《2023年试验检测委托合同7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年试验检测委托合同7篇.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年试验检测委托合同7篇试验检测托付合同1合 同 编 号：甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶公路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的.规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风
2、电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲 方：(盖章)乙 方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联 系 人： 联系人手机：联 系 人： 联系人手机：合同订立时间： 年 月 日试验检测托付合同2托付方：_以下简称甲方)服务方：_(以下简称乙方)项目名称：_年_月_日依据建设部建设工程
3、质量监测管理方法、省建设厅山东省建设工程检测管理规定，乙方受甲方托付，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方依据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、精确、高效地进行检测，并根据客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：_施工单位项目负责人：_联系电话:_建设单位：_建设单位项目负责人：联系电话:监理单位：项目总监：联系电话:建设(监理)单位见证员：联系电话:_送样员：杨荣花联系电话: 15336356106报建面积：(平方米)二、检测服务范围刚好间1、见证取样检测：(1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接
4、及及机械连接)力学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测:(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋爱护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。4、检测完成时间：无特别缘由在承诺期限内完成检测任务，因其他不行抗拒缘由造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。三、检测项目及方法根据“检测托付书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必需在
5、甲方前向乙方递交检验托付书。四、检测费用检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：每次托付按实收取记账形式五、相关权利与义务甲方义务：1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均托付乙方进行。2、定期与乙方确认工程进度，并依据付款条 件支付相应检测费用。甲方权利：1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。2、从乙方获得工程检测询问服务的权利。3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有看法，可向乙方提出申诉。乙方义务：1、依据相
6、关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，供应检测报告。2、对发觉的.重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，刚好向甲方通报。3、做好相关服务工作，特别项目检测(或乙方检测实力以外的项目)，分包前应将分包单位状况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。4、供应检测询问服务，指导甲方抽样送检工作。乙方权利：依据相应服务内容收取检测费用。六、检测标准1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)状况下，按甲方指定标准进行检测。2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。七、甲、乙双方根据上述条
7、款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本托付书一式两份，甲、乙双方签字后生效;八、本托付书一式两份，甲、乙双方签字后生效。九、补充说明：甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：法定代表人：法定代表人：联系电话：联系电话：传真：地址：传真：地址：建设工程见证人员授权书茌平县建设工程质量监督站：依据山东省建设工程质量监测管理规定的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。建设单位(章)：监理单位(章)：_年_月_日试验检测托付合同3合同编号：甲方(托付人)：
8、乙方(检测机构)：检测机构编号：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：1.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测压实度检测弯沉检测砼、砂浆强度检测砂浆配比试验砼配比试验其它：第三条争议的解决方式双方发生争议的，可
9、协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：试验检测托付合同4委 托 单 位：受托付单位：签 订 时 间：_年_月_日签 订 地 点：_市_区安苑东里三区10号依据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理方法(建设部令141号)及_省、_市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方： 北京xx公司(以下简称甲方)
10、和受托付方： 北京 (以下简称乙方)同等协商一样，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称： 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条 件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并供应砂浆协作比。2、 乙方必需根据建筑工程资料管理规程
11、db01-51-的要求刚好、精确供应试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的. %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。甲方每月_日，依据试验报告资料出具状况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试
12、件的代表性、真实性、刚好性负责。2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确;样品试件标识清晰、内容完整、精确并与托付单内容一样。3、本合同有关条 款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的样品试件刚好进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担当相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间刚好供应试验检验报告，要求内容必需完整、真实、精确、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需担当相应的赔偿责任。3、本合同中有关条 款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未根据合
13、同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为北京xx公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一样对合同条 款做出修改或者补充，修改或补充条 款须经甲方托付代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京xx公司合同专用章后方可生效，补充条 款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员，收到甲方通知后刚好到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹
14、式伍份，自双方签字盖章之日起生效。托付单位名称： 受托付单位名称：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：单位地址： 单位地址：联系电话： 联系电话：传真： 传真：签定日期：_年_月_日签定日期：_年_月_日试验检测托付合同5合同编号：甲方（托付人）：乙方（检测机构）：检测机构编号：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、北京市建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条 ：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：其次条 ：
15、检测项目甲方托付乙方的检测项目：见证取样检测主体结构工程检测地基基础工程检测钢结构工程检测建筑幕墙工程检测室内环境检测其它：第三条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。第四条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：（盖章）_ 乙方：（盖章）_居处：_ 居处：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代表人：_ 托付代表人：_开户银行： 开户银行：_账号：_ 账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_单位电话：_ 单位电话：_传真：_ 传真：_ 联系人：_联系人：_ 联系人手机：_ 联系人手机：_合同订立时间：
16、_年_月_日合同订立地点：_试验检测托付合同6甲方(托付人)：乙方(检测机构)：检测机构编号：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、北京市建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：见证取样检测主体结构工程检测地基基础工程检测钢结构工程检测建筑幕墙工程检测室内环境检测其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法
17、院进行起诉。第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：(盖章)甲方：(盖章)居处：居处：法定代表人：法定代表人：托付代表人：托付代表人：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：单位电话：单位电话：传真：传真：联系人：联系人：联系人手机：联系人手机：合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：试验检测托付合同7甲方：乙方：甲方在北大光华管理学院西安分院雅致东方大酒店及室外附属工程建设中，托付乙方对建筑工程施工中的原材料、半成品、成品进行试验检验工作。为保障双方的合法权益，经双方协商，订立本协议书，共同遵照执行。一、甲方托付乙方进行的试验，
18、由甲方填写托付单，并经监理单位见证后进行取样，交乙方签认后托付试验起先，乙方须按甲方托付的试验项目进行试验。二、乙方为甲方供应的试验报告，纸张规格为a4，共4份，(打印格式必需符合资料归档要求)。三、甲方现场技术人员在专业监理工程师的见证对抽取的砼(砂浆)样品进行成型，砼、砂浆试件拆模后应刚好养护，同条件试件应与结构实体养护条件相同，并做好测温记录。标养砼(砂浆)试件由甲方制作交乙方养护，养护条件要符合国家标准、规范要求。四、试验范围：水泥物理力学性能检测;钢筋(含焊接与机械连接)的力学性能检验;砂石常规检验;混凝土、砂浆强度检验;抗渗混凝土检验;简易土工试验;一般混凝土、砂浆协作比;防水卷材
19、、涂料检验;混凝土强度现场回弹检验;钢筋爱护层厚度检验;混凝土预制构件性能检验;后置埋件的力学性能检测;建筑饰面砖粘结强度检验;锚杆锚固承载力检验等。1、甲方：(1)负责对试件取样及送样;(2)对抽取样品的代表性负责;(3)甲方有权利对乙方试验人员的资格及试验程序进行抽检。2、乙方：(1)乙方对甲方托付的试验，乙方应支配具有相应资格的试验人员，严格按规范及操作规程进行试验操作、对试验及评定所采纳的标准，必需是现行运用的国家标准;(2)乙方为甲方出具的试验报告要数据精确，结论明确。须要在现场进行的试验，乙方应刚好组织试验人员到现场协作，以便保证下步工序的顺当进行。七、费用结算方法：费用：按本工程建筑面积全包价每平米 元。付款：基础完工后支付结算价款的30%，主体结构封顶、原位检测完成并出具检测报告后支付结算价款的60%，剩余10%待整体工程竣工及全部试验资料全部交付档案馆后一次性付清。八、本协议书未尽事宜，由甲、乙双方协商，实行协议书补充条款的形式执行。补充条款与本协议书具有同等效力。九、本协议书一式4份，甲方2份，乙方2份。十、本协议书自双方签字盖章之日起生效。甲方(章)乙方(章)法人代表：法人代表：协议书签订日期： 年 月 日