土建工程合同范本4篇.docx

《土建工程合同范本4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建工程合同范本4篇.docx（197页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 土建工程合同范本优选54篇土建工程合同范本 第一篇 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照xxx合同法、xxx建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项批准文号： 资金来源：自筹 二、工程承包范围 承包范围：施工图内除合同商定的发包人分包工程外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和效劳等全部内容（其中局部材料和钢构造由发包人供应） 三、合同工期 开工日期：_年_月_日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；

2、竣工日期：_年_月_日； 合同工期总日历天数：_天。 四、质量标准 工程质量标准：合格（其中主体为优质构造） 五、合同价款 金额（大写）：_；预算价约计_万元。 六、组成合同文件 本合同文件包括： 1、本合同协议书； 2、图纸； 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。 七、违约、索赔和争议 1、发包方、承包方应当共同遵守上述商定，假如一方违反商定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿； 2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方商定：向_仲裁委员会申请仲裁。 八、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修

3、期内担当工程质量保修责任。 九、工程结算 1、工程竣工验收报告经发包方认可后_天内，承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方根据协议书商定的合同价款及专用条款商定的合同价调整内容，进展工程竣工结算。 2、办理工程价款竣工结算的一般公式为： 竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额预付及已结算工程价款保修金。 3、发包人与承包人在建立工程承包合同中商定质量保证金 ，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建立工程消失的缺陷进展修理的资金，质量保证金为_元（人民币）；：_元（人民币）。 十、合同生效合同订立时间：_年_月_日 1、合同

4、订立地点：_。 2、本合同双方商定双方签字盖章后生效。在满意双方签订的工程质量保修书各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。 发包人： 法定代表人： _年_月_日 承包人： 法定代表人： _年_月_日 土建工程合同范本 其次篇 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：依照xxx合同法，参考xxx建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程的木工工种施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包方式及施工内容 1、承包方式： 包清工 (1)乙方自理的材料包括：圆盘锯、电钻、刨床、电焊机、铁钉、铁丝、手据、锤子 、三级配电箱以后

5、出箱电缆、灯架、灯管、手持电开工具、 (2)甲方所供应材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、职工的安全帽、对拉螺杆(含配套的螺杆、螺帽、山形卡)、钢管、模板、各种扣件、生胶带 2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次构造及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)：模板配模、模板安装(含承重架搭设、粘贴生胶带)、模板体系加固、由乙方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理工作及必要的文明本标化施工义务、每次浇完砼安排一到二名技工协作施工员放线、局部场外运输(运距200m内)、场内运输及卸车、场内二次搬运和落手清工作、模板的拔钉和保养并在

6、指定地点堆放整齐、后浇带和变形缝清理、轴线位移和炸模处理工作(炸模凿除、漏浆清理)、工程完毕后清理四周材料按要求指定的地点整齐堆放到位、浇混凝土时安排不少于2名专人负责值班。 三、工期要求 根据工程部下达的进度规划如期完成施工任务。 (1)承包方根据公司工程部的的可行性规划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以5001000元每天的罚款。 (2)承包人必需按工程总工确认的进度规划组织施工，承受工程部对进度的检查、监视。工程实际进度与经确认的进度规划不符时，承包人应按工程总工提出的措施改良，经工程经理确认后执行。因承包人的缘由导致实际进度与进度规

7、划不符，承包人无权就改良措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人担当。实行的改良措施和实施细则如下： a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进展进展点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。 b、分出局部工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。 (3)当乙方进场的劳动力不能满意工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成木工工程量总价20%的罚款。 (4)乙方进场的自理材料数量须满意工程进度要求，因乙方所进场材

8、料不能满意施工进度造成工期延误，每延误一天对乙方罚款1000元人民币，工期延误一周后(含一周)，甲方有权终止合同，并处以已完成木工工程量总价15%的罚款。 (5)因以下缘由造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延： a、设计变更和工程量增加超过5%以上; b、一周内非承包人缘由，因天气、停电造成停工累计超过8小时; c、不行抗力造成的工期延误; 四、质量标准 工程质量标准： 到达当地行业标准的优良工程 (1)承包方必需严格根据施工图纸细心施工，施工过程中在没有接到变更通知状况下不得擅自转变施工图的设计内容，若因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责(包括误工费用、治理罚款、业主罚款) (2)施工

9、过程承包方相关施工人员应仔细熟识施工图纸，施工中不得消失重大技术错误，若因承包方相关人员没有熟识图纸造成的全部施工损失均由承包方负责。 (3)承包方在施工过程中应按国家相关标准操作，承重架的搭设宜参考工程部的模板施工方案进展搭设，确保模板支撑体系的肯定安全。若因乙方无视模板施工方案的安全计算数据，随便放大安全计算数据导致模板支撑体系坍塌，甲方有权将乙方清退出场，并把乙方所完成工作量的剩余款项全额扣除，造成伤亡事故的依法分清责任并担当相应的责任。 五、安全要求 1、承包方全部雇用的工人必需持有xxx居民身份证 2、根据国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人; 3、新工人进场后

10、承包方必需对工人进展安全教育，并建立工人的花名册，将全部雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交工程部安全治理员处。 4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知工程部安全治理员。 5、施工作业过程中承包方的治理人员(带班人员)必需全程监视工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：担心排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业); 6、承包方应按公司工程部安全治理人员要求做好生活区的安全治理工作。为了职工的安全和休息，工程部统一安排食堂和住宿。全部住宿人员必需在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发觉者没收器具并每次

11、罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发觉一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律担心排家属宿舍。班组在职工放假后，仔细清扫宿舍移交工程部。 六、合同价款 木工工程承包价为人民币： 元/(大写：)元/(木工工程量以各单位工程的建筑施工图，参照国家现行建筑工程面积计算标准计算的面积乘以的系数计算。) 七、付款方式 依据双方商定付款方式为：每名职工每月发放生活费元(进场满30天后发放)，乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册，经工程部核实后直接发放到每位职工手上。乙方完成全部承包范围内的施工任务后，甲

12、方向乙方支付至乙方所完成产值的%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个月时付清。中间退场职工(含现场上班不满30天的临时工)的工资由乙方自理。 八、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施 1、首先由双方协商解决。 2、若双方协商不成再按xxx合同法解决。 九、合同生效 本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，公司工程部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。 合同签订时间： 年 月 日 合同订立地点： 本合同双方商定 签字、押右手拇指指印 后生效。 发包人(签字、押右手拇指手印)： 承包人(签字、押右手拇指手印)： 住宅(以身份证为准)： 住宅(以身份证为准)： 有效身

13、份证号码： 有效身份证号码： 电 话： 电 话： 土建工程合同范本 第三篇 建立(发包)单位：(简称甲方) 施工(承包)单位：(简称乙方) 甲方为单位，依据xxx合同法之规定，遵循经双方在公平、自愿、互利和诚恳信用原则，甲方将世博工程工程的根底土方工程任务托付乙方承包，甲乙双方就有关事宜协商全都，订立本合同，并严格遵守。 一、概况 工程名称： 工程地点： 二、范围： 以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝) 三、工期 20_年_月_日。合同工期总日历天数工过程中，除遇以下情形外，工期不予顺延： 1、可抗力。 2、甲方变更规划、施工图纸而影响施工的。 四、工程价格与工程款支付。 13400m

14、3，综合单价按/立方米计算。挖运完毕，经甲方验收合格后现金结账付款。 土方工程完毕，经甲方验收合格后，乙方应供应税务机关认可的税务发票进展结算，否则，甲方有权拒绝付款。 五、工程量： 3400m3。 六、质量要求 1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中，乙方的全部施工工序必需按工程部的施工质量要求施工。 2、全部施工工序必需经甲方工程部、监理、建立单位以及有关人员的检查合格，并进展下道施工程序，甲方才能签字认可。 3、对在施工中因乙方缘由造成返工的，乙方无条件尽快按甲方的工要求处理，对造成甲方损失的，甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。 4、乙方必需在20_年_月_日退完土，否

15、则每天罚款伍仟元整。 七、甲方责任 甲方按合同商定支付工程款。 八、乙方责任 1、听从甲方的监视、指挥和治理。 2、按图纸及甲方的指导进展施工，保质、保量，按期完成。 3、安全、文明施工，确保施工安全，合同生效前，乙方应向甲方交纳安全风险保证金_x元，乙方在施工过程中如发生担心全事故，致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失，乙方应自行全额担当。工程完成后，如乙方未发生担心全施工，甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金_x元。 九、其它条款： 1、违约金：由于甲方缘由终止合同，甲方支付乙方违约金_x元。由于乙方缘由终止合同，乙方支付甲方违约金_x元。 2、乙方担当施工中工伤事故的全部责任。

16、 3、未尽事宜，甲乙双方协商全都可以订立补充条款、协议，补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。 4、争议解决，如双方发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。 5、本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 20_年_月_日 20_年_月_日 土建工程合同范本 第四篇 甲方： 乙方： 为明确甲、乙双方权利及义务，依据xxx合同法、劳动法、xxx建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲方将工程工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成全都，特订立合同

17、希双方共同遵守。 一、劳务承包内容 工程名称： 建立地点： 建筑面积： 二、承包方式及范围 1、采纳包工不包料（包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工） （1）泥副工局部：桩基以上根底混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖（楼、地面，顶棚为构造面）。 （2）木工局部：根底、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。 （3）钢筋工局部：桩基以上根底、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。 （4）架子工局部：桩基以上根底、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。 （5）水电工

18、局部：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。 2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及全部图纸外轴线以外的工程均不在承包范围之内。 土建工程合同范本 第五篇 承包方(简称甲方)： 分包方(简称乙方)： 一、 分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房 二、 分包工程地点：宜阳寻村工业园区 三、 分包工程范围及方式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程(依设计施工图纸及乙方预算书说明内

19、容为施工依据)，包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。 四、 分包工程工期：本分包工程开工日期是20xx年10月29日，总工期为 120 天。若遇天灾或人力不行抗拒的因素和建立方变更规划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包方与发包方签订的合同总造价的商定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。 五、 分包工程价款：甲乙双方共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元(陆拾叁万元)，二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每平方米500元整(500元/)，以实结算。 六、 乙方严格根据施工图纸和说明要求，细心组织施工，保证工程质量，并承受建立单位、工地监理及甲方的监视治理。乙方

20、负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必需更换，其工料费损失由乙方担当，如工程质量低劣，甲方有权终止合同，乙方担当由此造成的全部经济和法律责任。 七、 乙方应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，的确加强安全治理。在施工中，乙方违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙方担当。 八、 乙方自行选购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必需符合标准标准，并供应材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙方担当。乙方负责本分包工程材料和工程质量试验费用。 九、 施工用具、设备机械由乙方自行配

21、备。如乙方使用甲方的机械设备、用具，应妥当保管和爱惜，造成损坏或丧失，乙方全额赔偿。 十、 为保证施工的顺当进展，乙方应派驻工地代表详细协商处理工程事务和施工关系。乙方应严格根据土建立计图纸和技术标准组织施工，若因建立单位变更施工图纸，乙方应积极向建立、监理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲方，甲方据此调整本合同的分包工程价款。 十一、 本合同分包工程质量必需符合图纸设计要求和现行的国家标准标准，本合同土建工程随甲方钢构工程一并交工验收，乙方按规定履行土建工程的保修义务。 十二、 分包工程价款结算方式 本合同分包工程价款分包方不供应发票，办理工程价款结算手续。支付方式：工程独立根底、基槽开挖

22、完毕验收合格，甲方应付15%，工程出完毕后验收合格，甲方应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲方应付20%，工程室内外地坪施工完毕验收合格，甲方应付20%，工程竣工验收合格，甲方应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。 十三、乙方分包的工程工程，不得再行分包，否则甲方有权终止合同，乙方全部担当损失责任。 十四、合同签订后，任何一方不得随便更改或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应有乙方赔偿甲方由此造成的全部损失和后续施工费用;若甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 十五、任何一方违反合同规定，双方协商解决，协调不成，可向涧西区人民法院依法起诉。

23、 十六、本合同未尽事宜，双方另行签订有关协议，作为本协议的附件。 十七、本合同一式二份，甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同范本 第六篇 承包方(简称甲方)： 分包方(简称乙方)： 一、分包工程名称：洛阳宏元工贸有限公司新建厂房 二、分包工程地点：宜阳寻村工业园区 三、分包工程范围及方式：溶化车间土建工程、蜡模车间土建工程、机加车间土建工程(依设计施工图纸及乙方预算书说明内容为施工依据)，包工包料。二层砖混办公、宿舍楼。 四、分包工程工期：本分包工程开工日期是2022年10月29日，总工

24、期为120天。若遇天灾或人力不行抗拒的因素和建立方变更规划或施工图，应顺延工期。除此之外，工期每推迟一天，按承包方与发包方签订的合同总造价的商定条款执行扣罚日万分之四偿付违约金，并视为工程验收合格。 五、分包工程价款：甲乙双方共同认定本合同车间工程一次性包死价款为63万元(陆拾叁万元)，二层砖混办公、宿舍楼按建筑面积每平方米500元整(500元/)，以实结算。 六、乙方严格根据施工图纸和说明要求，细心组织施工，保证工程质量，并承受建立单位、工地监理及甲方的监视治理。乙方负责收集土建工程所用的材料证明书合格证书，如质量不合标准，必需更换，其工料费损失由乙方担当，如工程质量低劣，甲方有权终止合同，

25、乙方担当由此造成的全部经济和法律责任。 七、乙方应遵守有关单位各项规章制度，严格执行安全操作规程，科学文明施工，的确加强安全治理。在施工中，乙方违反规定而发生安全事故及质量事故，其责任和损失全部由乙方担当。 八、乙方自行选购本分包工程全部施工材料，材料质量和材料配比必需符合标准标准，并供应材质证明或合格证及竣工资料。若材料不符合要求，由此导致的工程质量不合格、返工等损失，全部由乙方担当。乙方负责本分包工程材料和工程质量试验费用。 九、施工用具、设备机械由乙方自行配备。如乙方使用甲方的机械设备、用具，应妥当保管和爱惜，造成损坏或丧失，乙方全额赔偿。 十、为保证施工的顺当进展，乙方应派驻工地代表详

26、细协商处理工程事务和施工关系。乙方应严格根据土建立计图纸和技术标准组织施工，若因建立单位变更施工图纸，乙方应积极向建立、监理等相关单位办理变更签证有效手续交存甲方，甲方据此调整本合同的分包工程价款。 十一、本合同分包工程质量必需符合图纸设计要求和现行的国家标准标准，本合同土建工程随甲方钢构工程一并交工验收，乙方按规定履行土建工程的保修义务。 十二、分包工程价款结算方式 本合同分包工程价款分包方不供应发票，办理工程价款结算手续。支付方式：工程独立根底、基槽开挖完毕验收合格，甲方应付15%，工程出0。000完毕后验收合格，甲方应付20%，工程围护墙砌体及装饰完毕验收合格，甲方应付20%，工程室内外

27、地坪施工完毕验收合格，甲方应付20%，工程竣工验收合格，甲方应付15%，剩余工程款质保金5%，竣工日满一年后付清。 十三、乙方分包的工程工程，不得再行分包，否则甲方有权终止合同，乙方全部担当损失责任。 十四、合同签订后，任何一方不得随便更改或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应有乙方赔偿甲方由此造成的全部损失和后续施工费用;若甲方中途无故解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 十五、任何一方违反合同规定，双方协商解决，协调不成，可向涧西区人民法院依法起诉。 十六、本合同未尽事宜，双方另行签订有关协议，作为本协议的附件。 十七、本合同一式二份，甲乙双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：

28、_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同范本 第七篇 甲方: (建立单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的根底上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守: 第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应当写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 其次条 工程造价决算方式: 1. 工程造价计算公式:工程造价=(_定额直接费+材料差价)(1+%).即按实际完成工程量,套用_定额计算直接费,加上施工期间相对应的_市建立工程造价治理信息信息价计算出的材料差价,另外取

29、%综合费为最终决算价(人工费和机械费不另调整).与本工程主体工程相关的全部帮助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必需全额以建筑统一税务发票进展结算付款.本工程帮助的水电安装工程按(商定套用的定额与费率) 结算. 2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐藏工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程帮助工程联系单. 第三条 工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定,如乙方有严峻异议的,双方可以

30、依据实际完成的工作量参照审定后的预算书进展计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必需全额凭建筑统一税务发票进展付款. 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条 工期: 1.本工程自接到甲方开工通知的日起开头计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天惩罚元(从履约金中扣除).遇不行抗力影响而不能正常施工的,必需在不行抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可前方可顺延工期. 2.乙方在签定合同时

31、,应当根据合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期规划)作为本合同的附件.由于乙方施工治理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度规划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并惩罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度规划35%的,每延误一天惩罚元,不抵扣总工期惩罚. 第五条 施工组织治理: 1. 甲方委派 为本工程治理负责人,委派为本工程现场治理代表,并代表甲方进展现场施工治理和监视,二人共同负责隐藏工程的验收签证,隐藏工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,全部签证无效. 2. 乙方委派 为工程经理,指派为现场施

32、工员,乙方的施工员在整个施工期间必需在现场从事施工治理,并全权代表乙方进展现场施工治理和全部签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝. 第六条 工程质量监视 乙方必需严格按设计要求施工.甲方指派现场治理代表(或托付监理公司)对工程质量进展监视:砼必需进展随机取样做试块试验,建筑用的钢材必需做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;工程具备隐藏条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进展隐

33、藏和连续施工.消失以下情形之一的,甲方有权责令乙方停顿施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进展质量抽样检查的;隐藏工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍旧不合格的; 3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而连续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不听从甲方整体工程协调,施工过程中拒不承受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金. 第七条 施工现场治理责任 乙方对现场治理,安全生产,保卫等工作负全部责任.全部安全事故责任

34、乙方自负.假如违章施工,甲方有权制止,制止不听从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并惩罚. 第八条 合同履约金及违约惩罚 合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除惩罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严峻偷工减料等质量问题,且不接受甲方建议又不积极实行措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金. 乙方在施工过程中,不听从甲方现场治理但尚未构成严峻违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除. 第九条 前期要求: 乙方在开工前,必需与甲方和设计部门进展施工图交底,并向甲方递交施工规划,施工组织,施工质量保证书,安全生产责任书.

35、 第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款. 第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份. 甲方(盖章): 乙方(盖章) : 代表人: 代表人: 合同签订日期: 土建工程合同范本 第八篇 甲方： 乙方： 甲方将 工程的土建泥作承包给乙方完成，经双方协商全都达成如下协议： 一、 工程承包范围： 1、 施工图的全部泥作由乙方完成，(从根底垫层开头，包括砼浇筑，砖砌体，室内粗装修即楼地面垫层、找平层、墙顶抹灰、卫生间依据业主要求完成，外墙饰面，预制构件安装，脚手架搭拆等)。 2、 乙方自行负责组织施工工具，用具，包括振动器、振动棒、振动板、电机电缆、软水管等。 3、 各楼层各工序必需做到工

36、完场清，材料、设备清理堆放入库。 二、 工程质量： 1、 乙方必需按甲方供应的施工图施工，保证工程质量，轴线标高正确，各分局部项工程质量必需符合设计及GB50300-20xx施工质量验收统一标准的合格等级。 2、 工程质量验收必需经有关职能部门检查验收并出具认可文件。 3、 如施工质量不符合设计、业主、监理及标准要求，造成返工或铺张的材料及人工费用全部由乙方负责。 三、 单价及付款： 1、 按实际完成建筑面积计算 单价为 元/m2。 2、 甲方每月按工程完成量的50%支付人工工资给乙方,在主体断水完按建筑面积付足元/m2,装修阶段仍按月完成量的80%支付人工工 资,余招待工程竣工验收合格后一次

37、性结算付清。 3、 以上单价中已包含人工费，小型工具费,安全施工补偿，劳保福利等各项津贴补助。 四、 工期： 乙方在进场之日起200天全部完工，如未按甲方要求完成,延期每天罚款元。 五、 安全： 1、乙方在施工中必需遵守施工现场安全规定和公司安全治理制度, 严格按59-99规定必需到达优良(合格)标准化施工现场。发生安全事故经济费用在元以内全部由乙方自行负责,如超出元则由甲方负责80%,乙方负责20%。 2、乙方必需严格遵守安全施工合同的全部条款。 六、 其他： 1、 对原材料有意造成铺张或者乱丢乱倒砂浆、砼等，依据量的多少罚款元元。 2、 如乙方未按工程进度及质量要求施工，甲方有权责令其出场

38、。对所完合格工程量按50%计算人工费结算给乙方，余下工程由甲方另行安排。 3、 附安全施工合同一份。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年 月 日 土建工程合同范本 第九篇 建筑承包单位(甲方)： 建筑施工单位(乙方)： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互惠互利，搞好协作，按时保质保量的完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本意向协议书。 一、 工程名称：东营经济开发区高科走廊 二、 工程地点：东五路以东，汾河路以北 三、 施工承包方式： 承包范围：设计图纸范围内土建工程及安装工程(甩项工程见总承包合同) 承包方式：包工包料(甲方供

39、给商砼) 四、 工程造价：本意向协议书全部工程建筑面积约为35000平方米，施工图预算造价人民币约：4900万元。 五、 工程款结算以施工图纸预算加增减变更预算进展结算。 六、 计价方式：计价依据20xx山东省建筑工程工程量清单计价规章、20xx年山东省建筑安装工程消耗量定额、20xx年东营市工程结算资料汇编、执行20xx年价目表及东营市汇编，人工费执行50元/工日，材料费按现行市场价目经甲乙双方共同确认后调整，机械费不予调整，结算时依据正式施工图及变更洽商，现场签证计算的工程量及甲乙双方确认的单价、费率据实确定结算总价，该工程为III类取费。 七、 付款方式： 按工程预算作为计价根底，据实结

40、算每一单体楼正负零完工付已完成工程量的80%，主体完工付已完工程量的80%，竣工验收交付使用付至已完工程量的80%，工程结算完成后，根据结算报告付至总造价额的95%，(两个月内审计必需完成)余款保修期满7日内一次性付清。(再调整) 八、 该工程特点：该工程为三楼框架，一次性投资很大。 九、 假如甲方到合同商定付款日期未能准时付款，乙方有权停工，如十日内还未能付款，甲方担当乙方全部费用。 十、 本协议未尽事宜可执行总承包合同和招标文件。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 土建工程合同范本 第十篇 发包方：（以下简称甲方） 承

41、包方：（以下简称乙方） 甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方工程，同意将该土方工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照xxx建筑法、xxx合同法及有关法律法规，本着公平互利的原则，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方工程 2、工程地点：山东寿光羊口 二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。 三、工程造价及承包范围： 1、场平：在满意施工要求范围内，要求场地平坦，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。 2、场地回填

42、：依据工程工程，依据总包方供应土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。 3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路根底宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地缘由，详细结算方式依据甲方要求来据实结算。 四、工程款支付方式： 1、依据上海电力建立有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（菏泽市 华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款。 五、施工工期： 1、依据上海电力建立有限责任公司（总包方）的工期进度要求来合理施工。 2、因不行抗拒的客观状况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。 六、甲方的工作及责任： 1、开工前、精确供应建筑物四大角位置的掌握点、水准点及位置。 2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商全都，方可施工。 3、甲方要依据上海电力建立有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款。 七、乙方的工作及责任： 1、乙方在施工中必需有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作工程的顺当完成。乙方施工要平