《2023年委托试验合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年委托试验合同.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年委托试验合同托付试验合同1合同编号：甲方(托付人)：乙方(检测机构)：检测机构编号：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：1.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测压实度检测弯沉检测砼、砂浆强度检测砂浆
2、配比试验砼配比试验其它：第三条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：托付试验合同2托付单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)甲方近期施工任务重，无法刚好完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：
3、4.工程工期：本工程定其次条：工程承包范围及决算依据1.工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2.工程结算依据：(1)本工程预算、结算依据：费用构成及计算标准：闽建筑20_103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20_版)的通知;建设工程人工预算单价：依据闽建筑20_15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;定额采纳：其次册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20_版)及闽建筑20_4号文件福建平安文明施工取费标准和运用方法的通知。3、决算方式：实行以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天
4、内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503.0元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方供应了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验协作工作。第四条：纠纷解决方法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)托付代理人：托付代理人：开户银行：账户名称：帐号：开户银行：联系人：帐号：托付试验
5、合同3托付单位： (以下简称甲方)试验单位： (以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，甲方将该项工程的检测试验内容托付乙方担当，为明确双方权益签订本合同，相关事项如下：一、乙方严格根据国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行检测，刚好供应真实、有效的试验报告，不得弄虚作假。二、依据甲方施工要求，主动协作，做到随叫随到，对甲方要求检测的项目，刚好进行检验并供应检验报告。三、甲方应严格根据国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行抽样送检。送检材料及样品应依据施工现场、真实抽样，不得弄虚作假。四、送检样品必需按要求填写送样托付单，填写内容必需与送检样品一样。五、乙方在接受甲方样品时，依据
6、甲方所托付的检测项目，细致检查样品外观状态、型号、生产厂家、规格、等级与送检托付单比照无误经双方签字认可，接受托付检测项目完成。如不符合要求，甲方应重新取样送检，否则不予接收。乙方严格做好样品的保密和平安工作，对甲方的样品及相关技术信息负保密责任。六、甲方在领取送检样品检测报告时应当对试验报告内容、检测指标是否一样，无误后在发文薄上签字方可领取报告(检测报告一式四份、甲方三份、乙方保存一份存档)。乙方将根据甲方供应的单位工程名称分别建档。如甲方对试验报告的各项数据、内容有疑问的，必需在收到报告十五日内向乙方提出，乙方依据实际状况刚好进行解答或更正，超过十五日后乙方不予受理，由于乙方造成的返工由
7、乙方负责，由于甲方造成的返工和补换报告乙方将另收每份报告10元的成本费。七、收费标准：1、依据本工程状况试验费用按本工程实际检测的建筑面积每平方米 元进行计取约 。2、试验费支付方式：在本合同签订后支付人民币 元合同履约金，在本工程基础检测完成后支付人民币 ，主体结构检测完成时支付人民币 ，余下 待本工程屋面防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃试验检测完毕领取最终一次报告时一次付清尾款。八、合同规定试验内容：水泥、砂、石、砼协作比、砼抗渗、砖、钢材(焊接)、砼及砼同条件试件、结构实体检测、防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃等试验项目(注：空气质量检测不在本合同包干范围)。九、本合同一式两
8、份，甲方双方各执一份，双方签字盖章有效。未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日托付试验合同4委 托 单 位：受托付单位：签 订 时 间：签 订 地 点：依据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理方法(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方： 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受托付方： 北京 (以下简称乙方)同等协商一样，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称： 国家空管系
9、统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并供应砂浆协作比。2、 乙方必需根据建筑工程资料管理规程DBJ01-51-20xx的要求刚好、精确供应试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述
10、规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。3、甲方每月25日，依据试验报告资料出具状况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试件的代表性、真实性、刚好性负责。2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确;样品试件标识清
11、晰、内容完整、精确并与托付单内容一样。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的.权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的样品试件刚好进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担当相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间刚好供应试验检验报告，要求内容必需完整、真实、精确、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需担当相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未根据合同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万
12、分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一样对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方托付代理人签字并经公司经营部确认，并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项收到甲方通知后刚好到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。托付单位名称： 受托付单位名
13、称： (盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：单位地址： 单位地址：联系电话： 联系电话：传真： 传真：签定日期：托付试验合同5托付单位：（以下简称甲方）_施工单位：（以下简称乙方）_甲方近期施工任务重，无法刚好完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：_4、工程工期：本工程定其次条：工程承包范围及决算依据1、工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2、工程结算依据：（
14、1）本工程预算、结算依据：费用构成及计算标准：闽建筑20_103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表（20_版）的通知；建设工程人工预算单价：依据闽建筑20_15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知；定额采纳：其次册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额（20_版）及闽建筑20_4号文件福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额（20_版）平安文明施工取费标准和运用方法的通知。3、决算方式：实行以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整（小写）￥：2503.0元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方
15、供应了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验协作工作。第四条：纠纷解决方法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式肆份，甲方持壹份，乙方持叁份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日托付试验合同6托方（甲方）：_受托付方（乙方）：_经甲乙双方协商，签订托付试验协议如下：第一条：试验项目和内容1、混凝土：7天、28天抗压强度及协作比；2
16、、砂、石颗粒级配、含沙量、泥块含量、针片状颗粒含量；3、水泥：XX性、凝聚时间、强度、细度；4、其他双方协商的项目其次条：甲方责任1、甲方负责对所试验样品规范标准要求抽取，同时对取样样品的真实性和代表性负责；2、甲方如对试验结果和数据有异议，应在收到试验报告_日内向乙方提出；3、甲方负责填写检测托付单的相关内容，凭乙方出具的检测托付单领取检测报告，并刚好支付相关的检测费用；4、甲方负责配备齐全所要求的相关技术标准；5、甲方负责按托付的项目配备齐全试验设备，并保证设备正常工作。第三条：乙方责任1、乙方负责甲方的试验工作，并委派相关工程师、试验员到现场进行工作；2、依据甲方要求的试验项目及内容，严
17、格根据标准规范进行试验操作，保证试验数据的精确性和公正性并刚好提交试验报告；3、试验结果有异议或出现不合格项目时，乙方负责刚好通知甲方。第四条：检测程序1、由甲方将受检样品送到乙方实施检测。2、需乙方现场抽样，甲方须提前一个工作日通知乙方。3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测托付单，明确样品的相关信息及检测要求。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。甲方（盖章）_年_月_日乙方（盖章）_年_月_日托付试验合同7_(甲方)托付_(乙方)进行_(试验)，经双方协商签订如下合同：1被测品名称及数量名称：_。数量：_。2技术要求见合同附件一_(试验)项目及技术要求。3完成时间合同生效后
18、_个月完成。4项目完成后乙方应供应的数据及文档要求见合同附件二_(试验)项目数据及文档要求。5合同价款、付款方式及付款额度51设备总价款：人民币_万元整。52付款方式：银行转账。53付款额度：合同签订后_周内甲方支付乙方合同总额的_%;(试验)完成并供应合格数据及文档后，周内甲方支付乙方合同总额的._%;乙方应在收到货款后10天内返回发票，否则甲方将顺延下期货款，项目延期责任由乙方担当。6合同变更除非发生不行抗力的事务，甲、乙双方任何一方不得单方面终止合同或更改合同条款，若确需变更合同内容，需双方协商解决。7合同奖惩71按合同要求完成不予奖惩;72乙方未按合同或技术协议要求完成，按下列状况每一
19、单项罚款累计;累计罚款不超过合同总额的30%;(1)未按期完成，罚款额度为：延期月数(不足一月按一月计算)乘以合同总额的1%;(2)未按技术协议要求完成一般战技指标及功能要求，罚款额度为：未完成指标(功能)数乘以合同总额的1%;(3)未按技术协议要求完成关键战技指标及功能一项以上，按未完成合同工作内容处理，乙方除返还甲方全部合同款外，追加罚款额度为：合同总额的30%。8乙方承诺81对所测量数据的真实性和牢靠性负责;82运用的设备必需经检定校准，并在有效期内;83供应的试验(测试)报告，必需签署完整;84不泄露测量数据及相关内容(可以拟定附件)，若有泄密担当全部责任;85确保(试验)过程中不损坏
20、被测品。9甲方承诺91按时付款;92(试验)过程派人员全程参加，不得影响乙方正常工作;93不得泄露乙方的技术隐私。10争议及仲裁本合同履行过程中未尽事宜或发生争议，双方应当协商解决;若协商、调解不成的，提交仲裁委员会仲裁;若仲裁无效，根据中华人民共和国民法典执行。11合同生效本合同双方签字盖章后生效，合同一式_份，甲乙双方各执_份。12合同有效期本合同有效期自_年_月_日起，至_年_月_日止。托付试验合同8委 托 单 位：北京XX公司受托付单位： 南昌赣建工程质量检测中心签 订 时 间：_年_月_日签 订 地 点：_市_区安苑东里三区10号依据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理方法(建
21、设部令141号)及_省、_市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方： 北京XX公司(以下简称甲方)和受托付方： 北京 (以下简称乙方)同等协商一样，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称： 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接
22、、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并供应砂浆协作比。2、 乙方必需根据建筑工程资料管理规程DB01-51-的要求刚好、精确供应试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。3、甲方每月_日，依据试验报告资料出具状况按每月双
23、方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试件的代表性、真实性、刚好性负责。2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确;样品试件标识清晰、内容完整、精确并与托付单内容一样。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的样品试件刚好进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担当相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间刚好供应试验检验报告，要求内容必需完整、
24、真实、精确、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需担当相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未根据合同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一样对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方托付代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员，
25、收到甲方通知后刚好到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。托付单位名称： 受托付单位名称： (盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：单位地址： 单位地址：联系电话： 联系电话：传真： 传真：签定日期：_年_月_日 签定日期：_年_月_日托付试验合同9合 同 编 号：甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶公路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R
26、依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决
27、，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲 方：(盖章)乙 方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联 系 人： 联系人手机：联 系 人： 联系人手机：合同订立时间： 年 月 日托付试验合同10托付单位编号：_托付单位(甲方)：_集团有限责任公司项目负责人：_联系方式：_检测试验单位(乙方)_建设工程质量检测中心负责人：_联系方式：_建设单位：_市_置业有限公司开工日期：_监督部门：_竣工日期：_施工单位：_集团有限责任公司取送样人员：_设计单位：_中国_工程设计建设有限公司见证单位：_市政监理公司见证
28、人：_电话：_工程名称：_市_区_物流园区_大道挡水墙工程编号：_建筑面积：_结构形式：_层数：_检测项目：_钢筋、水泥、粗细骨料、砼、砂浆、砖、防水材料、土工、水暖配件、建筑管材、电器开关、插座、电线、铝、塑门窗、室内有害气体检测、平安防护用品、建筑节能、市政道路、结构实体检测。抽样制度：_抽检样品时，必需填写见证记录、抽样记录，并有施工单位取样人签字。收费标准：_执行_建设工程检测检验收费标准表检验费用金额：_根据此工程试验托付合同在其工程竣工前据实结算。检测费押金：_其它：_合同签字盖章：_年 月 日托付试验合同11托付单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)甲方近期施工任务
29、重，无法刚好完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程工期：本工程定其次条：工程承包范围及决算依据1. 工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2. 工程结算依据：(1)本工程预算、结算依据：费用构成及计算标准：闽建筑20xx103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20xx版)的通知;建设工程人工预算单价：依据闽建筑20xx15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;
30、定额采纳：其次册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)及闽建筑20xx4号文件福建平安文明施工取费标准和运用方法的通知。3、决算方式：实行以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503.0 元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方供应了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验协作工作。第四条：纠纷解决方法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成
31、时，可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式 肆 份，甲方持壹 份，乙方持 叁 份。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)托付代理人： 托付代理人：开户银行： 账户名称：帐号： 开户银行：联系人： 帐号：签约时间：托付试验合同12甲方：_乙方：_xx公司（以下简称“甲方”）为合法的药品生产企业。_有限公司（以下简称“乙方”）为合法的药品临床试验验证代理公司。依据中华人民共和国合同法、就甲方托付乙方完成_中药爱护延长爱护期的临床试验探讨、临床试验组织，临床试验资料完善整理、临床试验总结供应相关的技术服务，双方经过同等协商，在真实、充分表达意愿的基础上，达
32、成以下协议，并由双方共同恪守。一、双方担当的责任和义务：（一）甲方责任和义务：1、在本合同签订后一周内，向乙方供应开展临床试验工作必需供应的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、质量标准、药品说明书、产品物价单、药品检验报告共8个文件，并保证以上资料的真实性，且符合国家中保审评要求。2、依据临床试验方案向乙方（根据方案规定数量）无偿供应合格的临床试验用药品3、按合同规定的付款方式，向乙方支付探讨经费。4、依据临床试验进度，甲方定期向乙方派出监察员监察临床相关工作。5、甲方保存抗感胶囊中药爱护延长爱护期的临床探讨相关资料以及临床探讨全部的合法文件和原始记录。（二）乙方责任和义务：依据药
33、物临床试验质量管理规范（GCP）、中药品种爱护条例及国家食品药品监督管理局中药爱护品种首保和续保的有关规定，在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床探讨资料等临床探讨工作；完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床探讨的要求。详细如下：1、向甲方供应乙方相应的合法资质，包括营业执照、组织机构代码及税务登记证（盖乙方鲜章）。2、负责确定临床试验参与医院和牵头单位，与医院方面签订临床探讨合同，支付探讨费用。本次组织参加试验的临床医院应符合新的“中药品种审评技术指导原则”的规定。临床试验负责单位应为国家药物临床
34、试验机构，参加临床试验工作的医院资质均为三级甲等医院。2、负责向甲方供应临床试验医院的相关资质和临床试验方案。3、负责制订、印刷临床探讨方案、病例报告表、知情同意书。4、负责任命经GCP培训的监查员对临床探讨进行定期的监查；确保临床试验遵守临床试验方案和相关法规要求；确保试验资料完整、规范并可溯源。5、在甲方保证供应给乙方的该药品的质量标准和说明书符合国家中保审评要求的前提下，确保该临床探讨资料能通过国家中药品种爱护审评委员会及有关主管部门对中药爱护品种临床试验审评和临床现场核查。6、负责协调中保办和中保审评专家的政府事务，确保甲方取得中保证书。7、对合作过程中了解或知悉的甲方技术隐私与商业隐
35、私担当保密义务，对抗感胶囊临床探讨资料及有关数据担当保密义务，如有泄露甲方有权要求乙方担当因此造成的一切损失。8、假如试验过程中有严峻不良事务，乙方应刚好协作医院处理，并刚好（含视察不超过24小时）报告甲方，同时帮助处理相关事项。9、负责申报资料有关临床探讨部分的补充、修改、完善，且甲方不再另行支付费用。10、向甲方供应临床探讨全套申报资料及其相应的电子文件，包括牵头单位及参与医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告，以上资料一式六份，并加盖临床探讨单位公章，且临床探讨资料应有主要探讨者和探讨负责人的亲笔签名。11、向甲方供应临床探讨全部的合法文件原件和原始记录
36、，主要包括编盲记录、盲态审核报告、揭盲记录、临床监察报告、知情同意书、病例报告表、发药登记表、各医院仪测仪器及正常检测值范围表、受试者入选登记表、主要探讨者签名样张等，以供主管部门的临床现场核查及甲方存档。二、临床试验期限：乙方应在该合同签订后并在首款（合同签订的七个工作日内）和试验药物（合同签订后的十个工作日内）及其相关资质材料全部到位之日起，于_年_月_日前完成临床试验探讨，并将抗感胶囊中药爱护延长爱护期的临床试验资料（参与医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告一式六份）交与甲方。三、合同费用、支付时间和方式：甲方付给乙方技术服务费总金额为：_万元（人民币
37、_）。详细支付方式如下：1、在合同签订七个工作日内，甲方向乙方支付临床试验费总额的25%，_万元（_）人民币的前期工作费用；2、在乙方向甲方供应甲方、乙方、医院签定的三方协议和临床试验方案后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，_元（_元）人民币；（累积为总费用45%）；3、乙方将全套临床试验申报资料供应给甲方并经中保办受理后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，_万元（_元）人民币，（累积为总费用的65%）；4、在乙方通过宁夏区药监局的临床试验现场核查后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，12、52万元（壹拾贰万伍仟贰佰元）人民币，（累积为总
38、费用的85%）；5、甲方收到中药爱护证书后七个工作日内支付剩余的乙方临床试验总费用的15%，_元（_）人民币。甲方支付每一笔款后，乙方应在一个月内向甲方出据金额相等的发票。四、合同执行与赔偿：1、由于乙方供应的临床探讨申报资料不能通过中药爱护品种审评，导致甲方抗感胶囊中药爱护续保申请失败，乙方应担当全部责任，并按合同总金额赔偿甲方（将甲方支付给乙方的全部临床费用退还给甲方）。2、中药爱护品种评审中如发生补充临床探讨资料的状况，乙方在相关部门要求补充资料期限的时间内完成临床资料补充的工作。3、乙方临床试验探讨时间若超过临床探讨完成时限，其超出时间按每天20_元向甲方支付违约金，违约金可在未支付的
39、尾款中扣除。4、在临床试验中，假如出现严峻不良反应，乙方应刚好报告申办方（含视察时间24小时内），由探讨方和甲乙双方协商解决不良反应的问题，费用由甲方担当。五、临床试验探讨资料及成果的全部权归属全部归甲方全部，乙方不得私藏，如有发觉，甲方有权要求赔偿。六、合同的终至合同执行期间遇国家政策调整和不行抗力因素影响，双方协商终至合同执行。本合同所指不行抗力因素，除法律规定情形之外，还包括以下情形：如国家政策、法规调整、重大突发流行疾病发生等缘由影响医院不能正常开展的临床探讨工作；国家政策、瘟疫、毁灭性地震、重大台风水灾的发生和影响，乙方为此不担当相关过错责任或赔偿责任。七、经双方协商订立的附加条款将
40、作为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。八、争议的解决方法：本合同条款和未及条款如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、其他：本合同一式肆份，用中文书写，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方单位和其法定代表人盖章签字后即生效，且每份具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日托付试验合同13甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样