《2023年建筑施工分包合同12篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年建筑施工分包合同12篇.docx(245页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年建筑施工分包合同12篇 建筑施工分包合同12篇 随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同对我们的帮忙越来越大,签订合同也是特别有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是为大家收集的建筑施工分包合同,仅供参考,盼望能够帮忙到大家。 建筑施工分包合同1 合同编号:_ 第一局部协议书 劳务作业发包人:_(以下简称发包人) 劳务作业承包人:_(以下简称承包人) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规,遵循*等、自愿、公*和诚恳信用的原则,双方协商达成全都,订立本合同。 1、工程名称:_ 2、分包合同内容:_ 2.1本合同分包范围:_ 2.2本合同劳务作
2、业内容:_ 3、工程地点:_ 建筑面积:_ 4、合同价款总额_元(人民币),大写_元。 5、分包工作期限 开工日期:_年_月_日 竣工日期:_年_月_日 总日历天数为:_天 6、劳务作业人数:_人。 7、组本钱合同的文件及优先解释挨次如下: (1)本合同; (2)中标通知书(如有); (3)投标书及其附件(如有); (4)专用条款; (5)通用条款; (6)标准、标准及有关技术文件; (7)图纸及工程量清单; (8)合同履行过程中,发包人和承包人协商全都的其它书面文件; 8、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:_年_月_日 合同订立地点:_ 发包人:_(合同专
3、用章)承包人:_(合同专用章) 地址:_住址:_ 法定代表人:_法定代表人:_ 托付代理人:_托付代理人:_ 联系电话:_联系电话:_ 其次局部通用条款 9、发包人权利和义务: 9.1劳务分包合同商定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照商定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2上款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3负责编制施工组织设计,统一制定各项治理目标,编制施工规划、物资需用量规划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计
4、量析测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时供应图纸,准时交付应供材料、设备,所供应的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进展监视检查,确保工程质量,对存在的质量隐患准时提出整改要求。 9.7准时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8仔细执行安全技术标准,严格遵守安全制度,制定安全防护措施,供应安全防护设备,确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证状况,制止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发觉承包人存在未根据商定履行
5、本合同行为时,应自发觉之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。 9.11行使依照本合同商定的对承包人行使扣款权利时,应当采纳书面方式并获得承包人有相应托付权限的人员的书面认可。 9.12根据行政主管部门相关规定的要求为本工程作业人员办理工伤保险。 9.13承包人按商定完成劳务作业,必需由发包人或施工场地内的第三方进展协作时,发包人应协作承包人工作或确保承包人获得该第三方的协作。 9.14其它发包人应当担当的义务。 10、承包人权利和义务: 10.1组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度。 10.2根据
6、相关法律法规的要求,按时足额支付劳动者工资。 10.3按发包人要求提交施工规划,以及与完成施工规划相应的劳动力安排规划,经发包人批准后实施。 10.4根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工;投入足够的人力,确保工期;听从发包人安全施工治理,自备劳动爱护用品,确保施工安全。 10.5担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场治理不符合规定造成的损失及各种扣款。 10.6自觉承受发包人及有关部门的治理、监视和检查;承受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况。 10.7按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标
7、准化工地要求设置标牌,搞好生活区的治理,做好自身责任区的治安保卫工作。 10.8做好成品爱护工作。 10.9妥当保管、合理使用发包人供应的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。 10.10承包人保证与施工治理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向发包人供应上月本企业在本工程上全部施工治理、作业人员的劳动合同签署状况、出勤状况及工资核算及支付状况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外,承包人在本工程不存在其他用工行为。 10.11协作发包人按工程发包人或行政主管部门要求进展的涉及承包人工作内容、施工场地的检查;协作发包人对隐藏工程、工程竣工的验收工作。 10.12发包人或施工场地内第三方的工作必
8、需由承包人协作时,承包人应按发包人的指令予以协作。 10.13在劳务作业中发觉古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质讨论价值的物品时,承包人应马上爱护好现场并以书面形式通知发包人。 10.14劳务作业全部内容阅历收合格后,承包人应当根据劳务分包合同的商定准时将该劳务作业交付发包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。 10.15在发觉发包人存在未根据商定履行本合同行为时,应自发觉之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利。 10.16其它承包人应当担当的义务。 11、对于以下缘由造成完工日期推迟的,工期相应顺延: (1)不行抗力;
9、 (2)设计变更和工程量增加; (3)发包人未能按合同商定日期支付劳务费,致使施工不能正常进展; (4)承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进展; (5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时造成停工、窝工累计超过8小时。 12、由于以下缘由造成承包人发生窝工的,承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其成认此事实: (1)第十一条(3)
10、、(4)、(5)项; (2)发包人同意的其他状况。 13、不行抗力: 13.1不行抗力大事发生后,承包人应马上通知发包人,并在力所能及的条件下快速实行措施,尽力削减损失,发包人应帮助承包人实行措施。发包人认为承包人应当暂停工作的,承包人应暂停工作。不行抗力大事完毕后48小时内承包人应向发包人通报受害状况和损失状况,及估计清理和修复的费用;不行抗力大事持续发生时,承包人应每隔7天向发包人通报一次受害状况。 13.2不行抗力完毕后14天内,承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。 13.3因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的,不能免除拖延履行方的相应责任。 13.4承包人担当因不
11、行抗力大事导致的自身财产损失。 14、送达: 本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为:一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址,对方应当在收到之日起7日内予以书面答复,逾期未答复或无人接收、拒收的,视为同意对方要求。一方本合同协议书中注明的地址发生变更时,应当在7日内书面告知对方,逾期告知或不履行告知义务的,由过错方担当相应责任。 15、事故处理: 15.1发生重大伤亡及其他安全事故,发包人应按有关规定马上上报有关部门,同时按国家有关法律、行政法规对事故进展处理。 15.2承包人要积极协作发包人做好事故处理工作,及伤亡人员家属的安抚工作,避开过激行为的发生。 1
12、6、施工变更: 16.1施工中如需对原工作内容进展变更(工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据),发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知,并供应变更的相应图纸和说明。承包人根据发包人发出的变更通知及有关要求,进展以下需要的变更: 16.1.1更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸; 16.1.2增减合同中商定的工程量; 16.1.3转变有关的施工时间和挨次; 16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。 16.2由非承包人缘由造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失,由发包人担当,延误的工期相应顺延;因变更削减工程量,合同价款应相应削减,工
13、期相应调整。 16.3由承包人缘由造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人担当(损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%),延误的工期不予顺延。 17、分包合同价款支付的手续: 承包人应向发包人出具合法有效的收款发票,发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人,并索要收款凭证。 18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入缺乏造成的安全事故,责任由发包人担当。由于承包人不能落实安全施工方案或不听从发包人安全施工治理所造成的安全事故责任由承包人担当。 19
14、、争议: 发生争议后,除非消失以下状况,双方都应连续履行合同,保持工作连续,爱护好已完工作成果: 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 调解要求停顿合同工作,且为双方承受; 仲裁机构要求停顿合同工作; 法院要求停顿合同工作。 20、合同解除: 20.1承包人和发包人协商全都的,可以解除劳务分包合同。 20.2发包人与建立单位的施工总承包合同解除的,发包人可以发出通知解除本合同。 20.3发包人不根据本合同的商定支付合同价款,承包人可以停顿工作。停顿工作超过28天,发包人仍不支付合同价款,承包人可以向发包人发出通知解除合同。 20.4承包人不根据本合同的商定供应符合施工要求的作业人员
15、或不履行本合同商定的其他义务,其违约行为足以影响本施工工程的质量、安全、竣工工期时,发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按商定履行义务的,发包人可以发出通知解除合同。 20.5如因不行抗力致使本合同无法履行,或者因工程建立单位的缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,发包人和承包人可以解除合同。 20.6本合同商定的解除条件成就时,发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后,承包人应准时撤离现场。承包人未准时退场,给发包人造成经济损失的由承包人担当。 20.7合同解除后,承包人应妥当做好已完工程和剩余材料
16、、设备的爱护和移交工作,按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出供应必要条件。 20.8合同解除后,不影响双方在合同中商定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 21、合同终止 双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,承包人向发包人交付劳务作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止。 第三局部专用条款 22、工程经理、施工队长及劳动力治理员: 22.1发包人中标建筑师(工程经理)为_,职务:_,工程建筑师(工程经理)证书号_,身份证号码:_,托付权限:_。发包人也可托付有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人员如有变动,应提前7日书面通知承包人。
17、 22.2承包人委派的担当驻工地履行本合同的负责人为_,职务:_,岗位证书号:_,身份证号码:_,托付权限:_,人员如有变动,应提前7日书面通知发包人。 22.3发包人现场劳动力治理员为_,上岗证号:_,职责为:_;承包人现场劳动力治理员为_,上岗证号:_,职责为:_。 22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为_,身份证号码:_,职务:_,联系电话:_,在京住址:_,家庭住址:_。 23、图纸: 发包人应在劳务分包工作开工_天前,向承包人供应与分包工程有关的图纸_套。 24、材料: 24.1承包人应在接到图纸后天内,向发包人提交材料、设备、构配件供给规划;经发包人确认后,发包人应按供给规划
18、要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货源并准时交付给承包人;需要承包人运输、卸车的,承包人必需准时进展,费用另行商定。发包人保证所供应的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求,如质量、品种、规格、型号不符合要求,承包人应在验收时以书面形式提出,发包人负责在三日内更换或调整。 24.2承包人应妥当保管、合理使用发包人供给的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丧失、损坏,承包人应进展赔偿,并担当因此造成的经济损失,但赔付总额不超过合同总价的%。 24.3施工中由承包人供应的低值易耗材料、工具用具包括 25、质量标准: 本工程应当到达质量评定等级。到达此标准,发包人将根据标准予以
19、嘉奖;未到达此标准,发包人将根据标准予以惩罚。 26、安全文明施工标准: 本工程安全文明施工要求到达:。到达此标准,发包人将根据标准予以嘉奖;未到达此标准,发包人将根据标准予以惩罚。 27、送达: 本合同14条商定的送达方式适用于以下状况: (1)承包人要求发包人依照商定进展结算或支付分包合同价款; (2)承包人表示因发包人缘由造成工期延误; (3)承包人要求发包人依照商定供应施工必需的工程材料、图纸; (4)承包人要求发包人停顿违约支付分包合同价款行为的; (5)承包人要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、停工、窝工的; (6)发包人要求承包人对劳务工程不符合商定局部予以整改的; (
20、7)发包人要求承包人供应符合合同商定的人员、供应合法有效的治理资料等履约行为; (8)本合同9.10、10.15所列事项; (9)双方商定的其它状况。 28、本合同价款核算规章及构成方式 28.1本工程的合同价款采纳以下第种方式计算: (1)固定合同价款; (2)工种工日单价; (3)综合工日单价; (4)建筑面积综合单价。 28.2分包合同价款包含以下内容: 28.3分包合同价格风险幅度范围为,超过风险幅度范围的,应当准时调整。调整标准为,调整依据为,调整程序为_。 28.4本工程的分包合同价款,除经发包人和承包人双方书面确认的工程变更以及依照本合同28.3条商定的价风格整的因素以外,不再调
21、整。 28.5采纳第(1)种方式计价的,合同价款中包含_,其中人工费_元。 28.6采纳第(2)种方式计价的,不同工种工日单价为: _,单价为_元/工日,共工_日; _,单价为_元/工日,共工_日; _,单价为_元/工日,共工_日; _,单价为_元/工日,共工_日; _,单价为_元/工日,共工_日; 另:低值易耗材料费、工具用具费_元。 28.7采纳第(3)种方式计价的,综合工日单价为_元/工日,共工_日。 另:低值易耗材料费、工具用具费_元。 28.8采纳第(4)种方式计价的,建筑面积_m2,分包合同价款单价为_元/m2,其中:地上构造_元/m2,地下构造_元/m2,初装修_元/m2,精装修
22、_元/m2,机电设备安装_元/m2,其它_元/ m2;另:低值易耗材料费、工具用具费_元。 28.9施工中发生的零工单价为_元/工日,停工、窝工单价_元/日。 28.10实行建筑面积综合单价方式的: 28.10.1遇本合同终止、中止、解除时,双方商定:未形成建筑*米的劳务作业工程量的计算方式为,计算规章为,单价为_。 28.10.2双方商定,本合同*米面积的计算规章为_。 28.10.3双方商定,本合同*米面积的变更规章为_。 29、施工过程中分包合同价款结算及支付方式: 29.1施工过程中,发包人、承包人应当在每月20日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认,书面确认时
23、限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算,最长不得超过3日。书面确认后,双方商定实行以下方式结算支付分包合同价款: 29.1.1发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同价款。 29.1.2发包人每月日支付元分包合同价款。 29.2由于发包人将分包合同价款支付给分包合同价款收取负责人以外的人员或存在其他违规、违约支付行为的,造成的后果由发包人负责。 30、违约责任: 30.1发包人违约责任: 30.1.1不按商定向承包人支付分包合同价款的,除应向承包人支付违约金元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金缺乏以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人连续予以赔偿。 30.
24、1.2不按商定核实承包人完成的工程量,除向承包人支付违约金元以外,还应按同期银行利率向承包人支付利息;如该违约金缺乏以弥补承包人的损失,承包人可以要求发包人连续予以赔偿。 30.1.3不能供应足够的工作面,造成窝工的,除支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金元。 30.1.4不能按时供应质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的,除应支付窝工费用外,还应向承包人支付违约金元。 30.1.5发包人不履行或不按商定履行分包合同义务的其他状况时,应向承包人支付违约金元。 30.2承包人违约责任: 30.2.1承包人因自身缘由延期交工的,每延误一日,应向发包人支付违约金
25、元,最高不超过合同总金额的%。 30.2.2承包人施工质量不符合本合同商定的质量标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。发包人可以要求承包人整改,承包人因自身缘由无法完成的,发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由承包人担当。 30.2.3承包人未到达商定的安全文明施工标准,承包人应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的%。 30.2.4承包人以非正值方式(包括10人以上围堵、占据施工现场、发包人办公场所;以任何手段阻挡施工现场正常施工、发包人正常办公秩序;堵塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及*工作条例*第431号令其次十条规定的行为)向发包人提出要求的,
26、承包人支付违约金元;如该违约金缺乏以弥补发包人的损失,发包人可以要求承包人连续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未到达商定标准、文明安全施工未到达商定标准的,发包人索赔违约金不受本合同商定的上限的约束。 30.2.5承包人未在每月日前向发包人供应上月本企业在本工程上全部工人的出勤状况、工资核算及支付状况的盖章书面记录的,每发生一次,应向发包人支付违约金元。 30.2.6承包人不履行或不按商定履行分包合同的其他义务时,应向发包人支付违约金元,最高不超过合同总金额的5%。延误的承包人工作时间不予顺延。 30.3一方违约后,另一方要求违约方连续履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 3
27、0.4发包人先有30.1.1、30.1.2行为的,承包人的30.2.4行为不构成违约。 30.5承包人先有30.2.4、30.2.5行为的,发包人自行为发生之日起日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的,自连续状态终止之日起计算时限。 30.6发包人30.1.1、30.1.2行为、承包人的30.2.4行为的违约责任由本合同双方、发包人及承包人以下人员担当连带责任。发包人及承包人以下人员应当签订保证书作为本合同附件。 发包人:_姓名身份证号:_ 姓名身份证号:_ 姓名身份证号:_ 承包人:_姓名身份证号:_ 姓名身份证号:_ 姓名身份证号:_ 31、特殊商定:_
28、 31.1发包人承诺根据本合同商定结算、支付分包合同价款,如存在违约行为,造成承包人拖欠本工程务工人员工资的,除根据本合同的违约条款担当责任外,还应对承包人拖欠的本工程务工人员工资担当连带责任。 31.2承包人先有30.2.4行为的,双方商定自行为发生之日起日内,双方签订的关于本合同分包价款的协议为无效协议。 31.3发包人30.1.1、30.1.2的违约行为、承包人30.2.4的违约行为赔偿义务不因双方在双方签订本合同结算书,发包人全额支付分包合同价款、承包人全额支付本工程上全部工人的工资并将全部工资支付状况书面报送前签认的协议而免除。 以上违约责任的免责条件为:在双方签订了本合同结算书、发
29、包人全额支付了合同价款、承包人全额支付了本工程上全部工人的工资并将全部工资支付状况书面报送发包人之后日内签订特殊协议。 32、争议解决: 发包人和承包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方商定采纳以下第种方式解决争议: (1)向北京仲裁委员会申请仲裁; (2)向仲裁委员会申请仲裁; (3)向人民法院起诉。 33、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人和承包人各执一份;本合同副本_份,发包人执_份,承包人执_份,发包人负责向行政主管部门备案份。 34、补充条款: 35、附件: 附件一:保证书 附件二: 附件三: 保证书 中标建筑
30、师(工程经理) 本人是工程发包人中标建筑师(工程经理)。 本人已仔细阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将根据合同商定履行本人职责。 本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中,作为发包人的授权托付人,在职责范围内制止本合同30.1.1、30.1.2行为发生。如因本人缘由发生上述行为,本人将依照本合同30.6的商定,对发生的债务担当连带责任。 中标建筑师(工程经理):_ 时间:_年_月_日 保证书 施工队长 本人是工程承包人施工队长。 本人已仔细阅读并充分理解本劳务分包合同内容并将根据合同商定履行本人职责。 本人承诺在本劳务分包合同的履行过程中,作为承包人的授权托付人,在职责范围内制止本合同30.2.
31、4行为发生。如因本人缘由发生上述行为,本人将依照本合同30.6的商定,对发生的债务担当连带责任。 施工队长:_ 时间:_年_月_日 建筑施工分包合同2 甲方:_ 乙方:_ 为了加强安全生产文明施工工作,增加责任,明确各自的职责,加大治理力度,提高经济效益。坚持“安全第一,预舫为主“的方针,避开各类事故的发生,确保国家财产和职工的生命安全,依据国家有关法律法规,特签订安全文明施工责任承包合同。 一、工程地址联系电话 工程地址:_ 联系电话:_ 二,工程工程期限: _天,自_年_月_日起开工至_年_月_日完工。 三、承包内容 l、工程部经理、专职安全员及治理机构落实安全生产文明施工规章制度与措施。
32、 2、施工现场,安全设施,原材料堆码及库房,施工用电,机械设备,劳动爱护措施。 3、生产安全事故处理及经济损失责任。 四、公司责任 1。公司总经理为安全生产文明施工的全面领导,宣传教育,催促检查的第一责任人。 2、安全质量科科长组织学习和宣传贯彻执行安全生产文明施工法律法规,传达上级指示精神,制定或修改安全生产文明施工治理、操作规程,组织开展安全活动,定期或不定期检查催促的责任人。 3、参与制定和审查工程部劳动爱护方案和安全生产文明施工保证措施。 4、公司主持或参加帮助工程部对伤亡事故的调查、分析、处理总结教训和制定整改措施(但所发生的一切经济损失由乙方负全责)。 五、工程部责任 I、工程部依
33、据建筑法、安全生产法结合工程的实际状况设置安全生产文明施工治理机构,配备专职安全员,落实井完善施工中的安全资料,建立键全安全生产文明施工治理规章制度,制定切实有效的措施,执行安全生产文明施工强制性标准要求。 2、对进场的全部工人登记造册,必需组织安全生产文明施工法律、法规、本工种的操作规程和规章制度的学习考核。以书面形式进展班前安全技术措施交底,并做到每周进展安全生产文明施工检查,检查结果报公司安质科留档备查。 3、做到安全生产文明施工工作有人布置,保证措施有人落实,劳动爱护切实有救,操作有人跟班监视、检查,严禁违章指挥,发觉隐患准时整改消退。 4、发生安全事故或工伤事故,应厦时抢救伤员,爱护
34、现场,并马上按规定上报,积极参加事故调查处理工作,并负责整改。所发生的一切经济损失由工程部担当。 六、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工分包合同3 总包方:_ 分包方:_ 工程工程:_ 为加强合作意识,明确责任,本着“安全第一,预防为主“的目的,让安全隐患毁灭在萌芽中,经双方协商,签订如下合同: 一、总包方安全责任 1、总包方不得对从事建立活动分包单位提出不符合建立工程安全生产法律、法规的要求。 2、总包方不得示意或明示分包方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等
35、。 3、总包方指定专人负责监管该工程的安全工作,并协作分包方协调解决因甲方因素而影响安全施工的问题。 4、因分包方严峻违规施工作业而影响总包方正常生产时,总包方有权停顿其施工作业至整改验收合格为止。 二、分包方安全责任 1、分包方要依据施工现场安全治理制度做好各项安全工作。 2、施工中,分包方因操作不当人为造成的事故,由分包方负全责。总包方有权制止分包方的违章指挥和违章作业。 3、施工中,如因不行预知或自然灾难发生,分包方负责对现场的紧急救险和处理,爱护好现场,并马上启动应急预案。 4、分包方要做好现场工种的安全防护用具工作。在消失安全隐患时,分包方要准时予以排解。 5、未尽事宜,双方协商解决
36、。 三、该合同一式两份,双方各持一份。签字之日起生效,工程终止后本协议即告终止。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建筑施工分包合同4 总包方(甲方):_ 地址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 分包方(乙方):_ 地址:_ 邮码_ 电话_ 法定代表人:_ 职务_ 依照中华人民共和国合同法、*建筑安装工程总分包实施方法和_市人民*_号文件的有关规定,经双方协商全都,签订本合同,并严厉履行。 第一条工程工程 一、工程名称:_ 二、工程地点:_ 三、工程编号:_施工许可证号:_营业执照号:_ 四、分包工程范围及工程量
37、(附预算书) 五、分包工程期限_年_月_日开工,_年_月_日竣工。 六、分包工程人工费用_元。 七、乙方投入工种及人数_人。 其次条工程结算 按分包工程工程,第一个月预支生活费,按合同人数每人_计算,下月结算时扣回,在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条工程质量 甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收,乙方根据施工图纸和说明书要求,细心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必需返工修理,其工料费损失,由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生
38、产 一、甲方对乙方担当的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进展监视检查,乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方供应的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用规划,甲方帮助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条生活治理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量供应。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面供应便利,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为_元。实行单方*方米人工费包干,每*方米_元。 二、内檐抹灰分包,到达优质的每预算工日为_元。到达合格的