《2023年安装制作工程合同（3份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年安装制作工程合同（3份范本）.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年安装制作工程合同（3份范本） 书目 第1篇工程承包安装制作合同范本（利于承包方）最新整理版 第2篇工程承包安装制作合同 第3篇工程承包安装制作合同范本（利于承包方） 工程承包安装制作合同范本（利于承包方）最新整理版 发包方 （甲方）： 地址： 承包方 （乙方）： 地址： 依据 民法典 和建筑安装 工程承包合同 条例及有关规定，甲乙双方就_项目的工程承包安装事宜进行磋商，现就本工程的相关事宜协商一样，为明确双方的权利、义务，结合本工程的详细状况，达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包内容： 5、承包方式： 6、工程造价： 二、施工打算 1
2、、甲方： （1）_年_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。 （2）_年_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整， 拆迁 障碍物的资料。 （3）合同签订后_天内（以签收最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标限制点）_份。 （4）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。 2、乙方： （1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管
3、理、运用和修理工作。 （2）编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，送甲方。 （3）乙方须保证平安文明施工。 （4）工程完工当日，乙方须向甲方发验收通知。 三、 工程期限 1、依据工程须要，商定工程工期为_天（日历天），安排开工时间为：_年_月_日，安排完工时间为：_年_月_日。 2、开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。 3、工期顺延： （1）按施工打算规定，甲方不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； （2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度； （3）不属包干系数范围内的重大设计变更，供应
4、的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度； （4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； （5）甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； （6）人力不行抗拒的因素而延误工期。 四、工程质量 1、本工程质量经双方探讨要求达到： 2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 五、乙方职责 1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 2、隐藏工程必需经甲
5、方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收； 4、乙方在施工中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施； 5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 六、工程价款的 支付与结算 1、本合同签订后_日内，甲方支付不少于合同
6、总价的_%备料款，计人民币_万元； 2、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。 3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满无息一次支付给乙方。 七、施工与设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方刚好以书面形式通知甲方，由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，乙
7、方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。 4、甲方如需设计变更，必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 八、 工程验收 1、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工
8、程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须刚好办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后，甲方才可运用。 4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。 九、 违约责任 乙方的责任： 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，双方进行协商，若的确是因为乙方缘由导致延期，由乙方担当相应责任。 甲方的责任： 1
9、、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。 十、 纠纷解决方法 任何一方违反本合同规定，协商不成，可以申请调解，调解不成的
10、，可按以下第_项方式解决： 1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁； 2、向工程所在地人民法院起诉。 十一、附则 1、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。 2、本合同自双方代表签字，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 3、本合同未尽事宜，双方协商，协商后可签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。 甲方： 代表人： 身份证号： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日 乙方： 负责人： 身份证号： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日 工程承包安装制作合同 发包方(甲方): 地址: 承包方(乙方): 地址: 依据民法典和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,甲乙双方就_项目的工程承
11、包安装事宜进行磋商,现就本工程的相关事宜协商一样,为明确双方的权利、义务,结合本工程的详细状况,达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、承包内容: 5、承包方式: 6、工程造价: 二、施工打算 1、甲方: (1)_年_月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的修理。 (2)_年_月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。 (3)合同签订后_天内(以签收最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标限制
12、点)_份。 (4)组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内供应会审纪要和修改施工图_份。 2、乙方: (1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作。 (2)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排,送甲方。 (3)乙方须保证平安文明施工。 (4)工程完工当日,乙方须向甲方发验收通知。 三、工程期限 1、依据工程须要,商定工程工期为_天(日历天),安排开工时间为:_年_月_日,安排完工时间为:_年_月_日。 2、开工前_天,乙方向甲方发出开工通知书。 3、工期顺延: (1)按施工打算规定,
13、甲方不能供应施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工; (2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度; (3)不属包干系数范围内的重大设计变更,供应的工程地质资料不准,致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度; (4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工; (5)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; (6)人力不行抗拒的因素而延误工期。 四、工程质量 1、本工程质量经双方探讨要求达到: 2、乙方必需严格根据施工
14、图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。 五、乙方职责 1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程; 2、隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序; 3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收; 4、乙方在施工中发生质量事故,应刚好报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的
15、处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨,并经设计建设单位签证后实施; 5、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。 六、工程价款的支付与结算 1、本合同签订后_日内,甲方支付不少于合同总价的_%备料款,计人民币_万元; 2、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_%时,按规定比例逐步起先扣回备料款。 3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满无息一次支付给乙方。 七、施工与设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工
16、前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。 2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,乙方刚好以书面形式通知甲方,由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施,其节约的价值按国家规定安排。 4、甲方如需设计变更,必需由原设计单位做出正式修改通知书和
17、修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必需另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。 八、工程验收 1、竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须刚好办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后,甲方才可运用。 4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。 九、违约责任 乙方的责
18、任: 1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。 2、工程不能按合同规定的工期交付运用的,双方进行协商,若的确是因为乙方缘由导致延期,由乙方担当相应责任。 甲方的责任: 1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未阅历收,甲方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方担当责任。 4、乙方
19、验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。 十、纠纷解决方法 任何一方违反本合同规定,协商不成,可以申请调解,调解不成的,可按以下第_项方式解决: 1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁; 2、向工程所在地人民法院起诉。 十一、附则 1、本合同一式_份,甲乙双方各执_份,具有同等法律效力。 2、本合同自双方代表签字,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 3、本合同未尽事宜,双方协商,协商后可签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。 甲方: 代表人: 身份证号: 合同履行地: 签订时间:_年
20、_月_日 乙方: 负责人: 身份证号: 合同履行地: 签订时间:_年_月_日 工程承包安装制作合同范本（利于承包方） 发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务 依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据民法典和建筑安装工程承包合同条例
21、及有关规定，甲乙双方就_项目的工程承包安装事宜进行磋商，现就本工程的相关事宜协商一样，为明确双方的权利、义务，结合本工程的详细状况，达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包内容： 5、承包方式： 6、工程造价： 二、施工打算 1、甲方： （1）_年_月_日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的修理。 （2）_年_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 （3）合同签订后_天内（以签收最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图_份，施工技
22、术资料（包括地质及水准点坐标限制点）_份。 （4）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。 2、乙方： （1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作。 （2）编制施工组织设计或施工方案、施工总进度安排，送甲方。 （3）乙方须保证平安文明施工。 （4）工程完工当日，乙方须向甲方发验收通知。 三、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工
23、日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、依据工程须要，商定工程工期为_天（日历天），安排开工时间为：_年_月_日，安排完工时间为：_年_月_日。 2、开工前_天，乙方向甲方发出开工通知书。 3、工期顺延： （1）按施工打算规定，甲方不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； （2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验
24、时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度； （3）不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度； （4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； （5）甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； （6）人力不行抗拒的因素而延误工期。风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返
25、工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。 四、工程质量 1、本工程质量经双方探讨要求达到： 2、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 五、乙方职责 1、由乙方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 2、隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督
26、站进行结构中间验收； 4、乙方在施工中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施； 5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 六、工程价款的支付与结算 1、本合同签订后_日内，甲方支付不少于合同总价的_%备料款，计人民币_万元； 2、甲方收到乙方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。 3、工程价款支付达到合同总价款的
27、95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满无息一次支付给乙方。 七、施工与设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方刚好以书面形式通知甲方，由甲方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。 3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改
28、设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。 4、甲方如需设计变更，必需由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 八、工程验收 1、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格
29、后，甲方须刚好办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后，甲方才可运用。风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。 发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。 4、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。 九、违约责任乙方的责任： 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，双方进行协商，若
30、的确是因为乙方缘由导致延期，由乙方担当相应责任。甲方的责任： 1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付乙方赔偿金。 十、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，协商不成，可以申请调解，调解不成的，可按以下第_项方式解决： 1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁； 2、向工程所在地人民法院起诉。十 一、附则 1、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。 2、本合同自双方代表签字，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 3、本合同未尽事宜，双方协商，协商后可签订补充协议，补充协议和本合同具有同等效力。甲方：代表人：身份证号：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：负责人：身份证号：合同履行地：签订时间：_年_月_日