权证。但交房之后，部分开发商未根据合同约定为业主办理两证，有的甚至拖延四五年之久。此类行为极易引发群体性诉讼。(二)对房屋设施或户型结构进行单方变更的行为。开发商在房屋建设过程中因种种缘由单方变更房屋原设计，使最终交付业主的房屋在设施或户型结构等方面发生局部变更，业主不同意开发商的单方变更行为而与开发商发生纠纷。(三)楼盘商业广告的夸大或虚假宣扬行为。开发商为推销其开发的商品房，在前期广告中进行夸大其
2、词的宣扬，甚至做出虚假承诺和保证，业主收房时才发觉房屋和楼盘实际状况与广告宣扬不符，从而引发纠纷。(四)交付房屋质量达不到合同约定或法定标准的行为。开发商履约瑕疵是商品房预售合同案件中最主要的类型，占此类案件总数的一半左右。房屋质量问题主要涉及房屋结构、装修、配套设施、共用设施等，有显性的也有隐性的，表现为达不到约定标准或达不到国家建筑规范标准。商品房预售合同 篇2合同编号：出售方（甲方）：_地址：_邮码：_电话：_购买方（乙方）：_姓名：_性别：_诞生：_年_月_日国籍：_身份证号码：_地址：_邮码：_电话：_第一条甲方经批准，取得位于_市用地面积_2的土地运用权。地块编号：_运用年期_年，
3、自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方在上述土地兴建XX，系_定名_，由甲方预售。其次条乙方自愿向甲方定购上述XX的第_幢_号（第_层）。建筑面积_2，土地面积2（其中：基底分摊_2、公用分摊_2、其他_2）。第三条甲方定于_年_月_日交付乙方运用。如遇下列特别缘由可延期交付运用，但不得超过_天：1、人力不行抗拒的自然灾难；2、施工中遇到异样困难及重大技术问题不能刚好解决；3、其他非甲方所能限制的因素。上述缘由必需凭_市有关主管部门的证明文件为依据，方能延期交付运用。第四条甲乙双方同意上述订购之XX售价为：_单价元2，总金额_币_千_百_十_万_千_百_十_元（小写_万元）。付款方式：乙方按甲
4、方指定收款银行：帐户名称：_帐号：_分期（一次）付款（见附表一）。第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方有权追索违约利息。如逾期_天以上，仍未付所欠款项和利息，甲方有权单方终止合同，将XX出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方运用，应按合同规定交付日其次天起计算付款利息，以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的XX须经市建筑质量检验部门验审合格，并负责保修半年，如质量不合格时，乙方有权提出退房，退房后甲方应将已付款项及全部利息在30天内退回乙方。第八条甲乙双方在XX交付运用并付清楼款后，签订房地产转让合同书，经市府主管部门办理转让登记手续，发给房地产权证，乙方才能获得房
5、地产权。乙方在运用期间，有权享用与该XX有关联的公共通道、设施、活动场所，同时必需遵守中华人民共和国法律、法令和社会道德，维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购XX只作_运用，在运用期间不得擅自变更该XX结构和用途，如有损坏应自费修缮。乙方购置的XX所占用的土地，按有关土地管理规定缴纳土地运用费。第十条预售的XX，乙方不许转让、抵押，否则，后果自负。第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效，如发生纠纷，双方应友好协商解决，不能解决时，按下列（）项解决：1、由仲裁机关仲裁；2、由人民法院裁判；第十三条本合同正本一式四份，甲乙双方、公证机关、房地产权登记
6、机关各一份。甲方：_代表人：_年_月_日乙方：_代表人：_年_月_日返商品房预售合同 篇3卖方（以下简称甲方）：_买方（以下简称乙方）：_甲方依据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定，已依法取得_市_区（县）_地块的国有土地运用权，土地运用面积为_平方米，土地运用年限_，自_至_止，国有土地运用证号为_。甲方在上述地块上建设的_，现已具备规定的预售条件，经_市房屋土地管理局批准，准予上市预售，商品房销售许可证号为_房内证字第_号。乙方自愿购买甲方的_房屋，房屋用途为_。乙方预购房屋的定金为人民币_元。双方经协商，就该房屋的预售预购事项订立本合同。第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面
7、积为_平方米（包括：套内建筑面积_平方米，分摊的共有共用建筑面积_平方米）。共有共用部位详见附件二。上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的土地运用权转让给乙方，土地运用面积（含分摊的共有共用面积）为_平方米，该土地运用面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测面积为准。土地运用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日止。其次条甲乙双方同意，结算房价款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过暂测建筑面积的_%（含_%）时，根据本合同第三条所述房屋单价据实结算；房屋建筑面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实
8、测面积数据之日起日内，甲乙双方同意按下述第_（大写数字）种方式处理：1、乙方有权解除本合同，合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效，甲方除在合同解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房价款及利息全部退还乙方。利息按_利率计算。2、根据本合同第三条所述房屋单价据实结算。3、_第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币（大写）_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（小写元）。付款方式见本合同附件三。乙方同意按双方约定的付款方式如期将购房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方所支付的定金在乙方最终一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为_，银行账号
9、为_。第四条乙方如未按本合同附件三规定的时间付款，甲方有权向乙方追索违约金。自本合同约定的付款期限届满其次日起至实际付款之日止，每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_（大写数字）向甲方支付延期违约金。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的.定金甲方不予返还。第五条甲方向乙方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格证书和测绘部门实测面积数据；若双方约定交付初装修房屋的，须根据_市公共建筑工程实施初装修质量核定规定（试行）、_市住房工程实行初装修竣工质量核定规定（试行）的要旨，提交建设工
10、程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后，甲方交付房屋的日期为_年_月_日。甲方交付的房屋被建设工程质量监督部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方在合同解除之日起30日内除向乙方双倍返还定金外，还应全部退还乙方已付的房价款及利息，利息按_利率计算。第六条甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的，甲方同意按_向乙方补偿。第七条除不行抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。自本合同约定房屋交付之日其次日起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_（大写数字）向乙方支付违约金。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）甲方
11、仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已支付的房价款及利息全部退还乙方，并向乙方双倍返还定金（利息计算同第五条）。第八条本合同签订后，因甲方变更其建筑设计而影响乙方购买房屋的套内面积、平面布局和运用空间的，应于_日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起日内有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方（利息计算同第五条），并向乙方双倍返还定金。甲方变更建筑设计不告知乙方的，乙方有权解除本合同，甲方除应退还乙方已付的房价款及利息（利息计算同第五条）
12、，并向乙方双倍返还定金外，还应担当补充协议中双方约定的违约责任。第九条甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定，自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第十条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。第十一条双方同意在签订本合同后三十日内，持本合同和有关证件共同到市房地产交易管理部门办理预售、预购登记手续。第十二条本合同签订后至房屋交用前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特别缘由转让，须经甲方同意并签订预售转让书面协议，报市房屋土地管理局批准。第十三条双方同意房屋符合交用条件时按规定共同到房
13、地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第十四条本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，双方同意按以下第_（大写数字）种方式解决纠纷：1、提交_仲裁委员会仲裁；2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。第十五条本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不行分割的组成部分，具有同等法律效力。第十六条本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，副本共_份，房地产交易管理部门留存一份，_。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法定代表人：_身份证号码：_地址：_联系电话：_邮政编码：_代理人：_联系电话：_预售登记
14、机关：（章）_经办人：_附件一房屋状况附件二共有共用部位附件三付款方式商品房预售合同 篇4一、本合同文本是依据上海市房地产转让方法制定的示范文本，印制的和同条款为提示性条款，供双方当事人约定采纳。二、购房是一种民事法律行为，涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多，为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应当慎重，力求签订得详细、全面、严密。三、在签订预售合同前，房地产开发企业应向购房人出示商品房预售许可证。预售许可证真实性、合法性及该商品房屋是否存在重复预售和被司法机关查封等权利转移受限制的状况，购房人可向该商品房屋所在地的区县房地产交易中心查阅。四、为爱护合同双方当事人的合法权益，双
15、方可以将预售广告、售楼书约定为商品房预售合同的附件。五、预售的商品房是房地产开发企业正在建设中的房屋（或已建成但未经初始登记的房屋），该房屋的面积、交房日期质量等方面都存在着不确定因素。房屋买卖双方在签订前，应对下列问题予以充分了解：1、商品房预售时房屋的建筑面积是暂测的，房屋交付时则以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测建筑面积为准。预售合同中须明确载明房屋的建筑面积、套内建筑面积、公用分摊建筑面积。暂测面积与交付时实测面积不一样，按上海市房地产转让方法第四十四条规定处理。2、依据上海市房地产登记条例关于房地产开发企业应当在新建商品房屋竣工验收后交付给买受人之前，持本条例其次十条所列文
16、件和商品房屋建设项目批准文件办理新建商品房屋初始登记的规定，商品房建成交付前房地产开发企业应取得新建商品房房地产权证（大产证）。3、国务院发布的建设工程质量管理条例规定，施工单位对商品房屋的质量的保修期限为：“（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。”保修期限自竣工合格验收之日起计算。房地产开发企业对购房人购买的商品房屋得保修责任从房屋交付之日起担当，保修期自房地产权利转
17、移之日起，不得少于两年。4、房屋交付运用后，房屋的主体结构质量不合格的，按国务院发布的城市房地产开发经营管理条例第三十二条关于“商品房交付运用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；给购买人造成损失的，房地产开发企业应当依法担当赔偿责任。”的规定处理。六、双方履行合同发生争议的，可选择向不动产所在地人民法院起诉，也可选择向仲裁委员会申请仲裁。假如选择申请仲裁的，可向本市的仲裁委员会申请，也可向外地的仲裁委员会申请，本市的仲裁委员会全称是上海仲裁委员会。七、商品房预售合同签订后应刚好向房地产登记机构办理商品房预售合
18、同登记备案，以便爱护合同双方当事人权益。不登记备案的预售合同，当发生重复预售、抵押等事实时不能对抗第三人。依据规定，办理登记手续，可由合同当事人双方共同办理，也可由购房人一方单独办理。八、本合同文本在市、区、县房地产交易中心对外发售，建议购房人先行购买，细致阅读。甲方（卖方）：居处（址）：_邮编：_身份证/护照/营业执照号码：_联系电话：_托付/法定代理人：居处（址）：_联系电话：_乙方（买方）：国籍：_性别：_诞生年月：_居处（址）：_邮编：_身份证/护照/营业执照号码：_联系电话：_托付/法定代理人：居处（址）：_联系电话：_甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方购买甲方预售的_
19、商品房事宜，订立本合同。第一条 甲方通过土地运用权出让/转让/划拨方式取得_区/县_地块土地运用权，并依法进行了土地运用权登记取得房地产权证，证书号为：_土地面积为：_，土地用途为：_。甲方经批准，在该地块上投资建立_（暂定名/现定名）商品房，主体建筑物的建筑结构为_结构；建筑物地上层数为_层，地下层数为_层。上述商品房已具备上海市房地产转让方法规定的预售条件，_局已批准上市预售（预售许可证编号：_）。其次条 乙方向甲方购买_路_幢（号）_层_室（以下简称该房屋），政府批准的规划用途为_。据甲方暂测该房屋建筑面积为_平方米，其中套内建筑面积为_平方米、公用分摊建筑面积为_平方米。该房屋建筑层高
20、为_米。该房屋建筑设计及平面图见本合同附件二；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件三；该房屋相关状况说明（抵押关系、资料关系、相邻关系及小区平面布局）见本合同附件四；该房屋前期物业管理服务合同、运用公约或有关承诺书见本合同附件五。第三条 乙方购买该房屋，每平方米房屋建筑面积单价（不包含房屋全装修价格）为人民币_元。（大写）：_。依据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款（不包含房屋全装修价格）暂定为人民币_元。（大写）：_。该房屋全装修总价为人民币_元。（大写）：_。第四条 乙方购买该房屋的总房价款（含附件三中装修、设备价格）是指该房屋和相应比例的土地运用权的总价格。本合同约定
21、的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一样的缘由外，不在作变动。第五条 在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一样时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：1、按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补；2、甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过_% （包括_%），不向乙方收取超过部分的房价款；甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过_% （包括_%），乙方有权单方面解除本合同。乙方行使甲方解除权时，必需在双方签署房屋交接书之时或之前提出，否则视为放弃该项权利。第六条 签订本合同时，该房屋建设工程建设到_。乙方应当按本合
22、同约定时间如期足额将房款价解入甲方的预售款监管帐户（预收款监管机构：_、帐户名称_、帐号：_）。预收款按政府规定监管运用。乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件一中约定明确。第七条 乙方若未按本合同约定的时间付款，应当向甲方支付违约金，违约金按逾期未付款额的日万分之_计算，违约金自本合同的应付款期限之其次天起算至实际付款之日止。逾期超过_天后，甲方有权选择下列第_种方案追究乙方责任：壹、甲方有权单方面解除本合同，乙方应当担当赔偿责任。赔偿金额为总房价款的_%，甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额，剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的，甲方有权追索。甲方如行使解
23、除合同权的，应当书面通知乙方。贰、第八条 签订本合同后，甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计（见附件二），确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起_天内与乙方签订本合同变更协议。甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计，乙方有权单方面解除本合同。第九条 甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局（见附件四），确需变更的应当征得乙方书面同意。甲方未征得乙方同意变更小区的平面布局，乙方有权要求甲方复原，如不能复原的，甲方应当向乙方支付总房价款的_%违约金。第十条 该房屋的交付必需符合下列第_种方案所列条件：壹、办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产
24、证）；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业修理基金。贰、取得了住宅交付运用许可证；甲方对该房屋设定的抵押已注销；甲方已按规定缴纳了物业修理基金；甲方承诺在_年_月_日前办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证），如到时不能取得商品房房地产权证（大产证），乙方有权单方面解除本合同。叁、第十一条 甲方定于_年_月_日前将该房屋交付给乙方，除不行抗力外。第十二条 甲方如未在本合同第十一条约定期限内将该房屋交付乙方，应当向乙方支付违约金，违约金按乙方已支付的房价款日万分之_计算，违约金自本合同第十一条约定的最终交付期限之其次天起算至实际交付之日止。逾期超过_天，乙方有权
25、选择下列第_种方案追究甲方责任：壹、乙方有权单方面解除本合同。贰、第十三条 该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后，甲方应在交付之日前_天书面通知乙方办理交付该房屋的手续。乙方应在收到该通知之日起_天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标记为_。在验收交接时，甲方应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件，因该房屋用途为_用房，甲方应向乙方供应_质量保证书和_运用说明书。同时，甲方应当依据乙方要求供应实测面积的有关资料。甲方如不出示和不供应前款规定的材料，乙方有权拒绝接收该房屋，由此而产生的延期交房的责任由甲方担当。第十四条 在甲方办理了新建商品房房地产初始登记手续、取得了房地
26、产权证（大产证）后_日内，由甲、乙双方签署本合同规定的房屋交接书。房屋交接书作为办理该房屋过户手续的必备文件。甲、乙双方在签署房屋交接书之日起_天内，由双方依法向_交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。第十五条 该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移给乙方。如乙方未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之其次日起该房屋的风险责任转移由乙方担当。第十六条 甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权，也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后
27、出现与甲方保证不相一样的状况，由甲方担当全部责任。第十七条 甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同附件三约定的标准，乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价_倍赐予补偿。如主体结构不符合本合同附件三约定的标准，乙方有权单方面解除本合同。双方商定对标准的认定产生争议时，托付本市有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定看法为处理争议的依据。第十八条 该房屋交付后，乙方认为主体结构不合格的，可以托付本市有资质的建筑工程质量检测机构检测。经核验，确属主体结构质量不合格的，乙方有权单方面解除本合同。第十九条 乙方行使本合同条款中约定的单方面
28、解除本合同权利时，应书面通知甲方，甲方应当在收到乙方的书面通知起_天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还乙方，并担当赔偿责任，赔偿金额为总房价款的_%，在退还房价款时一并支付给乙方。前款及本合同其他条款所称已支付的房价款是包括乙方干脆支付的和通过贷款方式支付的房价款。其次十条 甲方交付该房屋有其他工程质量问题的，乙方在保修期内有权要求甲方除免费修复外，还须根据修复费的_倍赐予补偿。双方商定对该房屋其他工程质量问题有争议的，托付本市有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定看法为处理争议的依据。其次十一条 自该房屋验收交接之日起，甲方
29、对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院分布的建筑工程质量管理条例及上海市房地产转让方法规定在本合同附件五中约定。其次十二条 甲方已选聘_物业公司对该房屋进行前期物业管理，并与其签订了前期物业管理服务合同（见附件五）。因该房屋规划用途为_用房，甲乙双方已签订了_运用公约（见附件五）。其次十三条 乙方购买的房屋及其相应占有的土地运用权不行分别。自该房屋的房地产权利转移之日起，甲方与_签订的土地运用权出让/转让合同中约定的权利、义务和责任转移给乙方。其次十四条 本合同项下乙方享有的权益（房屋期权），乙方可以依法转让、抵押。乙方依法行使上述权利时，甲方应予帮助。其次十五条 本合同一方根
30、据本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系，必需用书面形式，且采纳挂号邮寄或干脆送达的方式，送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以挂号邮寄的方式，在投邮后（以寄出的邮戳为准）第_日将被视为已送达另一方，如以干脆送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达。其次十六条 该房屋买卖过程中所发生的税费按有关规定由甲、乙双方各自担当。其次十七条 本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不行分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一样的，以补充条款、补充协议为准。本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立变更协议进行约定。其次十
31、八条 甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利和义务清晰明白，并愿按本合同约定严格履行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同约定要求索赔。其次十九条 本合同自双方签字/_公证处公证之日起生效。双方商定本合同生效之日起_日内由甲方/乙方/双方负责向房地产登记机构办理本合同登记备案手续。若责任方逾期不办理登记备案手续造成另一方损失的，应当担当赔偿责任。第三十条 本合同登记备案后，如发生协议解除本合同的事实时，在事实发生之日起30天内双方持解除合同的书面文件到_房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。甲方或乙方依据本合同有关条款的约定单方解除本合同的，甲方或乙方应凭单方面解除合同的书面通知的送达凭
32、据单方面到房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。第三十一条 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列第_种方式解决：（不选定的划除）壹、向_仲裁委员会申请仲裁；贰、依法向人民法院起诉。第三十二条 本合同壹式_份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执_份，、_各执壹份。附 件 一付款方式和付款期限-（粘贴处） （双方骑缝签字或盖章）附 件 二 该房屋建筑设计及平面图-（粘贴处） （双方骑缝签字或盖章）附 件 三 该房屋建筑结构、装修及设备标准-（粘贴处） （双方骑缝签字或盖章）附 件 四 该房屋相关状况（抵押、租赁、相邻及小区平面局）-（粘贴处） （双方骑缝
33、签字或盖章）附 件 五 该房屋前期物业管理服务合同、运用公约或有关承诺书-（粘贴处） （双方骑缝签字或盖章）补 充 条 款-（粘贴处） （双方骑缝签字或盖章）补 充 条 款-（粘贴处） （双方骑缝签字或盖章）甲方（名称）： 乙方（名称或名字）：法定代表人签署： 乙方本人签署：法定代表人的托付代理人签署： 托付代理人签署：法定代理人签署：甲方盖章： 乙方盖章：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日签于： 签于：本合同登记备案状况注记_甲、乙双方于_年_月_日签订的本合同，已予登记备案。经办人：房地产交易管理所（章）年 月 日房 屋 交 接 书_年_月_日甲、乙双方对_室（_车位）进行验收交接，双
34、方确认：1、甲方交付给乙方的房屋为_室（_车位）。该房屋的实测建筑面积为_平方米（相应占有的土地运用分摊面积为_平方米），实测建筑面积的测绘机构为上海市房屋土地资源管理局认定的_。新商品房房地产权证号（大产证）：_。2、该房屋的总房价款为人民币_元。（大写）：_。乙方已付清全部房价款/乙方已付人民币_元。（大写）：_。甲方已开具发票/收据给乙方。3、 本交接书由甲、乙双方签字生效。甲方签字： 乙方签字：日 期： 日 期：本 合 同 权 益 转 让 书转让方（甲方） _受让方（乙方） _甲、乙双方经协商一样，就甲方向乙方转让本合同（指甲方为购买正在建立的_室商品房，于_年_月_日与_公司签订的商
35、品房预售合同，该预售合同已登记备案）权益达成如下约定：第一条 关于转让价款的约定其次条 关于权利、义务转移的约定第三条 关于房屋交付的约定甲方已征得/书面通知_公司_将已预购的_室商品房转让给乙方。待房屋交付时，乙方凭本合同权益书即可与_公司办理房屋交接手续。如不能办理房屋交接手续，则有甲方担当责任。本合同权益转让书自双方签字/经_公证处公证之日起生效。甲方签字： 乙方签字：日 期： 日 期：商品房预售合同 篇5出售方：（甲方）地址：电话：购买方：（乙方）姓名：性别：诞生：年 月 日国籍：身份证号码：地址：电话：本合同依据中华人民共和国法律、深圳经济特区土地管理条例和深圳经济特区商品房产管理规定制定。第一条 甲方经市府国土局批准，取得位于深圳市 用地面积