《2023年水电安装工程合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电安装工程合同（份范本）.docx（106页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年水电安装工程合同（份范本） 书目 第1篇建筑工程水电安装合同 第2篇小区水电安装工程施工合同 第3篇消防工程水电安装劳务分包合同 第4篇工程水电安装工程承包合同 第5篇水电安装工程包工不包料合同 第6篇水电安装工程劳务分包合同 第7篇装饰工程水电安装分包合同简易 第8篇水电安装工程劳务承包合同新 第9篇建设工程项目水电安装承包合同 第10篇建设工程项目水电安装承包合同书 第11篇水电安装工程劳务承包合同模板 第12篇水电安装工程承包合同 第13篇城镇水电安装工程承包合同 第14篇水电安装 工程分包合同 第15篇一般水电安装工程施工合同 第16篇民房水电安装工程合同书 建筑工程水电安装
2、合同 甲方(发包人)：_ 乙方(承包人)：_ 因工程建设须要，甲方建筑安装总承包施工水电施工工程内的安装工程劳务分包给乙方，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设劳务承包事项协商一样，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。 一、工程概况：_ 1、 工程名称：_ 2、 工地地点：_ 二、 承包内容：_ 承包范围：_水电安装工程(施工蓝图、工程联系单、设计变更)。_以上结构主体工程、装饰工程、附属工程的水电预埋、安装进出材料装卸等。电气工程、给排水工程所包含的图纸、一切协作和设计变更等内容。 1、基础及主体工程：防雷
3、接地、水电预留、预埋。(防雷：避雷引下线焊接、均压环焊接、卫生间等电位焊接、电梯井、强电井、阳台栏杆、铝合金门窗防雷接地抽头焊接等工作。强弱电：按工程联系单、施工蓝图或设计变更进行管线、盒、箱的预留、预埋及桥架洞的预留等工作。给排水：雨、污、废、空调、给水、立管洞的预留，水井至住户给水管道的压槽等工作)。 2、装饰工程：防雷接地：屋面接闪器(避雷带)、外露金属管道及铁构件的防雷接地焊接、卫生间等电位盒安装、阳台栏杆、铝合金门窗、桥架、电器设备防雷接地焊接。强弱电：二次配管(线盒、电箱安装二次开槽凿洞补槽补洞及场地清理工作)、开关、插座、灯具、配电箱(动力及照明)、桥架、管内穿线、电缆敷设(电缆
4、头制作安装、电缆穿剌线夹安装，从配电房至楼层的电缆安装)安装及调试等工作;公共部位的灯具、桥架、开关、插座、电箱等电气设备安装。注：如弱电管内不穿线但是管必保证畅通。给排水：污、废、雨水管道至室外污水井及雨水井。排水管道安装、地漏、雨水斗、卫生间二次排漏、洁具安装。给水从一期接入。管道安装、阀门、水表等安装工作。排水管道均按规范要求做通球试验。给水均按图纸设计要求做压力试验。给水管道在穿墙穿楼板时必需加装套管。水井、电井的封堵、二次修洞补洞(排水管道补洞必需保证不渗漏)等安装工作。 3、附属工程：生活区、施工现场的临时水、电、消防管道的安装(现场须配备专职现场水电工，听从项目部领导支配)施工材
5、料及设备的装卸等甲方须要支配施工的工作。 4、全部管孔预埋、凿毛、填灌、清理工作; 所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。施工现场必需工完场清。生产垃圾随时清理不得置留。 5、施工规范及常规要求;此价担当因设计变更、工程联系单引起的工程量增减及返工返修工作。(因乙方施工不当返工的材料将从工程进度款中扣除) 6、弱电工程：电气管线的预埋等。 7、强弱电线缆从屋面或户内安装到地下室总配电室。 8、给水从户内安装至地下室连接;排水从屋面安装到室外第一个排水检查井 9、一切水电安装过程用到的机具、手工机具、防护用品、焊机、切割机、砂轮机、手磨机、电锤、钻孔机具及
6、施工器具耗材等由乙方负责。 三、结算单价及付款方式 1、承包方式：包工包料(部分材料)、包工期、包质量、包平安文明施工、包交工、包施工机械。 2、承包工程的计量方式：按施工建施蓝图的建筑面积以平方米计算。 3、承包价格：以建筑面积元/(大写人民币贰拾元整)。 4、付款方式：根据水电施工完成内容分阶段(主体框架预埋、防雷阶段按元/;砌体阶段预埋安装、屋面防雷、以及防雷接地焊接安装完成按元/;给排水安装按元/;余下工作按元/)，每次进度款申请乙方按以上阶段申请，甲方按实际完成的85%进行拨付工程进度款。中途不付款。每月施工人员生活费由乙方自行解决。全部工作完成后，经甲方等验收合格后，按完成工程量结
7、算总价95%进行拨付工程款，整体竣工验收后按工程结算总价98%拨付，余下2%待交房壹年后无息付清。 四、甲方责任：_ 1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。支付工程款时，乙方必需供应职工花名册和工资发放表，经现场施工员、质检员、现场负责人、工程负责人签字后由公司财务进行发放。 2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。 3、对乙方施工人员平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定刚好做好验收工作。 4、根据合同约定刚好发放工程款。 5、解决乙方施工人员的住宿等问题，并刚好对其进行卫生等方面的指
8、导、监管。 6、如乙方提出申请，甲方可供应技术方面的支持。 7、甲方供应垂直运输设备，供应现场及楼层固定电源箱，供应焊接用的焊条、防护罩。 五、乙方责任 (一)质量责任 1、工程质量等级要求：一次性验收合格。 2、坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工。确保工程达到约定的要求。 3、乙方应依据施工不同阶段及工程施工特点。刚好对施工操作人员进行工程质量技术交底，提高质量意识教化，实行自检、交接检、专职检，严格根据操作规程及规范施工。确保施工符合验收标准。 4、在施工中乙方必需按甲方的验收程序进行验收，上道工程完成后经自检合格，由乙方以书
9、面形式通知项目部专职质检员验收，符合标准后，由甲方出具质量验收证明手续，乙方才能进行下道工序施工。 5、乙方每个分项工程施工前必需按规范要求先施工样板。(不能做的除外)。经甲方验收认可后由甲乙双方封样，乙方才能正式施工 。正式施工的质量不得低于样板的质量标准。 6、乙方在施工期间必需节约用料。一经发觉奢侈现象将按材料价格的10罚款。罚款将从进度款中扣除。材料用量超过预算用量的肯定比例。超出材料量将从工程款中扣除 (二)工期责任： 1、乙方必需根据甲方的工期安排，仔细编制施工作业安排，支配足够的劳动力每月、每周按时完成甲方下达的月安排、周安排、确保工期。确保甲方的关键工序，关键工作。和突出性的检
10、查、验收提出的工作。 2、在下列状况下工期可顺延(经签证)。不行抗力的自然灾难。叁个工作日以上的停电、停水。 3、因乙方施工人员不足或施工人员技术水平不过关造成施工工期延误或质量不符合要求。甲方有权实行分项分包。乙方无条件听从。分项分包工程款将从今价款中扣除。 (三) 平安生产、施工责任：_ 1、本工程平安文明施工目标为：_市级文明示范工地。 2、乙方应加强对员工的平安技术规范、平安生产制度、平安防范意识等方面的教化，并仔细执行，严格落实，确保施工平安。 3、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防环卫、公安等有关部门及甲方平安员对施工现场的管理规定，做到平安生产，文明施工。 4、乙
11、方在现场各班组长，每天上班前都必需有针对性对各自施工班组人员进行平安技术交底，并有书面记录。发觉平安隐患马上停止施工并刚好报告甲方平安员。以便适时消退险情或马上实行防范措施，确保职工生产平安。 5、乙方施工人员严禁拆除或人为破坏生产平安防护设施，一经发觉马上赐予严厉惩罚。对造成危害的责任人追究其责任并担当由此造成的一切经济损失。 6、严禁带家属、小孩及外来人员进入施工现场，严禁将外来人员支配住宿。如发生以上状况每人每次罚款200元，由此发生的一切后果由乙方担当。 7、乙方必需严格根据甲方要求，做到日做日清，工完场清，工完料净，不乱扔建筑垃圾和生活垃圾，如发觉工完料不净每次罚款200元，乱扔建筑
12、垃圾每次罚款100元，周转物资和运用工具必需按现场平面布置图要求堆放整齐，严禁乱扔乱放，乱扔乱放每次罚款200元，以上行为除罚款外还必需在规定的时间内实施整改，整改不到位重新罚款。 8、乙方有责任按甲方要求保证生产区、生活区的卫生及良好秩序。执行甲方的相关规定9、禁止打架、骂人等不文明现象。如发生上述行为，每人每次罚款200元500元。造成后果的乙方必需担当一切责任。 9、施工班组全部人员必需无条件听从项目部管理。施工中严格根据平安施工规范要求施工。如因乙方施工不遵循平安规范要求或野蛮施工，造成平安事故，所产生的一切经济费用和法律责任均由乙方担当，甲方不担当任何责任，如乙方躲避则全部费用在乙方
13、工程款中扣除。 10、 乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 (四)其它责任： 1、乙方必需根据当地政府有关规定支付劳务人员工资。禁止拖欠。甲方有权检查、监督乙方的职工工资发放状况。乙方不得对甲方隐瞒真实状况。如有隐瞒甲方可拒付费用。如发生乙方的班组或职工因工资未发放及其纠纷闹到上级有关部门给甲方造成不良影响。甚至影响到招标时。甲方将对乙方实行最严厉的罚款措施(1至2万元)。 2、乙方任何人不得以任何理由顶撞、辱骂政府行政部门、建设单位、监理单位及甲方管理人员。更不得拒绝相关人员的监督与管理。 3、乙方必需遵守甲方各级代表、现场施工员、质量员、平安员、现场负责人。按合同所授予的权限而发出的工程
14、管理指令。 (五)违约责任 1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任。 ( 1)甲方未按约定核实乙方完成工程量、或未按约定支付劳务作业工程款、或未按约定支付劳务作业工程尾款时。 甲方未按本合同第三条1、2、3、4条款之约定义务时，造成工期延误的，乙方不担当违约责任，拖延的工期顺延。 2、当发生下列状况之一时，乙方应担当违约责任：_ 因乙方缘由不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关键工序工期安排的。每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金。 乙方的施工达不到合同约定的质量要求。乙方必需反工至合格，返工的工料损失由乙方担当，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误由乙方
15、担当。 乙方不履行本合同第四条第三款1、2、3、4、5条款之约定义务时，甲方有权依据状况对乙方作出(50元/次)以上的罚款。造成后果的由乙方担当一切损失，并应赔偿甲方的信誉损失(500020000)元/次。 乙方由于劳动力不足，不能保证正常施工，又不实行得力措施进行整改。甲方有权派人员突击抢工。所发生的一切费用由甲方担当。同类状况发生三次时甲方有权解除本合同，乙方必需在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，甲方只按乙方实际完成工程量的60%结算分包价款，其付款方式仍按本合同有关付款条款执行。 (5)如乙方进场人员违反合同质量约定，三次整改仍达不到合同要求的，甲方有权解除本合同，并只按乙方实
16、际完成工程量的60%结算分包价款，乙方必需在本合同解除后48小时内无条件撤离甲方工地，其付款方式仍按本合同有关付款条款执行。 (6)施工期间如由于乙方缘由自动退场的，甲方只支付乙方实际完成工程量的60%分包价款。 (7)一旦发觉有乙方进场人员偷盗甲方财物，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款。情节严峻者报公安部门处理。 (8)由于乙方缘由，造成甲方工程管理目标不能实现(如优质结构、文明工地等)时。结算单价降低5%至10%，同时乙方必需担当由此给甲方带来的损失(如为优质而增加的施工措施费用及其他)。 (9)为取保工程质量。双方约定乙方不得将工程转包。如乙方有转包状况，乙方必需向甲方支付不低于工程
17、价款50%违约金。 (10)乙方所拖欠的农夫工工资及其他债务均与甲方无关。如因此发生纠纷(或投诉)对甲方信誉或经济造成损失时，其损失应由乙方全部担当，并按纠纷(或投诉)次数每次赔偿甲方的信誉损失10005000元，产生严峻后果(指连带甲方被行政部门惩罚)时，乙方赔偿甲方10000元/次，乙方不得以任何理由向甲方提出超出合同约定的付款要求。 (六)、其他约定 1、甲方供应临时宿舍、床铺、食堂设施，由乙方自行管理，所发生的水电等项费用由乙方自行担当。乙方如有损坏必需按购买价赔偿。员工生活用品自理。如甲方统一发放平安帽其费用在乙方工程款中扣除。 2、甲方刚好与当地派出所联系，为乙方办理暂住证费用由乙
18、方担当。 3、乙方代表、乙方各班组负责人有事离开工地现场应向甲方代表或其他管理人员请假，特别状况应向项目部电话请假，并按时回岗。不经批准或不提出书面申请就离岗，一次罚款200元。 4、乙方代表的通信工具必需确保24小时畅通，否则每发觉一次罚款200元，造成后果由乙方担当责任及经济损失。 5、双方确认，均以充分了解本合同全部条款的真实含义，非常清晰合同约定相关各自的权力和义务。签订合同时系双方真实意思表示。不存在任何隐瞒或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认涂改(或单方面修改)无效。 (七)、有关事宜 1、本合同未尽事宜，如有必要可依据状况另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
19、2、本合同签订时，乙方的签字(责任人)必需是本人，不得代签。 3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字即生效。合同内容履行完成合同自动解除。 甲方(章)：_ 乙方(章)：_ 甲方代表(签名)：_ 乙方代表(签名)：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ _年 _月 _日 _年 _月 _日 小区水电安装工程施工合同 2023小区水电安装工程施工甲方:_(发包方) 乙方:_(承包方) 甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
20、3、工期_年_月_日至_年_月_日 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 其次条:关于材料供应的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成的工程损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量
21、要求或规格有差异,应禁止运用,如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范和建筑装饰装修工程质量验收规范并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题,其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。 4、本工程由_方设计施工方案。 第四条:关于平安生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得
22、随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门,一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 甲方: 乙方: _年_月_日 消防工程水电安装劳务分包合同 2023消防工程水电安装劳务分包甲方：_代表(以下简称甲方)乙方：_代表(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就水电安装劳务分包事宜协商一样。 制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一、工
23、程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围工程范围与内容：全部施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)工期要求乙方必需在_年_月_日前竣工。 乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 四、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。 五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。 使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。
24、六、采纳固定劳务单价方式。 合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。 该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险、税金等各项费用。 七、付款和结算方式工程款支付：工程量全部完成阅历收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例赐予支付。 八、保修期1年。 设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。 九材料设备供应 1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材料)由乙方自行负责。 2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工
25、器具。 十、双方职责 1、甲方职责按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 (1)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场负责有关签证。 (2)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (3)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。 乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。 2、乙方责任 (1)施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。 (2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。 (3)施
26、工现场水、电材料上下车及现场转运。 (4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。 十一、违约责任 1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方
27、作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (2)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。 (3)在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并
28、取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十二、平安文明施工 1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。 3、乙方在施工作业中必需平安爱护和甲
29、方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4、乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十三、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。 甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：代表：代表： 年 月 日 年 月 日 工程
30、水电安装工程承包合同 2023工程水电安装工程承包甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一样，签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、结构形式：_ 二、承包方式和价格及支付方式 1、包工不包料的清包方式。 2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米_元，建筑面积根据现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量根据工程签证进行结算。 3、支付方式： 主体完工，支付总工程款的_%。 户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的_%进
31、行支付。 给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的_%进行支付。 竣工验收结束后半个月内，处扣除_%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围)。 月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。 三、承包范围 1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。 2、乙方应与甲方工期紧密协作，按期竣工交验。进场时间改变，甲方须向乙方提前15天通知赐予乙方打算。 四、材料要求 1、乙方向甲方供应材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方支配人员进行卸车和保管。乙方不得随意奢侈材料。不得私自用在与本工程
32、无关的地方。乙方应刚好清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理，乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余，乙方不担当责任，但是乙方必需依据后期施工状况调配运用。) 2、甲方按期赐予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽搁乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不行抗力的缘由除外) 五、质量要求 1、乙方在施工过程必需根据国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。 六、平安文明施工要求 1、乙方在整个施工过程中必需遵守国家平安规章、规程和规定的要 求。保证施工现场工完料
33、清和施工现场的清洁卫生。 2、乙方在施工过程中必需佩带平安防护用品(如平安帽、平安带等)。 3、施工过程中出现的平安问题全部责任由乙方自己担当，与甲方无关。 七、双方义务 1、甲方义务 甲方向乙方供应施工图纸一套，并向乙方供应生活用房。 甲方向乙方完成技术交底及平安教化交底。 甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机)，如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方全部。 甲方向乙方供应平安防护用具。 甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺当进行。 2、乙方义务 乙方根据甲方指定的施工进度安排投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意
34、不得私自撤离人员。 遵守甲方的平安制度、落实平安措施、确保施工平安。 乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。 工程完工后根据甲方要求将甲方供应的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。 乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理修理，保证施工现场正常运行。 八、由下列状况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款： 1、由严峻危害甲方利益及行为的。 2、对甲方支配的工程进度完不成，并整改见效不明显的。 3、施工质量达不到要求的。 4、违反劳动纪律或不听从甲方管理的。 本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成
35、的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部义务后，合同自行失效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 水电安装工程包工不包料合同 2023水电安装工程包工不包料发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协商，甲方同意将惠安供电有限公司带电作业中心水电安装工程以包工不包料形式承包给乙方施工，为了工程按时、保质完成，签订以下协议，便甲乙双方共同信守履行。 一、工程简况 工程名称：惠安供电有限公司带电作业中心工程地点：泉州惠安螺阳镇溪西自来水厂后 二、承包方式：包工(乙方供应全部工程用设备、机械) 三、工程承包范围 1、惠安供电有限公司带电
36、作业中心电施、水施设计图纸内容(依据甲方签定项目进行施工) 2、电施：按图预埋线管和线盒(只计室内部分) 3、水施：按图施工(只计图纸内水施) 4、弱电系统(电话、电视)计敷管和线、线盒和分层箱安装。 5、安装项目所预留孔洞、剔槽、剔孔等修补、楼板上预留孔洞的封堵应做到不渗不漏。 6、室内部分按设计图纸内容施工。 7、室外部分图纸内若没有要求的，则排水施工到室外外，给水至处。 8、安装工程按图施工完成后应按验收规范要求，做到合格。 四、承包合同价款：以建筑面积每平方：作业中心30元/2。作业中心2。 五、工程质量和工期要求 工程施工质量等级为合格，工期按项目部编制的总进度安排及月分项进度安排要
37、求，协作其他工种的施工进度。 六、工程结算和付款方式 1、主体工程预埋段按施工完成的电气预埋，甲方按乙方完成总量的90%赐予拨付工程款。 2、工程进入装修时按每月完成量的95%拨付工程款。 3、工程竣工验收后付至乙方所完成量(承包总价)的100%。 七、双方职责和权利 1、甲方职责和权利 应供应完整施工图纸一套刚好送达图纸会审记录及变更通知等施工技术要求。 负责生产任务落实、各工程的生产与技术交底、督促检查质量、平安、文明施工、施工进度等事项。 刚好审核乙方工程量和进度的财务结算。 组织工程验收、督促乙方对验收后整改工作。 材料进场时应对乙方施工现场进行指导。 2、乙方职责和权利 施工人员应仔
38、细熟识图纸和做好各项打算工作，组织好人力、机械等设备，协作项目的进度要求，协调好与其他班组的工序搭接。 与甲方及甲方管理人员进行协调，处理好施工中出现的问题，作出自检工作。 乙方合理配备材料，不得出现不必要的奢侈，做到工完料尽，场清。 乙方应负责向甲方供应用料安排，在安排运用前5天将用料送给甲方备料。 乙方应教化好工人正确运用平安防护及其他班组的协作，不得出现作奸犯科行为。 乙方有权拒绝甲方违章指挥，在施工过程中发觉无任何平安防护设施或平安设施不完善，乙方有权拒绝施工。 应协作甲方办理全部外来工证件。 应对已安装好的给排水管、配电箱等做好密封爱护。 八、违约违规处理方法 1、甲方应依据协议内容
39、刚好支付乙方工程款项，如有拖延工程款现象，经协商无效后，乙方有权确定终止本合同，全额索取完成量的工程款项。 2、乙方施工人员必需严格遵守建安企业平安技术规程，操作规程及有关部门制定的规章制度，应对每个工人做好班前班后平安教化工作，冒险违章操作，施工中所发生的一切平安事故，乙方应负全部责任。 3、施工过程中不仔细熟识图纸、不按图施工，不按规范操作，造成验收不合格，乙方应无条件刚好整改。 4、应严格执行现行规范验评标准。 5、施工中，若乙方无法确保工程进度和质量，甲方有权责令乙方实行措施。 6、乙方应爱护好自己及他人成品及半成品，应管理好工人，不得出现有意破坏。 7、乙方提前供应施工用料清单，甲方
40、应在乙方安排运用时间5天内组织材料进场。 8、乙方按甲方供应工程图纸施工，如乙方按图施工完毕后，甲方变更、费用由甲方负责。 九、其他事项： 1、乙方施工人员进入施工现场必需戴好平安帽，严禁穿三鞋，严禁乱接施工用电，若违规，甲方将赐予肯定的经济惩罚。 2、浇筑砼时，乙方至少要派一专人进行护管并落实到人，施工过程中应仔细熟识图纸，与其他工种亲密协作，否则，出现遗漏或错埋、漏埋、堵管等现象，且未与甲方协商处理方法，操作人员随意开洞、剔槽，甲方有权对乙方进行经济惩罚。 3、乙方施工人员严禁偷窃现场材料，违者除赔偿外，乙方应被处所盗材料价值的三部以上罚款，并移交相关部门处理。 4、乙方严禁再转、分包，乱
41、扣工人工资，若发生纠纷，工人告到有关部门，一切责任由乙方担当，并应担当违约责任。 5、乙方向甲方申领工资时，应先填写工人工资清单，工资清单应填写一式二份，待发放完工资并经工人签字后，甲、乙双方各执一份存档备案，否则甲方将拒付下期工资款。 6、其他未尽事宜，甲、乙双方应严格根据相关部门规章制度、法律法规执行。 十、本合同仲裁方法： 本合同在履行过程中若甲、乙双方发生争议，双方首先协商解决，经协商解决无效，可交由劳动部门处理，可向人民法院提起诉讼。本合同未尽事宜，双方另行商定补充条款;本合同是甲、乙双方经济技术责任制约条款，一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签定之日起生效，工程款付清后自行失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电安装工程劳务分包合同 2023水电安装工程劳务分包发包方：_ (以下简称甲方) 承包方：_ (以下简称乙方) 鉴于乙方对本工程的有关状况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公允和诚信原则，经仔细协商订立本合同，