《垫资施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《垫资施工合同.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、篇一：建设工程施工承包垫资协议书建设工程施工承包垫资协议书甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建造安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚 实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好商议就建设工程施工有关事项签 订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目：总建造面积约平方米（栋楼）。四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分 包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止
2、，有效工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行2003年建造工程消耗量定额、 2003年安装工程消耗量定额和2022建造工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进
3、，甲方在 工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式： 1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清， 到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或者到人 民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。 2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工 程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招
4、标结束正式施工 合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察 结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程 施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格，并符合合同约定要求 后，甲方在15日内返还给乙方剩余部份保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通
5、、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参预图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供 的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的采集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防 盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及 损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材，承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料 试化验，
6、经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任(1)、履行本协议发生的争议，由双方商议解决，商议不成的，依法向临沂市人民法院起诉。(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切 经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再 安排其他公司接替施工。(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自 双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定
7、代表人：地址： 地址：年 月 日篇二：工程垫资合同工程垫资合同甲方：乙方：为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照中华 人民共和国合同法、中华人民共和国建造法及其他有关法律法规之规定，结合工程具体 情况，经甲乙双方商议一致，允许订立本合同并严格遵守履行。1 .合同文件合用的法律、法规和标准、规范1. 1合用的法律、法规：本合同文件合用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应 遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。1. 2合用的标准、规范：本合同合用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，合用 有关行业标准、规范；以上均没有的，合用工程所在地的有关标准、
8、规范。2.合同文件组成及解释顺序2. 1合同条款及合同附件2. 2补充合同(协议)书2. 3中标通知书、投标书及其附件2. 4标准、规范及有关技术文件2. 5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件2. 6施工图纸及设计要求2. 7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单2. 8有关会议记要2. 9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、 现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3. 资质验证：乙方资质情况（详细填写）3.资质证书号码：3. 2奏质许可范围：3. 3发证机关：3. 4复审有效期：3. 5甲方查验原
9、件的人员及时间： 3. 6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。 委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。 每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。4. 7应加之乙方单位详细地址、邮编和电话。4.工程概况4. 1工程名称：4. 2工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合 同有关计价约定办理。（不需要）5. 3工程地址:4.4工程规模：建造面积： 平方米；层数： 层4 .5设计生产能力：5 .工程范围：乙方施工的分部份项工程如下:6 .承包方式：劳务作业施工承包7
10、 .工程期限7. 1合同开工日期：年 月 日7. 2合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起 个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为一年月_ 日。本合同工程设立以下阶段控制点7. 2. 1 于一年月日之前，完成7. 2. 2 于一年月日之前，完成7. 2. 3 于一年月日之前，完成7. 2. 4 于一年月日之前，完成7. 3实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检 查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。7 . 4竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8 .延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向
11、甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赋予答复， 不允许延期开工的，工期不予顺延，允许延期开工的，工期相应顺延。9 .工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：9. 1因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。9. 2重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。9. 3甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上 的时间段。9. 4施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。9. 5因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。9 . 6在
12、国家规定的工作时间中，现场连续停水或者停电超过48小时且当天无法调整造成乙 方 停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。非以上原因不能按期完成 或者推 迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款，乙 方还应承 担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10 .质量等级乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规 程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定 标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检 验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，
13、按分项工程评定的合格率100%;工程一 次交验合格率必须达到100%；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必 须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确） 11.合同价款11. 1合同造价暂定为人民币 元（大写 元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）11 . 2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或者其他任何原因，双 方均不做任何调整。12 .图纸和技术资料12 . 1图纸：甲方在 年 月 日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资
14、料用），或者按以下期限分期提供一式一套:年 月 日之前提供图纸；12. 2资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。13 .甲方驻工地代表：姓名；身份证号码14 .乙方驻工地代表：姓名；身份证号码15 .甲方工作15. 1组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合 同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理 工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。15. 2组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、 物资需用量计划；统一制定各项管理指标。1
15、5. 3组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布 置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。15. 4负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收； 对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。15. 5建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量 耍求。15. 6统一向业主办理以下事宜：15. 6. 1必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；15. 6. 2书面及现场 交验水准点和坐标控制点；16. 6. 3施工许可证及其他施工所需证件、批件
16、和暂时用地、停水、停电、中断道路交通、 爆破作业等申请批准手续；17. 6. 4施工场地周围地下管线和邻近建造物、构筑物（包括文物保护建造）、古树名木等 保护工作的协调与处理。16.乙方工作16. 1服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现 场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场 井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责 安全保卫。16. 2在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工 人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同
17、工期目标及质量、安 全、文明施工等各项管理指标。16. 3严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定 的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料 所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。16. 4遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做 好施工场地周围建造物、构筑物（含文物保护建造）、古树名木等树木、地下管线和工地附近 之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时， 由乙方承担一切经济损失及各级罚款。16. 5做好已完工
18、程、在施工工程和工程物资的保护 保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或者已安装的设备、仪器、仪表; 在施工已投用的工程材料，已进入工地或者在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工 验 收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补 足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护 工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或者在施工工程或者工程物资损坏的，均 由乙方承担由 此而发生的一切经济损失。16. 6按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退 场机具设备清单、月度施工作业计划、季
19、月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工 统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、 施工图预算书和工程结算书。16. 7乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或者借口拖欠和 克扣。凡乙方拖欠或者克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济 损失。16. 8根据工程和甲方的需要，按甲方要求参预试车、保运。18. 9按业主合同需由乙方承担的其他工作。19. 进度计划乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。必须按照工期 要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监
20、督。20. 质量与检验21. 1质量责任：18. 1. 1乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收 业务的质检人员，工程总造价大于 元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于 元的，可配备1名专职或者兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管 部门或者未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以 元累计处罚乙方,直至设立、配备完毕为止。篇三：垫资承包协议 建设工程施工承包垫资协议书 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、建造安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚 实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好商议就建设工程施工有关事项
21、签 订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点：三、工程项目：总建造面积约 平方米（栋楼）。四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分 包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行2003年建造工程消耗量定额、 20
22、03年安装工程消耗量定额和2022建造工程计价清单，取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。 3、工人工资单价：执行35元/工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定，甲 乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量 并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清， 到期不能还
23、清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或者到人 民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利 率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金, 待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合 同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察 结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订建设工程 施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方
24、工程保证金50归 工程竣工验收合格，并符合合同约定要求 后，甲方在15日内返还给乙方剩余部份保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参预图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、
25、负责各种技术资料的采集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防 盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及 损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料 试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任1、履行本协议发生的争议，由双方商议解决，商议不成的，依法向临沂市人民法院起诉。2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经 济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安 排其他公司接替施工。3本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签 字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：年 月曰