《2023年个人承包劳务的合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年个人承包劳务的合同.docx（45页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年个人承包劳务的合同个人承包劳务的合同1甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲方现将建设方居民安置房确定将以劳务包工给乙方，经双方协商同意特定如下协议：一、承包范围：按建设方供应的图纸梅溪乡胥家桥居民安置房全部水电承包给乙方，从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷，机械进场出场，水电在施工中的收检等都在承包范围内。二、质量：乙方必需按甲方供应的图纸或变更图纸进行施工，保证质量，不准偷工减料，按图施工，能通过监理的检查，确保质量进度推向前。三、平安：乙方在施工过程中，全部施工人员进入现场必需载好平安帽，穿胶鞋假如不按此条规定施工，发觉一次罚款_元/人，在工程款内扣
2、除，在元以下的平安工伤事故由乙方负责，_元以上的经过事故分析，假如没有按平安操作规范施工的乙方自己负责，假如按操作规范施工的双方协商解决。四、单价：按施工的实际建筑面积，按国家的结算规范方式结算面积，每平方_元结算。五、工期：从开工之日起乙方配备好人员，配好各班组抓好进度，甲方要求标准层，假如完下成必需增加人员，谁的班组的问题由谁负责，其它班组的生活费（按实际人员计算），每人每天_元在工程款内扣除，假如始终赶不上工期，甲方有权调换班子，工资按完成的工程量结算，剩下的_作新进场班子的进场费，乙方必需听从。六、付款方式：乙方人员进场后，完成一层按一层的80%付款，工程全部完工工资付清。七、听从工地
3、指挥，全部班组配备好人员抓好进度质量，在施工中不准以任何借口推托、拖延工程，如不听从指挥，甲方有权调换班子。八、未尽事宜，另行协商解决。九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字生效，具有法律效力。甲方：_乙方：_年_月_日个人承包劳务的合同2甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(托付人)：地址：联系方式：甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依同等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、托付事项1、甲方接受乙方的托付，负责就 项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方供应关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。2、
4、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应的信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、居间期限从 年 月 日至 年 月 日。三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为 项目签订的工程施工合同(以下简称“施工合同”)金额的5%。2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。四、居间活动费用的担当居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向
5、甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除;居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。五、双方的权利和义务1、甲方向乙方供应有关该工程项目的信息，并保证其供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。2、双方不得以其在签订居间合同或
6、实施居间行为过程中所获得的对方的商业隐私，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。七、合同变更、解除和终止1、经双方协商一样，可以变更或解除本协议。2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。八、违约责任1、甲方未按本合同的约定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元(大写 圆整)。2、乙方未按合同的约定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付相关
7、的违约金。3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的 向甲方支付违约金。4、本合同生效后，随意一方单方解除本合同的，应向对方支付违约金 。在前述违约金支付完成后，双方应接着履行本合同九、争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成一样的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、其他事项1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：(盖章)：法定代表人或授权签字人：乙方：(盖章)：法定代
8、表人或授权签字人：个人承包劳务的合同3甲方：_乙方：_甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约_米_米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方供应承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的协助材料、施工用具等。二、承包范围乙方根据甲方供应的施工图及甲方提出的.要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙
9、贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、协作水电施工、门窗施工做好修补工作，协作甲方做好材料保管。三、承包价格按施工图要求、乙方承包范围、建立内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为_元，含平安文明施工措施费及购买农村建房_费。（施工期间甲方向乙方施工人员供应午餐及茶水）四、付款方式乙方进场开工_天后甲方付款_元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款_元，完成其次层付款_元，完成第三层付款_元，屋面完工后付款_元，工程全部完工，阅历收合格后付至_元，余款_元作为保修金待_个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。五、双方责任甲方负责水电供应及原材料刚好进场。乙方必需保证工程质量，平
10、安文明施工及购买农村建房_，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和甲方供应的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。七、施工平安文明施工，假如乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求工程总工期为_个月，从_月_号乙方进场施工起先算起，乙方必需在_年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要赐予乙方经济惩罚。乙方所需材料，应_天前向甲方提出安排
11、，以便快速筹备。九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字（章）：_乙方签字（章）：_年_月_日_年_月_日个人承包劳务的合同4甲方：_乙方：_甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方全部的装修施工事宜达成一样，签订本合同。一、乙方包干承包_的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，详细施工内容详见附件（施工工艺要求）。二、包干承包费用：1、铺地砖：_元/2、墙面粉刷：_元/3、踢脚线、石膏线：_元/M此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。三、支付方式：1、乙方完成全
12、部装修施工后，支付总合同价_%工程款_（小写￥_元）；2、全部装修施工完成后_天内，甲方支付剩余_%工程款_（小写￥ _元）。四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为_天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定：1、甲方根据乙方供应的清单刚好自行负责选购装修材料；2、甲方应按合同约定刚好付款，否则按_元/天支付违约金；3、乙方自行打算工具、聘请人员，自行负责施工平安，严格根据甲方供应的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发觉质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行担当；4、乙方不得奢侈、挪用甲方的装修材料，否则按_元/次予以惩罚，并需赔偿甲方
13、损失；5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天根据_元/天予以惩罚。如因甲方不刚好付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方缘由而延误工期，乙方不担当违约责任；6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应当刚好负责为甲方免费修理。六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。甲方（签字）：_乙方（签字）：_日期：_年_月_日个人承包劳务的合同5发包方：（以下简称甲方）_承包方：（以下简称乙方）为了加强山林的管理，盘活集体资产，同时也为了通过盘活流淌资金，化解不良债务。甲方经群众大会探讨通过，确定将凤凰村一组的山林进行发包经营，甲、乙双方在同等、自愿的基础上订立以下协议：一、承包范
14、围（详见合同签订后办理的林权证为准）。二、承包期限为_年，即从_年_月_日至_年_月_日止。三、承包金额及结算方法_年共计金额为_万元整，于合同签订之日一次性付清（或其它支付方式）。四、在承包期限内，乙方对承包范围内的树木享有全部权，对荒山、坡地享有经营自主权，若需办理有关手续由乙方自己办理，否则后果由乙方自己担当。五、合同签订后，甲方应负责帮助给乙方办理林权证，办理林权证费用由乙方负责。六、在承包期内，乙方可在承包范围内兴建临时性房屋以便于管理。七、违约责任合同经甲、乙双方签字后，即生法律效力，不因甲方法人代表变更而变动，若任何一方无故违约，终止合同应向另一方支付总承包金额_%的违约金。八、
15、在承包期满后，若甲方接着发包，在同等条件下乙方享有优先权，乙方在承包期内转包山林，并经发包方同意，在承包期内，若乙方发生意外死亡，其法定继承人可以在承包期内继承承包。九、合同一式_份，甲乙双方各执一份，_存档一份，公证机关一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日个人承包劳务的合同6甲方：_乙方：_乙方在甲方所管辖的项目部内进行施工，为明确双方权利义务，经甲乙双方协商一样，特制定本合同，望甲乙双方遵照执行。一、质量管理甲方对乙方供应质量要求和技术交底，乙方必需严格根据规范施工，细心操作，以确保工程质量。肯定听从工地质量管理人员的正确
16、领导。在日常质检和分项工程验收时，必需达到所订标准。二、平安生产甲方负责向乙方供应必要的劳动爱护用品和劳动设施，为乙方做好平安技术交底和岗前平安教化。乙方必需严格遵守平安操作规范。听从工地平安员的管理，杜绝违章作业，杜绝发生各类平安事故。乙方应刚好发觉和上报自己操作区域内的一切平安隐患，严禁在存有平安隐患的区域内作业。如乙方违反平安制度，则必需接受平安员对违反者的经济惩罚，如乙方人员因违章作业造成事故，一切责任由乙方负责。三、生活管理甲方为乙方供应热水，并供应必要的生活便利。乙方要讲究卫生，遵守甲方制定的卫生管理制度。四、现场管理乙方应严格遵守现场各项管理制度，遵纪遵守法律、平安生产、爱惜财物
17、，严禁偷拿工地用料，如有违反制度的行为，甲方有权实行必要的严惩措施，乙方应担当法律责任，并赔偿经济损失。五、文明施工乙方除保质保量完成本职工程外，还必需做到文明施工。1、对工作区域做到工完料净场地清、整齐、卫生。严禁将施工用材料到处乱放。2、乙方必需保证其材料堆放地的材料堆放整齐、有序。3、工地上严禁酗酒、打架闹事等不良行为。六、违约责任合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如按合同法规定乙方不经甲方同意，单方解除合同，应赔偿甲方因影响施工安排而造成的经济损失；如按合同规定，甲方中途解除合同，则赔偿乙方的损失。七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式两份，甲乙双方
18、各执一份。本合同自双方签字之日起生效。甲方：_乙方：_日期：_年_月_日个人承包劳务的合同7甲方：_乙方：_依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“将来城，一期房建项目二标段（a1地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同：一、工程概况1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区（武警支队旁）3、建筑面积：约_平方米。二、劳务分包方式、范
19、围详细承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护（务必收面、拉毛）砼覆盖等（包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作），本工程砼均采纳商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱（墙上梁）柱墙、室内梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容，（外墙内保温yt砂浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）；3
20、、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当；主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于_个孔，超过_个孔双方更行协商。5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。6、成品爱护、保
21、卫（场内外全部材料_米距离内的上车下车及码放）；7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过_元，按实际发生计算；9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算按设计图中建筑面积据元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结构）按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日
22、严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成，下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。3、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方
23、有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，
24、乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度）乙方必需在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位）的工期损失，否则当月不预料量及拨款；5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有
25、关要求施工。工程质量必需达到合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。3、每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响
26、工程验收而造成的一切损失均由乙方担当。5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费_元/天，在当月工程款中扣除。六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款，支付比例为已完工部分的80%；2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，
27、乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%；达不到支付条件，当月不予以支付；七、乙方义务1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人（男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下）投入生产活动；自
28、觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度；乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业；乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按_元/次担当违约金。4、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间）组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要
29、求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥_元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不
30、负责。5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计（专项方案）细心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期；落实平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，做到文明施工；担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自
31、身责任区的治安保卫工作；按时足额供应本工场所须要的施工机械设备、周转材料、平安设备等保证施工须要。8、妥当保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方运用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请
32、人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费：13、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌（条幅）；八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在_元以内由乙方自行负责，超过_元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责_%，乙方负责_%的费用。2、每
33、天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作：3、每一道工序完工，必需严格执行“三检制度。尤其其配套跟进的平安文明措施。九、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。十、竣工结算1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。2、结算办理完后_个工作日内支付实际完成
34、工程量工程款至_%，预留_%作为质量保证金，工程保修期1年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前2天以书面形式通知乙方，并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价）乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作），不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，均由乙方担当，且延误工期不予顺延。十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结
35、果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工规范要求机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款_万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道，需刚好向项目部汇报，由项目部统一支配专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按_元以上罚款。造成严峻后果
36、者追究责任班组全部责任。4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数，乙方必需常住现场人员不得低于10人，8若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约_平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失。十四、争议1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。2、本合同未尽事宜，
37、由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方：_承包方：_法定代表人：_托付代理人：_日期：_年_月_日_年_月_日个人承包劳务的合同8发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，依据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。1、工程名称：_。施工承包内容：乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。2、搭排栅挂网(由甲方负责).3、水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用5050耐磨砖、做双层炉灶台，全部内墙贴2540瓷片，贴1.2米高瓷片，房
38、间脚线。4、全部厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。5、外墙贴马赛克。6、乙方包内地面用水，泥浆，贴5050地砖。7、承包价格：按装修面积每平方米为83元。8、水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。9、付款方式：按工程进度，付进度款80%，完工后，三日内结清全部工程款。10、全部余泥由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。甲方签名：乙方签名：日期：个人承包劳务的合同9甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例以及相关法律法规的规定，依法爱护双方的权利和义务，就位于xx公司生物科技园建筑工程项目的建设事宜
39、，在公正、公允、自愿合作的原则下，经协商一样，签订本合同。一、工程名称：1、办公楼（不含水、电、消防）建筑面积_平方米。2、厂区道路（砼层厚度为_公分）管网（不含路基工程，但对路基质量应由乙方检查确认）。3、附属工程（门岗房、水泵房、消防房等）以上工程乙方应按甲方供应的设计部门设计图纸施工，不得随意变更和修改，如确需变更修改须经四方（甲乙方、设计方和监理方）一样同意，并书面记录双方存档。二、承包方式：包工包料（俗称大包）。三、工程工期：办公楼工期为_个有效工作日（因人力不行抗拒工期延迟除外）；厂区道路管网及附属工程为_个有效工作日。四、工程价款：1、依规、依资格、依图纸核定的预算总价款为_万元
40、。（其中材料价格根据xx省定额和当地定额站发布的价格结算）。办公楼按工程竣工决算总价下浮_%；道路管网按工程竣工决算总价下浮_%；附属工程按工程竣工决算总价下浮_%。2、付款方式：（一）乙方进场开工所需_万元，甲方预付_万元，（承兑汇票），乙方垫付_万元。办公楼封顶后付完成工程量的_%，砌体完成、粉刷完成、安装完成分三次支付已完成工程量的_%，工程验收合格并交付甲方后按决算总造价付至_%，余款_%为质保金，一年质保期满无质量问题后付清质保金。（二）门岗房、道路、管网、附属工程按单项主体工程、装饰工程分别付已完成工程量的_%，验收合格并交付甲方后付至_%，余款_%为质保金，一年质保期满无质量问题
41、后付清质保金。五、施工平安：乙方对施工平安负全部责任，甲方不担当任何平安事故的责任。六、工程质量：1、办公楼工程质量为优良工程，优质优价；厂区道路管网和附属工程质量为合格工程。2、工程竣工未阅历收和验收不合格，乙方不得交付，甲方不得接收。对验收不合格的工程由乙方在合理期限内无偿修理或返工、改建。并对因此逾期交付担当责任。七、双方权利义务：1、对乙方施工质量（包括建材质量），除由甲方托付的.监理公司（站）进行监理外，甲方可以随时对工程进度、质量进行检查。2、甲方应按约定的工程进度和拨付工程款时间拨付工程款，因特别缘由延迟拨款时间不得超过_天。3、甲方不得随意致工程中途停建、缓建。4、在签订本合同
42、前，乙方应向甲方出具不属于商业隐私的本公司工商注册登记执照副本和资产负债率文本（复印件）。5、乙方必需确保按质、按量、按期完成工程。6、工程质量按国家标准，没有国家标准的按行业标准执行。办公楼在国家规定的运用期限内，乙方对由于主观缘由导致工程质量问题终局负责。7、乙方不得拖欠国家税、费和农夫工工资，否则乙方负全部责任。8、乙方不得将办公楼主体工程转包给第三人或以后以分包名义转包给第三人，否则由此发生的一切问题由乙方担当。八、违约责任：合同一经签订对双方均有约束力，均应自觉遵守履行。任何一方违约，应担当违约责任，并按工程决算总价款的_%向对支付违约金。九、如有未尽事宜，经双方协商订立补充条款，其条款与主合同有同等效力。十、甲乙双方如发生纠纷，相互协商解决；协商无果，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、本合同双方签字并加盖公司公章生效。十二、本合同双方或一方如由托付代理人签字，须提交托付书作为本合同的附件。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。双方各执两份。甲方：_乙方：_代表人：_代表人：_电话