《2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（七）附详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二建《建设工程法规及相关知识》名师预测卷（七）附详解.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年二建建设工程法规及相关知识名师预测卷（七）附详解一、单选题.关于定金的说法，正确的是（）。A、债务人履行债务后，定金不可抵作价款B、订金与定金的法律效果相同C、定金超过合同金额的20%,则定金无效D、定金的法律性质是担保答案：D解析：担保法规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。 D对。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。A错。定金应当以书面 形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付 定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 C错。选D1 .从事建筑活动的经济组织应当具备的条件，下列符合国家规定的是。
2、A、流动资金 专业技术人员和突出业绩B、有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩， 有符合规定的技术准备C、流动资金 专业管理人员和资格证书D、注册资本 专业管理人员并依法设立 答案：B 解析：依据注册建造师管理规定规定，申请人不予注册的情形包括：（1）不 具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到 注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5） 因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册 之日止不满3年
3、的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止 不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生 过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10） 年龄超过65周岁的；（11）法律 法规规定不予注册的其他情形。根据（1）,则B 选项不正确；根据（4）,则C选项不正确；根据（5）,则A选项不正确；根据（6）,D选项中丁仅60周岁，符合注册建造师申请条件，D选项为正确选项。19 . （2014年）根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证且 不符合开工条件的项目责令停止施工，应对。处以罚款。A、勘察单位B、建设单位和施工企业C
4、、设计单位D、建设单位和监理单位答案：B解析：对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处 以罚款。20 .根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招 标文件规定的（）公开进行。A、任意时间B、投标有效期内C、提交投标文件截止时间同一时间D、提交投标文件截止时间之后三日内答案:C解析：招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间 的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。C项正确。 21.按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是0 o A、建设单位应向承包人提供产品合格证明B、建设单位应以书面形式通知承包
5、人，由承包人派人与发包人共同清点C、由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担D、施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求答案：D解析：建设工程质量管理条例施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标 准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应 当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工单位是 按照设计文件和合同要求进行检验，而不是保证建筑材料符合设计文件和合同要 求。22 .下列民事行为中，属于民事法律行为的是（）。A、投标人之间相互约定抬高投标报价B、投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C、施工人员按照低于国家强
6、制性标准的合同要求进行施工D、承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包 答案：B解析：招标投标法实施条例进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应 当在投标截止时间前书面通知招标人。A选项违反了招标投标法关于禁止串 通投标的规定。C选项违反了建筑法关于强制性标准的有关规定。D选项违 反了建筑法关于禁止分包单位将其承包的工程再分包的有关规定。A、C、D 选项均不正确。23 .某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程， 11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A、11月15日11月20日B、
7、 11月30日D、12月3日答案：A解析：教材P112当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别 处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2） 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日 为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设 工程之日为竣工日期。24 .重大劳动安全事故罪，犯罪的客观方面是。A、责令冒险作业B、降低工程质量标准C、违反安全管理规定D、安全生产设施不符合国家规定答案：D解析：客观是指在意识之外，不依赖精神而存在的，不依人的意志为转移的。三、 重大劳动安全事故罪刑法（刑法修正案
8、（六）第135条规定，安全生 产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他 严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑 或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。25 .用人单位和劳动者协商一致可以变更劳动合同，但劳动合同的变更不能（） A、在合同依法订立之后进行B、变更合同期限和劳动报酬C、变更劳动保护和工作条件D、违反法律法规的强制性规定答案：D解析：教材P133变更劳动合同时应当注意：（1）必须在劳动合同依法订立之后， 在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行；（2）必须坚持平等自 愿、协商一致的原则，即须经用人
9、单位和劳动者双方当事人的同意；（3）不得违 反法律法规的强制性规定；（4）劳动合同的变更须采用书面形式。26 .下列关于不动产登记的效力表述中，正确的是（）。A、没有进行转移登记，房屋买卖合同不生效B、导致不能进行房屋转移登记的房屋买卖合同一方当事人，应当承担违约责任C未办理预告登记就不能办理房屋转移登记D、预告登记不影响处分房屋的权利答案：B解析：，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。当事人 之间订立有关设立、变更、 转让和消灰不动产物权的合同，除法律另有规定或者 合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。不 动产物权的设立、变更 转让和消灭，应
10、当依照法律规定登记，自记载于不动产 登记簿时发生效力。经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生效力，但法 律另有规定的除外。所以，合同效力与物权效力不能画等号。故A选项不符合题 干要求；而B项符合题干要求，是正确选项。关于预告登记的效力：物权法 第20条规定：“当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来 实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记 的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权的效力”。故C、D选项都不符合 题干要求。考点:本题考查合同与物权登记的关系、预告登记的效力27 .当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向()人
11、 民法院提出书面异议。A、原审B、负责执行的C、原告所在地D、被告所在地 答案：B 解析：当事人、利害关系人提出的异议当事人 利害关系人认为执行行为违反法 律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。28 . 一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届 满之日起()。A、3个月B、6个月C、1年D、2年答案：B解析：保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。jin.根据民事诉讼法规定，诉讼财产保全的措施不包括()。A、查封B、扣押C、冻结D、先予执行答案：D解析:先予执行和财产保全是诉讼中两个不同的诉讼措施，不可混淆。财产保全， 是指人
12、民法院对于可能因一方当事人或者一方利害关系人的行为或者其他原因, 使将来生效的法律文书不能执行或难以执行的情况，在诉讼前或者诉讼中做出裁 定，对一方当事人或者一方利害关系人一定范围的财产或者与争议有关的财产采 取措施，限制其处分的一种法律行为和法律制度。根据民诉法第94条规定，财 产保全措施有查封、扣押冻结和法律规定的其他方法。而先予执行，是指人民 法院在受理案件后终审判决之前，为解决权利人生活、生产经营的急需，依法裁 定义务人预先履行义务的制度。本题中D项正确。考生复习此知识点时，应将相 关其他法律规定一并掌握。考点:考查诉讼财产保全措施在教材中现在没有涉及 到。但是在法律汇编里面有29 .
13、甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了 2t 水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。A、合同之债B、无因管理之债C、不当得利之债D、侵权行为答案：C解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取 得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间 形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生 的债被称为不当得利之债。30 .政府对工程质量的监督管理的主要手段为()。A、设计审批制度和竣工验收备案制度B、施工许可制度和竣工验收备案制度C、设计审批制度和施工许可制度D、设计审批制度 用地审批制度和竣工
14、验收备案制度 答案：B 解析：建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实 施监督。施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标 准的情况实施监督。建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安 全强制性标准的情况实施监督。工程质量监督机构应当对工程建设施工 监理 验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。31 .建设工程施工常用的担保种类中，承包人向发包人提供的用于实现承包人按 合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保属于()。A、施工投标保证金B、预付款担保C、施工合同履约保证金D、工程款支付担保答案：B解析：四)预付款担保：是指承包
15、人向发包人提供的用于实现承包人按合同规定 进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额的担保。32 .在下列施工现场安全防护违法行为中，除了承担其他法律责任，并处5万元 以上10万元以下罚款的不包括O。A、未根据周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施B、施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求C、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍D、安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用答案：D解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位有下列行为之一的，责令 限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款； 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究
16、刑事 责任：（1）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；（2）未根据不 同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措 施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3）在尚未竣 工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（4）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全 使用要求的；（5）未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地 下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第（4）项 第（5）项行为, 造成损失的，依法承担赔偿责任。按照建设工程安全生产管理条例规定，选 项A、B、C、D都属于责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处罚款 的行为
17、，但罚款额度上有所不同。选项A、B、C符合该题的罚款额度，选项D 的行为是属于处10万元以上30万元以下罚款的行为。33 .当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A、原告住所地B、合同签订地C、仲裁机构所在地D、标的物所在地答案：C解析：民事诉讼法规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以在书面合 同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地 原告住所地、标的物所在 地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专 属管辖的规定。34 .根据建筑法，下列关于工程监理的说法正确的是（）。A、工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督独立的第三方B、工程监
18、理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式 通知承包商予以改正报告建设单位C、尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施 监理的一个主要依据D、任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的合同也可约定答案：C解析：建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建 筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方卖弄, 代表建设单位实施监督。35 .下列关于建造师管理相关制度中，正确的内容是（）。A、建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期重新计算B、大型工程项目施工负责人可由本专业的注册建造师担任C、注册
19、建造师执业印章由本人保管，注册证书由其所在企业保管D、信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为答案：D解析：注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管 使用。可见C选项不符合题干要求。注册建造师的注册证书和执业印章有效期为 解析：有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业 绩，有符合规定的技术准备3 .根据我国建设工程质量管理条例的规定，（）不符合工程监理单位质量责 任和义务的规定。A、工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理B、工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务C、工程监理单位不得转让工
20、程监理业务D、工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理答案：A解析:工程监理单位接受建设单位的委托，代表建设单位,对建设工程进行管理。4 .关于抵押实现的说法，正确的是。A、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务 人清偿B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所 得价款受偿C、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权自签订之日起设立的，拍卖、变卖 抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权同以登记设立的，拍卖 变卖抵押 物所得价款按债权比例清偿 答案：B 3年。在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应
21、当与原聘用单位解除劳动 关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。可见A 选项不符合题干要求。注册建造师实行注册执业管理制度，注册建造师分为一级 注册建造师和二级注册建造师两个等级。二级注册建造师可以担任二级及以下建 筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。由于B项未明确注册建造师的等 级，可见B选项不符合题干要求。注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基 本情况 业绩、良好行为、不良行为等内容。可见，D选项符合题干要求，是正 确选项。37 .根据民事诉讼法的规定，建筑工程施工合同纠纷，合同当事人可以在书 面合同中协议选择管辖法院。协议选择的法院所在地不包括（）。A、施
22、工行为地B、合同纠纷发生地C、合同签订地D、发包人或承包人住所地答案：B解析：根据民事诉讼法的规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择在 发包人住所地 承包人住所地 合同签订地、施工行为地（工程所在地）的范围 内，通过协议确定管辖法院。38 .甲省建筑公司在乙省承包了一项工程。甲省建筑市场管理条例与乙省 建筑市场管理条例发生冲突，应如何适用（）。A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个答案：B解析：教材P3页地方性法规：1.为执行法律、行政法规的规定，需要根据本行 政区域的实际情况做具体规定的事项；2.属于地方性事物需要制定
23、地方性法规的 事项。39 .根据专利法规定，发明专利权的期限是。年，自专利申请日起计算， 期限届满，专利权终止。A、4B、5C、10D、20答案：D解析：专利法规定：发明专利的有效期为二十年，自申请日起计算。本题干 列明的是“发明专利权的期限”。可见根据上述法律规定，只有D选项符合题干 要求.是正确选项；其他A、B、C选项都不符合题干要求。40 .二级施工资质的企业考核指标不包括。A、12层以上的房屋建筑工程B、高度50米以上的建筑物或构筑物C、单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程D、建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体 答案：C 解析：教材P51二级企业近5年承担过下列6项中的4项
24、以上工程的施工总承包 或主体工程承包，工程质量合格：（1） 12层以上的房屋建筑工程；（2）高度5 0米以上的构筑物或建筑物；（3）单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工 程；（4）单跨跨度21米以上的房屋建筑工程；（5）建筑面积5万平方米以上 的住宅小区或建筑群体（6）单项建安合同额3000万元以上的房屋建筑工程。故 C选项不属于二级企业，而属于一级企业。41 .下列争议中属于劳动争议的是。A、企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B、公司股东李某与其他企业的经济纠纷C、王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D、进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议答案：D解析：以
25、下均不是劳动争议：劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠 纷；劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；劳动者对劳动 能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊 断鉴定结论的异议的纠纷；家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；个体工匠 与帮工 学徒之间的纠纷；农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。42 .某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为 违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结 果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承 包商最多可以向材料供应商要求赔偿（）元。
26、A、 1800B、 3000C、 50008000答案：D解析：教材P127当事人即约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以 选择适用违约金或者定金条款。如果按定金条款应该是双倍3000X2=6000如果按违约金条款，应该是违约金5000+返还的定金的本金部分3000=8000元.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发 生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机 关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期()年。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未 发生死亡事故的，安
27、全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。43 .关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭，下列说法错误的是()。A、应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B、经依法登记，发生效力C、依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D、不动产登记，由不动产所在地的建设主管部门办理答案：D解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载 于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力, 但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不 动产登记，由不动产所在地的登
28、记机构办理。44 .生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举 控告 或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资 福利等待遇或者解除与其订立 的劳动合同，体现了安全生产中从业人员的0。A、知情权B、批评权和检举 控告权及拒绝违章指挥权C、获得劳动防护用品的权利D、请求赔偿权答案：B解析：(三)批评、检举、控告或者拒绝违章指挥从业人员有权对单位安全生产 工作中存在的问题提出批评 检举 控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者 拒绝违章指挥 强令冒险作业而降低其工资 福利等待遇或者解除与其订立的劳 动合同。45
29、 .根据我国劳动法的规定，对怀孕()个月以上的女职工，不得安排其延长 工作时间和夜班劳动。A、5B、6C、7D、8答案：C解析：教材P145女职工的特殊保护。根据劳动法规定：不得安排女职工在 怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对 怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。46 . （2015年）下列行为中，属于工程安全不良行为的是0 oA、在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料 建筑构配件和设备的B、未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护 措施的C、不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的D、未对建筑材料 建筑构配件、
30、设备、商品混凝土进行检测的答案：B解析：本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于 工程质量不良行为。47 .根据民事诉讼法的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由。人民法院管辖。A、合同签订地B、原告住所地C、标的物所在地D、合同履行地 答案：D 解析：教材P307地域管辖。民事诉讼法规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，0。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履 行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证， 当债务
31、人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时， 由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时， 由保证人承担责任答案：D解析：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证合同的当事双方是保 证人和债权人，注意主体和内容，是谁向谁保证。48 .刑法规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益， 情节严重的,处()，并处或者单处罚金。A、3年以下有期徒刑或者拘役B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑或者管制D、10年以上有期徒刑 答案：A 解析：刑法第223条规定，投标人相
32、互串通投标报价,损害招标人或者其他投 标人利益,，情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标 人与招标人串通投标，损害国家、集体 公民的合法利益的,依照以上规定处罚。 51 .代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行“代理”活动的， 属于。A、有权代理B、表见代理C、无权代理D、滥用代理权答案:C解析：第一百六十九条代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同 意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务 直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责 任。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对
33、转委托的第三人的 行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第 三人代理的除外。52 .下列法律文书中，属于可以强制执行的是()oA、双方签收的人民法院调解书B、双方签字的人民调解委员会制作的调解书C、双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D、一方拒绝签收的仲裁调解书解析：法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。53 .某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A、被吊销B、被撤销C、延续有效D、注销注册或变更注册答案：D解析：聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变 更注册。54 . （2014年）监
34、理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是（）。A、费用由施工企业承担B、工期不予顺延C、视为建设单位违约D、施工企业可主张合理利润答案：D解析：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承 包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，并在检查后重新覆盖恢复原 状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或） 延误的工期，并支付承包人合理的利润。55 . （2017年）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段 提出C、投标保证金有效期
35、从提交投标文件之日起算D、招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利 息的，可以不返还利息答案：A解析：本题考查的是投标保证金。选项B,实行两阶段招标的，招标人要求投标 人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项C,投标保证金有效期应当与 投标有效期一致，即从提交投标文件截止之日起算。选项D,招标人终止招标, 已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存 款利息。56 .债权相对性理论的内涵，不包括（）。A、债权主体的相对性B、债权内容的相对性C、债权责任的相对性D、债权义务的相对性答案：D解析：债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。
36、债权相对性理论的内 涵，可以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性;债权责任的相对性。解析：A错误，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵 押人所有，不足部分由债务人清偿。B正确，债务履行期届满抵押权人未受清偿 的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖变卖该抵押物所得的价款受偿; 协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼。C、D错误，同一财产向两个 以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1）抵 押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比 例清偿。（2）抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未
37、登记的，按照合同 生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未 登记的受偿。5 .以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价 的是。A、行业协会的综合信用评价B、政府对市场主体的守法诚信评价C、行业协会协助政府部门的综合信用评价D、社会中介信用机构的综合信用评价答案：B解析：政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础根据违法违规 行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。6 .根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡和他人财 产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由。依法强制执行。A、人民政府B、人民法院57
38、. （2014年）某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依 法判其作出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可 以向（）申请行政复议。A、市环保局B、省建设厅C、市人民政府D、省人民政府答案：C解析：对于行政复议，应当按照行政复议法的规定向有权受理的行政机关申 请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的，由申请人选 择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请 行政复议。58 .下列由债务人履行的债务转让给第三人的说法，错误的是O。A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三
39、人应向债权人承担违约责任答案：B解析：民法典规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应 当经债权人同意。合同义务转移分为两种情况一是合同义务的全部转移，在这种 情况下，新的债务人完全取代了旧的债务人，新的债务人负责全面履行合同义务。59 . 0应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查每 一个工程项目的重大隐患，特别是对深基坑、高支模、 地铁隧道等技术难度大、 风险大的重要工程应重点定期排查。A、建设单位B、建筑施工企业C、建设监理单位D、政府安监部门答案：B解析：建筑施工企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关 人员排查每一个工程项目的重大隐患，
40、特别是对深基坑、高支模、地铁隧道等技 术难度大、风险大的重要工程应重点定期排查。60 .合同当事人甲因开发公司乙发生了不能兑现合同承诺的行为请求撤销合同， 下列结果中，法院最不可能做出的判决是（）。A、解除合同B、撤销该合同C、要求开发商乙兑现合同承诺D、允许甲少支付部分房款作为补偿答案：B解析：教材P124我国民法典规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民 法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失 公平的。一方以欺诈 胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况 下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人 请求变更的，人民
41、法院或者仲裁机构不得撤销”该条明确规定了可撤销合同之情形。多选题. （2019年）关于担保的说法，正确的有（）。A、担保是用益物权的一种B、担保的目的是保障特定债权的实现C、主合同无效，担保合同可以另外约定有效D、主合同有效，担保合同有效E、反担保不适用担保法的规定答案：BC解析：C正确，担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保 合同另有约定的，按照约定。1 .下列委托代理的情形中，属于无权代理的有O。A、代理人超越了代理权限所进行的代理行为B、行为人在其代理权终止后仍以被代理人的名义进行民事行为C、被代理人取消了委托授权后，行为人仍然以原被代理人的名义进行民事行为D、代理人辞
42、去委托授权后，仍然以原被代理人的名义进行民事行为E、代理人在代理活动中未尽职责导致被代理人受到损害答案：ABCD解析：无权代理是指行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行 为。无权代理一般存在三种表现形式：（1）自始未经授权。如果行为人自始至 终没有被授予代理权，就以他人的名义进行民事行为，属于无权代理。（2）超 越代理权。代理权限是有范围的，超越了代理权限，依然属于无权代理。（3） 代理权已终止。行为人虽曾得到被代理人的授权，但该代理权已经终止的，行为 人如果仍以被代理人的名义进行民事行为，则属无权代理。2 .买卖合同中出卖人的主要义务包括（）。A、瑕疵担保的义务B、转移标的物所
43、有权的义务C、支付价款的义务D、对标的物进行检验和及时通知的义务E、按照合同约定交付标的物的义务答案：ABE解析：教材P156 （一）出卖人的主要义务：1.按照合同约定交付标的物的义务；.转移标的物所有权的义务；3.瑕疵担保义务。4.李某通过一级注册建造师资格考试并取得资格证书，初始注册时被拒绝，主要 是0 0A、自资格证书签发之日起超过3年提出申请且未参加过继续教育培训B、申请人的聘用单位是二级施工企业资质C、因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年D、李某年龄刚超过60周岁并办理退休手续E、在申请注册之日前2年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安
44、全事故 答案：ACE 解析：申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资 格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有明确 规定不予注册的情形。初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾 期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。注册建造师 管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民 事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建 造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因 执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年
45、的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注 册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之 日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项 目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求 的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。5.下列合同中，属于可撤销合同的有0。A、因重大误解订立的合同B、订立合同时显失公平的合同C、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D、违反法律强制性规定的合同E、以合法行为掩盖非法目的的合同答案：ABC解析：教材P124民法典规定，下列合同，当事
46、人一方有权请求人民法院或 者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的。（2）在订立合同时显失公 平的。一方以欺诈 胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下 订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。6. （2020年真题）根据建筑起重机械安全监督管理却定不能使用的建筑起 重机械有（）。A、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的B、经检验达不到安全技术标准规定的C、没有完整安全技术档案的D、没有齐全有效的安全保护装置的E、属于有可能淘汰或者限制使用的答案:ABCD解析：P255-257有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、 使用：（1）属国 家明令淘汰
47、或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用 年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案 的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。7. （2016年）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出B、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C、投标保证金有效期应当与投标有效期一致D、招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金E、未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还 答案：BCE解析：A错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当 在第二阶段提出。B正
48、确，招标投标法实施条例规定，招标人在招标文件中 要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。C 选项正确，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。D错误，E正确，招标人 最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金 及银行同期存款利息。8 .施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括()等内容 A、承包人为保证工程质量和安全采取的措施B、发包人为提前竣工提供的条件C、承包人为提前竣工对材料供应商的要求D、发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求E、提前竣工所需追加合同价款答案：ABE解析：施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为 合同文件组成部