《2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（六）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（六）附详解.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年二建建设工程法规及相关知识名师预测卷(六)附详解一、单选题.()是指人民调解委员会通过说服 疏导等方式，促使当事人在平等协商基础 上自愿达成调解协议。A、人民和解B、人民调解C、行政调解D、法院调解答案：B解析：本题考查的是调解的规定。人民调解是指人民调解委员会通过说服 疏导 等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议。1 .下列关于无权代理行为的说法，正确的是。A、无权代理行为因为没有代理权而当然无效B、无权代理行为经被代理人追认即直接对被代理人发生法律效力，产生与有权 代理相同的法律后果C、为了保护善意第三方的利益，无权代理行为应有效，除非被代理人明确表示该行为无效D、无
2、权代理的民事责任由无权代理人和被代理人共同承担答案：BC适用建设工程质量管理条例D、由国务院裁决适用答案：C解析：该题是对法的效力层级的考察，上位法优于下位法。A、B两项都是地方 法规，当地方法规与它的上位法行政法规冲突的时候应当适用上位法。因此C 项正确。20 . （2014二级）甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽 车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发 生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的 是O。A、丙应向甲承担违约责任B、甲只能向丁主张损害赔偿C、丙应向乙承担违约责任D、乙应自行承担货物损失答案：C解析
3、：本题用合同相对性原理做，就简单。还应注意到，重大交通事故，不属于 不可抗力，承运人（丙）应当对托运人（乙）承担违约责任。甲是代理人，不是 托运合同当事人，不享有权利或承担义务。21 .某工地晚上20点进行混凝土浇筑作业施工，施工噪声排放值应该限制在（） 分贝，噪声监测点应设置在（）。A、70,施工场界Bv 55,固定噪声源C 70,居民小区入口D、55,施工场界答案：A.下列选项当中不属于发、承包双方需要在质量保修书中约定的内容()。A、保修范围B、保修期限C、保修责任D、保修金的预留和返还答案：D解析:该题是对保修书内容的考察。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围 保修期限和保修责任等。
4、22 .根据民法典规定，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，()OA、保证合同无效B、保证人应当对全部债务承担责任C、保证人承担连带保证责任D、保证人不承担保证责任答案：B解析：本题考查的是保证方式。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明 确的，保证人应当对全部债务承担责任。23 . 2018Y48甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲 提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()OA、未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B、没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C、因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D、乙发现甲提供的材料不
5、合格,遂自行更换为自己确认合格的材料答案:A解析:揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。 承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者 技术资料。24 .下列关于施工企业资质证书的申请、延续和变更，说法不正确的是()。A、企业申请增项资质，应当申请最低等级资质B、企业资质证书的有效期为5年C、建筑业企业应当于资质证书有效期届满前3个月前，向原资质许可机关提出 延续申请D、资质许可机关应当在资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定，逾期未做出决定的，视为拒绝延续答案：D解析：资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续
6、的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。25 .不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不 能确定如何适用时，由。裁决。A、国务院主管部门B、最局人民法院C国务院D、全国人大常委会答案：C解析：同一制定机关制定的条文规定不一致时由制定机关裁决。26 .甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法 院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为 由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应 为0。A、查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B、仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C、裁定驳回乙
7、的上诉，维持原判决D、裁定撤销一审判决，发回原法院重审答案：C解析：本题考查的是仲裁协议。有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权。如一方 起诉时未声明有仲裁协议，拿出仲裁协议的最迟时间是在首次开庭前。开庭之后 的仲裁协议失效。27 .下列事项不能提起行政复议的是（）。A、认为行政机关违法摊派费用的B、认为行政机关未依法颁发许可证的C、对行政机关撤销资质证书的决定不服的D、当事人不服行政机关的人事处理决定的 答案：D 解析：本题考查的是行政复议的范围。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决, 不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定 的，应当按照有关法律、行政法规的规定提起
8、申诉；（2）不服行政机关对民事 纠纷作出的调节或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。28 .下列属于违法分包的是（）。A、建设单位将工程分包给个人的B、施工合同中没有约定，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的C、施工总承包单位将钢结构工程主体结构的施工分包给其他单位的D、劳务分包单位将其承包的劳务再分包的答案:D解析：存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人 的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3） 施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由 其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑
9、工程的主体结构的施工分包 给其他单位的，钢结构工程除外；5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳 务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务 分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型 施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。29 .下列不属于知识产权的法律特征的选项是（）。A、财产权和人身权的双重属性B、共有性C、地域性D、期限性答案：B解析：本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权的法律特征：财产权和人身权的双重属性、 专有性、地域性 期限性。30 .根据我国法律规定，下列请求保护民事权利的诉讼时效为4年的是()。
10、A、租赁公司请求施工单位支付设备租赁费用B、建设单位请求施工单位履行保修义务C、建筑工人因事故致残请求施工单位赔偿D、建设单位请求国外设备供应商承担违约责任答案:D解析：民法典规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间 为4年。31 .关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是。A、行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B、行业标准不得与国家标准相抵触C、对没有推荐性国家标准的技术要求，可以制定行业标准D、行业标准在相应的国家标准公布之后，应当及时修订或废止答案：A.不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是()。A、发生了违约行为B、非违约方需证明违约方的行为不符合合
11、同约定C、非违约方需证明违约方主观上具有过错D、违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由 答案：C解析：承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为；其次，非违约方只需 证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明 其主观上是否具有过错；第三，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其 存在法定的或约定的免责事由。32 .关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。A、当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违 法级别管辖和专属管辖规定的除外B、人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶 段提出C、人民法院
12、审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D、对人民法院就级别管辖异议作出裁定的，当事人不得上诉答案：A解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B,当事人对管辖权有异议的, 应当在提交答辩状期间提出。选项C,异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的 人民法院。选项D,对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以 向上一级法院提起上诉。35 .据劳动合同法)，劳动者在试用期内被证明不能胜任工作,用人单位决定解除 劳动合同的，需要提前0以书面形式通知劳动者本人A、30 日B、60 日C 20 日D、0日答案：D解析：试用期被证明不符合录用条件是可以随时解除的。36 .根据城市建
13、设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后。内， 向城建档案馆报送一套符合规定的建设档案文件。A、6个月B、3个月C、9个月D、1年答案：B解析：2011年1月住房和城乡建设部经修改后发布的城市建设档案管理规定中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合 规定的建设工程档案。37 .关于法人的说法，正确的是（）。A、法人分为营利法人和非营利法人B、法人以其登记注册地为住所C、有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D、营利法人营业执照签发日为营利法人的成立日期答案：D解析：A错，营利法人 非营利法人和特别法人；B错，法人以其主要办事机构 所在地为住所；C错，有独立
14、经费的机关法人从成立之日取得法人资格。38 .某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按 照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该 施工企业采取的行政行为属于（）。As行政处罚B、行政裁决C、行政处分D、行政强制答案：A解析：2021年1月经修改后公布的行政处罚法规定，行政处罚的种类：（1）警告、通报批评；（2）罚款、没收违法所得 没收非法财物；（3）暂扣许可证 件 降低资质等级、吊销许可证件；（4）限制开展生产经营活动 责令停产停 业 责令关闭、限制从业；（5）行政拘留；（6）法律、行政法规规定的其他行 政处罚。39 .下列关于工程竣工结
15、算，说法正确的是0 oA、国有资金投资的建筑工程发包方可直接对单项工程竣工结算进行审查，也可 以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查B、对已生效的竣工结算文件有异议的，可以委托工程造价咨询企业重复审核C、政府投资的单项工程进行竣工结算，应当委托具有相应资质的工程造价咨询 机构进行审查D、单位工程竣工结算文件由承包人编制，发包人审查解析：国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询 企业对竣工结算文件进行审核；未经对方同意，另一方不得就已生效的竣工结算 文件委托工程造价咨询企业重复审核；政府投资的单项工程进行竣工结算，由同 级财政部门审查。40 .某施工单位的工人张某向
16、李某借款，则下列关于该借款合同的说法，正确的 是()。A、应以书面方式订立B、如果未约定利息，视为没有利息C、借贷双方约定的利率可以超过年利率36%D、应以口头方式订立答案:B.不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是()。A、发生了违约行为B、非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定C、非违约方需证明违约方主观上具有过错D、违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由答案：C解析：承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为；其次，非违约方只需 证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明 其主观上是否具有过错；第三，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证
17、明其 存在法定的或约定的免责事由。41 .按照建设工程质量管理条例，工程竣工验收应当具备的条件有。解析：被代理人对无权代理人实施的行为如果予以追认，则无权代理可转化为有 权代理，产生与有权代理相同的法律效力，并不会发生代理人的赔偿责任。如果 被代理人不予追认的，对被代理人不发生效力，则无权代理人需承担因无权代理 行为给被代理人和善意第三人造成的损失。3 .仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人。A、只能重新申请仲裁B、只能向人民法院起诉C、必须重新决定解决争议的方式D、可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉答案:D解析：本题考查的是仲裁裁决的执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当 事人就
18、该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法 院提起诉讼。4 .甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后, 乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服， 欲请求法律救济。下列说法中，正确的是。A、住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B、住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C、住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D、住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为A、技术档案已经移交城建档案馆B、已经办理竣工结算C、施工单位已经出具工程保修书D、各单位共同签署
19、质量合格文件答案：C解析：竣工验收的“条件”，必定是验收前应当完成的。ABD都是竣工验收后做 的。43 .某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙分包单位 完成，同时约定由乙公司承担工程全部责任。此行为应认定为（）。A、违法分包B、转包C、挂靠D、联合承包答案：B. 0是受投保人（保险客户）委托，根据客户风险情况，为其设计保险方案、 制定保险计划，横向比较各保险公司的保险条款优劣，帮助投保人选择适当的保 险公司。A、保险代理人B、保险经纪人C、保险公司D、被保险人答案：B解析：本题考查的是保险代理人和保险经纪人。保险经纪人则是受投保人（保险 客户）委托，根据客户风险情况，为
20、其设计保险方案 制定保险计划，横向比较 各保险公司的保险条款优劣，帮助投保人选择适当的保险公司。44 .下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可 证C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证答案:B.12014二级】施工现场的第一消防安全责任人是（）。A、甲方代表B、总监理工程师C、施工单位项目负责人D、施工单位专职安全员答案:C.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建
21、筑公司工程款。2 010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效O oA、中断B、中止C、终止D、届满答案：A解析：本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效因当事人一方提出要求或者同意履 行义务而中断。47 .行政处罚案件中，组织听证的费用由()承担。A、当事人B、受益人C、行业协会D、行政机关答案：D解析：本题考查的是建设工程行政纠纷。按照行政处罚法第42条规定：行 政机关在做出责令停产停业、吊销许可证或者执照 较大数额罚款等行政处罚决 定之前，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当 组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。考生在复习此知识点时应
22、明 确，对于一些较严厉的行政处罚决定，当事人有要求组织听证的权利，并不承担 听证费用；行政机关接到当事人要求听证的申请后，必须组织听证并自行承担听 证费用。选项D正确。48 .下列不属于挂靠的是()。A、资质等级低的施工单位借用资质等级高的施工单位资质承揽工程的B、劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包 专业承包单位或专业分包单 位的C、施工单位在施工现场派驻的质量管理负责人与施工单位没有建立劳动工资关 系的D、专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，而是依约 作为发包单位的建设单位答案：D解析：存在下列情形之一的，属于挂靠：（1）没有资质的单位或个人借用其他 施工单位的资
23、质承揽工程的；（2）有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的， 包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资 质等级相互借用的；（3）专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业 承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；（4）劳务分包的发包单位 不是该工程的施工总承包 专业承包单位或专业分包单位的；（5）施工单位在 施工现场派驻的项目负责人 技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中 一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关 系的；（6）实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收 付关系，或者工程款支付凭证上载明的
24、单位与施工合同中载明的承包单位不一致, 又不能进行合理解释并提供材料证明的；（7）合同约定由施工总承包单位或专 业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机 械设备，由其他单位或个人采购 租赁，或者施工单位不能提供有关采购 租赁 合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；（8）法律法规规 定的其他挂靠行为。49 .建设工程质量管理条例规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设 工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（） 之日起计算。A、工程提请竣工睑收B、工程移交C、工程竣工验收合格D、工程投入使用答案：C解析：该题对工程合理使
25、用年限的考察。工程合理使用年限是指从工程竣工验收 合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。 51.企业发生合并、分立、改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请 ()建筑企业资质等级。A、按最低等级重新申请B、承继合并前各方中较低的C、重新核定D、承继合并前各方中较高的答案：C解析：企业发生合并 分立 重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的， 应当申请重新核定建筑业企业资质等级。52 .下列关于一级建造师延续注册描述不正确的是()。A、建造师注册有效期为3年B、延续注册的，需在届满60日前，办理手续C、延续注册有效期为3年D、一级建造师延续注册需在注册有
26、效期内达到继续教育要求答案：B解析：本题考查的是一级建造师的注册。选项B延续注册的，需在届满30日前，办理手续，而不是60日。53 .保证合同是0订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人答案：C解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。54 .某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判 断错误的是。A、该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有B、该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨C、如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块 的建筑物、构筑物、附属设施一定
27、一并抵押D、如该公司在3年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为70年答案：D解析：建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土 地。工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上 意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。建设用地使用权人 有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，使用期限由当事人约 定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。附着于该土地上的建筑物、构筑物 及其附属设施一并处分。55 .下列关于我国商标法说法错误的是()oA、商标专用权的内容包括财产权 商标设计者的人身权受著作权法保护B
28、、商标每次续展注册的有效期是6年C、商标专用权包括使用权和禁止权两个方面D、商标权利人有权将商标使用权转让答案：B解析：本题考查的是商标权。商标每次续展注册的有效期为10年。56 .下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的有()。A、总承包单位可以将主体工程对外分包B、分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位和建设单位负责C、总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D、施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工答案：C解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见 和建议。57 .根据民法典及相关司法解释，当事人对债权请求权提出
29、的诉讼时效抗辩， 法院予以支持的是()。A、兑付国债本息请求权B、支付存款本金及利息请求权C、基于合同的违约金请求权D、基于投资关系产生的缴付出资请求权 答案：C解析：当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉 讼时效抗辩的，法院不予支持：（1）支付存款本金及利息请求权；（2）兑付国 债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；（3）基于投资关 系产生的缴付出资请求权；（4）其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。58 .某项目发承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列观点中 正确的是0。A、在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定B、若强
30、制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力C、因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行D、因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担 答案：A59 .某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和201 4年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未接约定支付工 程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A、2013年9月1日B、2015年4月1日C、2015年4月20日D、015年10月20日 答案：C 解析：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建 设工程合同约
31、定的竣工之日起计算。60 .注册建造师管理规定中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册 的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人（）年内不得再 次申请注册。A、1B、2C、3D、4答案:A解析：本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。隐瞒有 关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并 给予警告，申请人1年内不得再次申请注册。多选题.建设工程施工企业安全费用应在（）范围使用A、完善、改造和维护安全防护设施设备支出B、“三同时”要求初期投入的安全设施C、开展重大危险源和事故隐患评估 监控和整改支出D、新建、改建、扩建项目安全评价E、
32、安全设施及特种设备检测检验支出答案：ACE解析：建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用：（1）完善、改造和 维护安全防护设施设备支出；（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出 和应急演练支出；（3）开展重大危险源和事故隐患评估监控和整改支出；（4） 安全生产检查 评价（不包括新建、改建 扩建项目安全评价）、咨询和标准化 建设支出；（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（6）安全生产宣 传 教育、培训支出；（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺 新装备 的推广应用支出；（8）安全设施及特种设备检测检睑支出；（9）其他与安全生 产直接相关的支出。1 .甲企业与乙银行签订一份5
33、0万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏 目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿的表述正确的 有O。A、乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任B、乙银行有权要求丙企业对50万元债务承担责任C、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任 D、乙银行有权要求甲企业对30万元承担责任，丙企业对20万元债务承担责任 E、乙银行有权要求甲企业与乙企业对50万元债务平均分摊责任答案：AC解析：保证的方式有两种：（1） 一般保证；（2）连带责任保证。当事人对保证 方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。2 .下列关于委托合同的表述中，错
34、误的是（）。A、委托可以是法律行为，也可以是事实行为B、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的 解析：本题考查的是行政诉讼的受案范围、受理程序和判决执行。当事人认为行 政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，选项 A、C均为具体行政行为，可以提起行政诉讼，所以选项A不正确，选项C正确。除法律 法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷人可以自主选择申请行 政复议还是行政诉讼，所以选项B不正确。申请行政复议的，可以向该部门的本 级人民政府申请行政复议，也可以向上一级的主管部门申请,所以选项D不正确。5 .下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()oA、诉讼时效期间一律为
35、3年B、诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外C、国际货物买卖合同，诉讼时效期间为4年D、技术进出口合同争议，诉讼时效期间为4年答案：A解析：1.普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效 期间通常为3年。国际货物买卖合同和技术进出口合同争议，诉讼时效期间为4 年.根据建筑法，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申 请延期，关于申请延期的说法，正确的是。A、延期每次不超过3个月B、应当由施工企业提出申请C、延期没有次数限制D、超过延期时限但在宽限期内的施工许可证仍有效 答案：AC只有委托人可以随时解除合同，但应赔偿损失D、委托人死亡 丧失民事行为能力，受托人不
36、需要继续处理委托E、受托人死亡、丧失民事行为能力，受托人继承人应及时通知委托人，且采取必要措施答案：CD解析：本题考查的是委托合同的法律规定。委托可以是法律行为（买卖借贷、诉讼 登记），也可以是事实行为（探望病人、生日晚会上带读生日贺词、接待 客人等）；委托人或受托人双方都可以随时解除合同，应赔偿损失；委托人 死亡 丧失民事行为能力，继承人接受之前，受托人应继续处理委托。4 .下列关于建设工程代理说法正确的是0。A、建设工程代理中代理人与被代理人是委托关系B、建设工程代理关系就是代理人跟被代理人之间的委托关系C、建设工程代理中代理人与第三人是合同关系D、建设工程代理中被代理人与第三人是合同关系
37、E、建设工程代理关系就是被代理人跟第三人之间的合同关系答案:AD解析：该题是对建设工程中代理的考察。建设工程代理法律关系与其他代理关系 一样，存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系;二是被代理 人与第三人的合同关系；.某一项目的评标委员会组成人员如下，招标人代表3人，建设行政监督部门代 表1人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于 此评标委员会人员组成的说法不正确的有。A、不应该包括招标人代表B、不应该包括建设行政监督部门代表C、招标人代表所占比例偏低D、技术、经济方面的专家所占比例偏低E、招标人在任何情况下都可以直接确定专家答案：ACE解析：本题考查
38、的是招标基本程序。应由招标人代表参加，特殊招标项目可以由 招标人直接确定专家。5 .因发包人原因引起的暂停施工，发包人应0。A、承担所发生的追加合同价款B、赔偿承包人由此造成的损失C、相应顺延工期D、应支付承包人相应的违约金E、工期不予顺延答案：ABC解析：因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承 包人由此造成的损失，相应顺延工期。6 .关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()oA、检测机构出具的检测报告应有检测机构法定代表人或授权的签字人签署B、检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C、检测机构不得与建设单位有隶属关系D、检测机构应当对检测结果
39、不合格的项目建立单独的项目台账E、检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位 答案：AD解析：解析】：检测机构应当将检测过程中发现的建设单位 监理单位、施工单 位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结 果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。检测机构应当建立档案管 理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。检测机构不得与行政机关, 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计 单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。7 .关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有0 oA、发包人导致竣工迟延的，在承包人
40、提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B、缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C、发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责 任期D、缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E、承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计答案:BDE解析：缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工 程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告9 0天后，工程自动进入缺陷责任期。8 .下列关于我国工程承包制度的说法正确的有0。A、建设工程承包制度包括总承包 共同承包、分包等制度B、总承包分为工程总承包和施工总承包两大类C、共同
41、承包是指施工总分包单位结成非法人共同体承包工程D、施工分包只限于劳务作业分包E、专业工程分包人可将劳务作业任务再分包答案：BE解析：A错误，建设工程承包制度包括总承包 共同承包、专业承包、专业分包 等制度。9 .李某在施工中腿部受伤，施工队支付了医药费和治疗期间的工资，双方就伤 残补偿问题达成书面协议，约定再付一万元，李某不得起诉。但是李某收款后又 起诉，以下关于达成协议的方式, 协议效力以及李某的诉讼权利的说法中，正确 的是。A、双方是通过和解方式达成协议B、双方是通过调解方式达成协议C、协议书具有强制执行力D、协议书具有法律效力E、王某仍有权起诉答案:ADE解析：本题考查的是和解的规定。本
42、案无第三方参与，所以是和解，选项A正确， 选项B不正确;诉讼前的和解具有法律效力，但不具有强制执行力，选项D正确， 选项C不正确；和解以后又反悔的，可按解决纠纷的处理方法解决，可以诉讼也 可以仲裁，选项E正确。10 .实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。A、建设用地征用情况B、资金到位情况C、投资项目市场预测D、设计图纸是否满足施工要求E、施工现场是否具备“三通一平”等要求答案:BCDE解析：开工报告审查的内容主要包括：（1）资金到位情况；（2）投资项目市场预测；（3）设计图纸是否满足施工要求；（4）现场条件是否具备“三通一平” 等的要求。11 .根据合同法，关于融资租
43、赁合同的说法错误的是（）A、融资租赁合同属涉及第三方的合同B、出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，但须经承租人同意C、出租人把租赁物的所有权转让给第三方时,融资租赁合同对第三人不发生效力D、承租人破产时，租赁物属于破产财产E、承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任答案：CD12 .根据我国有关规定，下列情形应当认定为或者视同工伤的有。A、下班途中驾车发生车祸受伤，负同等责任的B、因讨要被拖欠工资，在办公室自残的C、宴请客户时，因醉酒经抢救无效死亡的D、在隔壁工地发生大火时因自愿救人受伤的E、安全员在施工现场履行职责遭殴打受伤的答案：A
44、DE13 .施工单位应经过建设行政主管或其他部门考核合格人员包括。A、应急救援人员B、单位主要负责人C、钢筋工、混凝土工D、专职安全生产管理人员E、垂直运输机械作业人员答案：BDE14 . （2014二级）下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有O。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、招标人操纵中标D、投标人以他人名义投标E、投标人以高于市场定价的报价竞标答案:ABD15 .下列行为中，构成无因管理的有（）。A、甲接受委托帮助他人保养施工机具B、乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D、戊见门前马路污水井盖被盗
45、，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位答案：BC解析：题考查的是建无因管理。选项A有委托关系。选项D没有使特定人受益, 债必须是相对的，能找到债务的对象。E属于不当得利。16 .建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，合同约定，乙授权王 某担任该工程项目经理。王某随后组建了项目经理部，并与乙公司签订了独立核 算的项目责任目标协议。以下说法正确的有。A、甲必须具有法人资格B、乙必须具有法人资格和相应资质C、项目经理部独立核算，因此具有法人资格D、项目经理部的行为由王某负民事责任E、王某在授权范围内实施的行为由乙承担答案：BE解析：
46、在建设工程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位 勘察设计单位、 监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有 时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项 目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。17 .12016二级】根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准 监督检查内容的有()。A、工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B、工程项目负责人是否熟悉 掌握强制性标准C、工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D、工程项目所采用的材料 设备是否符合强制性标准的规定E、工程项目的规划、
47、勘察、设计、施工、睑收等是否符合强制性标准的规定答案：ACDE解析：强制性标准监督检查的内容包括：（1）工程技术人员是否熟悉、掌握强 制性标准；（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工 验收等是否符合强制性 标准的规定；（3）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4） 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5）工程项目采用的导则、 指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。19 .在下列情形中，注册机关依据职权或根据利害关系人的请求，可以撤销注册 建造师注册的有。A、注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的B、超越法定权限作出注册许可C、违反法定程序准予注册的D、注册建造师年龄已经超过65周岁E、向不符合条件的申请人颁发注册证书答案:ABCE解析：本题考查的是注册机关的监督管理。撤销证书是对建造师注册人员的行政 处罚，包括注册机关人员滥用职权、玩忽职守许可；越权许可；违反法定程序许 可；不符合条件许可；欺骗 贿赂等不正当手段获得许可。而年龄超过65周岁 属于注册失效，不是行政处罚。20 .下列。应当制定强制性国家标准。A、保障人身健康和生命财产安全的技术要求B、保障国家安全的技术要求C、保障生态环境安全的技术要求D、满足经济社会管理基本需要的技术要求