《2023年园建工程合同（5份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年园建工程合同（5份范本）.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年园建工程合同（5份范本） 书目 第1篇公园建筑工程施工合同意向书 第2篇产业园建设工程合作协议合同 第3篇公园建设工程施工承包合同 第4篇成都花园建设工程施工劳务分包合同 第5篇园建工程建材购货合同 公园建筑工程施工合同意向书 甲方(发包方)：乙方(承包方)： 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其有关法律，行政法规，遵循自愿、同等、公允、诚恳、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。一.工程概况1.工程名称： 2.工程地址：公园道西侧 3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万，共计约20万. 4.合同价款：合同价款
2、以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方供应水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方担当，甲方供应施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。 6.工期：合同工期为两年，开工日期为年月日至年月日，总工期为：天。 7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二.承包范围及承包方式 1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。协作专业分包工程项目的界限：
3、a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。 b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发觉，马上终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施惩罚。 三.付款方式 乙方收到工程款同时供应正式收款发票。 1、乙方垫资施工至正负零后7日内拨付已完成工程量价款的80%，以后每月拨付一次，每月的26日乙方上报已完成的工程量，甲方在十个工作日内审核并支付已完工程量价款的80%，假如甲方没有审核完毕，按乙方上报的工程量计算并拨付。 2、工程全部完工验收合格后支付
4、至合同总价款的90%，结算完成后30日内甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95%。 3、剩余工程结算款的5%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。 4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必需通过当地造价部门裁定。 四.结算方法： 1.工程造价： 土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。 2.执行2023年全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额、全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗定额、全国统一建筑安装工程消
5、耗定额及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期唐山工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采纳经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。 3.甲方干脆分包的分项工程，乙方可以针对相应的安装工程收取合同价款的2%的协作费，该总包管理费由甲方向分包人代扣后支付给乙方。乙方应协作甲方的专业发包工作，听从甲方总的安排支配，为专业承包人供应必需的施工条件，总包方收取相应的合同总价的2%协作费，分包工程税收由分包方担当。 4.选购价格的认定：采纳造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采纳
6、市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程安排规定的完成时间的价格为调差依据。 五.工程设计变更 1.工程施工过程中，甲乙双方应依据项目实施的详细状况根据合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程安排(或变更)范畴的工作内容，必需按安排(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加你的必需由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必需将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第
7、四条。 2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(假如属于减项则调减工程价款)。 六.材料进场要求及计价 1.材料设备原则上甲方不供应，全部材料设备由乙方选购，涉及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方选购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。 其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团 2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好安排并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必需做好检验，做施工规定的必要的试验等。阅历收合格后，方
8、可进场运用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方担当。试验单位须经甲方、监理单位认可。工程定位放线由规划局负责的部分。费用由甲方担当。 3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止运用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，并由乙方担当由此产生的费用，工期不予顺延。 七.工程管理 1.甲方委派工程师、总监理工程师为现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工平安、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。 2.乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工
9、作，协调现场内全部专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、平安、文明施工、成品爱护、全部材料设备保存，履行本合同约定内容。 3.乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要根据施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。 4.工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方根据城建档案移交书目的标准向甲方供应三份完整的竣工资料，同时乙方必需为甲方供应办理竣工备案手续的全部相关资料。 5.乙方在施工过程中违反其承诺或不听从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省2023定额基价进行结算(材料价格调
10、整执行第四条款其次条)，由乙方担当全部违约责任;凡工程存在质量隐 患或即成事实的，乙方必需改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视详细事项赐予经济惩罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。 6.存在工程分包的，乙方必需以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方担当由于工程分包而引发的相关责任。 7.为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必需依据甲方要求及质量标准选购工程材料。 八.违约责任 1.因甲方缘由造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。 2.因甲方缘由造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并
11、支付乙方已经完成工程量的工程款。 3.乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力气不足严峻拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并担当因延期造成的一切法律责任。 4.如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方担当并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并担当一切法律责任。如施工过程中发觉乙方有重大质量、平安事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。 5.乙方依本合同需担当的违约金、赔偿金，可由发包方干脆从 承包方任何未结付的工程款中干脆扣减。 九.双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导
12、致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何缘由导致甲方接受人民法院或仲裁机构的帮助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或帮助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方供应保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严峻影响本合同的正常履行，甲方可干脆解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。 十.此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后15日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定账户内，此意
13、向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在2023年6月15日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币：贰佰万元整)，假如保证金未能在进场15日内(即6月30日)退还,则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由7月1日起先。十一本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，建设工程施工合同只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。 十二.未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可干脆向当地人民法院起诉。 十三.本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。 甲方(盖章)乙方(盖章) 法
14、定代表人：法定代表人： 开户行：户名：账号： 产业园建设工程合作协议合同 2023产业园建设工程合作协议甲方：_乙方：_ 法定代表人：_身份证号：_ 职位：_手机：_ 住址：_地址：_ 根据同等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参加_有限公司电缆产业园_厂房工程项目施工达成如下协议条款： 第一条总则 本协议为双方一次性联合协议。协议的各项条款仅对_有限公司电缆产业园_厂房工程(以下简称“本项工程”)项目施工具有约束力。 本协议中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方签订的工程项目建设工程合同所包括的全部内容。 合作双方是独立的同等伙伴，根据双方的职责分工进行合作
15、范围内的经济及生产活动。 其次条工程项目的支配及费用 该工程项目位于_工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由_市_钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方担当全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或示意的全部风险和法律义务。 甲乙双方可依据工程须要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满意工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的
16、修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参与工程及财务管理工作。一切人员均应听从项目部的统一领导。 在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺当进行，由建设方拨付的全部款项，均应干脆转至项目部指定账户( 银行账户名：_，账号：_)。 乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用(包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的公证费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等)，以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行账户上。乙方在本项
17、工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部干脆发放。 乙方向甲方支付工程有效标价_%的管理费用(不含税金、暂定金额按实际发生计取)。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项(包括工程预付款和计量款)后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定账户。乙方所管理运用的资金为工程总款的 95%。 第三条甲方职责 甲方负责以乙方名义与建设方签订工程项目建设工程合同，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。 甲方应负责工程项目招投标前期
18、的一切工作，乙方为甲方供应所必需的资质文件。 甲方必需保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的政府法令、批文、文件等信息刚好供应给乙方。 乙方所供应的人员，在施工过程中因业务素养低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。 甲方应帮助乙方整理工程竣工资料。 第四条乙方职责 乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具托付书。 乙方保证具备投标人资格要求，即必需具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工实力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的平安生产考核合格证书，且未担当其他在建工程项目的项目负责人。 乙方在本
19、项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。 乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、平安管理工作且对建设方负责。 乙方负责所担当工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所担当工程的缺陷责任期保修工作。 乙方应严格遵守国家及当地政府和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。假如发生工程质量问题或重大平安事故，乙方应对此担当全部责任，担当由此产生的全部损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。 第五条违约责任 甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作协议后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要
20、担当建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的50 %作为补偿。 如甲乙双方未根据本合同约定履行合作义务，违约方应当担当应付款_%的违约金，并接着担当本合同义务。 第六条纠纷解决 双方因本协议的履行发生纠纷，应先协商解决;协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。 第七条效力问题 本协议壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。 本协议未尽事宜，由双方协商订立补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力，补充协议条款若与本协议条款相冲突，以补充协议条款为准，但不影响本协议其他条款效力。 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。 第八条其他条款 甲乙双
21、方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作协议书。 本项工程实施过程中，双方应信守各自由协议中的承诺，遵守诚信原则。 本协议有效期内，甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营，自负盈亏，双方互不担当本协议以外的责任和义务。 双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信许久的原则，给对方供应最大的便利，使工程顺当圆满完成。 其他约定 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 地址：_地址：_ 法人代表或授权人：_法人代表或授权人：_ 电话：_电话：_ 协议签字盖章日期：_年_月_日 公园建设工程施工承包合同 2023公园建设工程施工承包发包人(全称)： 承包人(全称)： 为实施 ，已接受 对该项目 的投
22、标。发包人和承包人共同达成如下协议。 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录); (2)中标通知书; (3)投标函及投标函附录; (4)专用合同条款(含附加条款); (5)通用合同条款; (6)技术标准和要求(合同技术条款); (7)图纸; (8)已标价工程量清单; (9)投标文件其他内容; (10)其他合同文件。 上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。 签约合同价：人民币(大写) (￥ 元)。 承包人项目经理： 。 工程质量符合 合格 标准。 承包人承诺按合同约定担当工程的实施、完成及缺陷修复。 发包人承诺按合
23、同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 开工日期： 年 月 日，(以总监签发开工令为准) 竣工日期： 年 月 日 安排工期为 天( 个月)。 本协议书一式 八 份，发包人六份;承包人二份。 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人： (盖单位公章) 承包人： (盖单位公章) 法定代表人或其 法定代表人或其 托付代理人： (签字) 托付代理人： (签字) 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 邮编: 邮编： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 年 月 日 年 月 日 承包农夫工专户 户名： 账号： 开户行： 共管账户 账户名称： 账号： 开户行
24、： 2、中标通知书 其次部分 通用合同条款 详见 工程施工招标文件通用合同条款 。 第三部分 专用合同条款 一般约定 词语定义 合同当事人和人员 发包人： 。 承包人： 。 分包人： 本工程不予许分包 。 监理人： 。 日期： 年 月 日开工，完工时间 年 月 日(共 个月 天)。(以总监签发开工令为准) 缺陷责任期(工程质量保修期)：双方约定本项目的质量保修期为保修期的起算日至通过竣工验收后一年。 合同文件的优先依次 进入合同的各项文件及其优先依次如下： (1)合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录); (2)中标通知书; (3)投标函及投标函附录; (4)专用合同条款(含附加条款); (
25、5)通用合同条款; (6)技术标准和要求(合同技术条款); (7)图纸; (8)已标价工程量清单; (9)投标文件其他内容; (10)其他合同文件。 合同签订 中标单位在签订合同时，必需由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书，承诺书须承诺按投标文件施工工期完成并通过完工验收;困施工单位的缘由未能按期完工的，按有关约定计惩罚金。 联络 来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达 发包人义务 供应施工场地 发包人供应的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人供应施工用地。供应的用地范围和期限在签订协议书时商定。 承包人自行勘察的施工场
26、地范围为： 在签订合同时商定 。 其它义务 (一)执行农夫工工资保证金制度，缴纳农夫工工资保证金(适用于在本自治区行政区域内施工的全部水利水电工程项目) 依据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发20xx38号文关于关于建立水利水电工程项目农夫工工资保证金制度的通知精神，发包人在办理工程项目开工手续前必需向主管该工程项目招投标的水利部门的同级劳动保障部门履行以下义务： (1)按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农夫工工资保证金： 工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算;超过1000万元部分，按1%计算。 (2)承
27、诺一旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农夫工工资时，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。 发包人应当依据上述作出的义务、持存入农夫工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。 (二)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。 监理人 监理人的职责和权力 监理人须依据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：按本工程托付监理合同。 承包人 承包人的一般义务 其他义务 (一)办理建筑意外损害保险。 承包人要严格根据国务院工伤保险条例规定，刚好为农夫工办理参与工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。同时，根据建筑法规定，为
28、施工现场从事危急作业的农夫工办理意外损害保险。必需在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参与本合同工程现场施工全部作业人员及管理人员，包括参与工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理建筑意外损害保险，支付保险费(意外损害保险费为中标的工程量清单总价的3，由承包人担当)。 保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。 鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流淌性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外损害，只要是在该工程发生的，都应当由保险公司在保险责任范围内负责赔付。 (二)执行农夫工工资保证金制度，缴纳农夫
29、工工资保证金(适用于在本自治区行政区域内施工的全部水利水电工程项目)。 1、依据广西壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发20xx38号文关于关于建立水利水电工程项目农夫工工资保证金制度的通知精神，在办理工程项目开工手续前，居处地在广西境内的(或居处地不在广西境内的)承包人必需向其居处地(或工程项目实际用工地的)相关劳动保障部门履行以下义务： (1) 按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农夫工工资保证金： 工程项目中标价(合同价)1000万元(含1000万元)以下的，按2%计算;超过1000万元部分，按1%计算。 (2) 承包人在投标时，必需在投标文
30、件中作如下承诺： 照实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的状况，特殊注明是否存在拖欠或克扣农夫工工资的行为。 承诺中标后刚好、足额存入农夫工工资保证金。 承诺依法足额支付农夫工工资，一旦其承建的工程项目出现拖欠农夫工工资状况的，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。 承包人应当持依据上述作出的承诺和说明、存入农夫工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。 2、根据广西壮族自治区劳动和社会保障厅交通厅关于建立交通行业农夫工工资保证金制度的通知(桂劳社发20xx147号)、广西壮族自治区劳动和社会保障厅水利厅关于完善水利水电工程项目农夫工工资
31、保证金制度的通知(桂劳社发20xx52号)、广西壮族自治区劳动和社会保障厅建设厅关于进一步完善建筑行业农夫工工资保证金制度的通知(桂劳社发20xx50号)和明确农夫工工资保证金制度有关问题通知(桂薪联发20xx2号)等文件的有关规定办理，要求住建、交通、水利等在建设工程项目农夫工资保障金缴纳全覆盖。承包人须履行以下义务： (1)实名制要求在施工现场配备劳资专管员，特地收集身份证、签订劳动合同、劳动用工花名册、劳动考勤、银行卡号和工资支付等建设劳务用工资料，造册坐表并刚好报告行业主管部门。有条件的企业和项目逐步推行信息化实名制管理和宿舍区物业化管理，逐步完善门禁通道及其信息系统的建设。 (2)分
32、账制实行农夫工工资与工程材料款等相分别的制度，全面推行农夫工工资支付分账管理制度。施工总承包、专业分包、劳务分包单位在银行开设农夫工工资支付三方监管专用账户(以下简称专户)，建设单位实行人工费用和其他工程款分账支付管理，实现专款专用。 (3)银行代发工资制度 在工程建设领域实现分包企业托付总承包企业干脆向农夫工代发工资制度，按要求足额发放当月工资，并不得低于当地最低工资标准。 承包农夫工专户 户名： 账号： 开户行： (三)工程施工的义务和责任 (1)承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门(或发包人)交纳水、电费。发包人供应的接电点在签订合
33、同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并担当费用。 (2)除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。 (3)承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位运用通行，在运用过程中发生干扰时，应马上通知监理人并听从监理人的确定。 (4)承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督供应必要的协作，并对这种协作对施工的影响应有充分的考虑。 (5)工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满足为止。 (6)对上述(1)(5)项工作,费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。
34、 (7)经过马路、城市道路的施工车辆，必需按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人担当。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人担当。 (8)承包人必需文明、平安施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人担当。 (9)根据发包人的要求作好平安文明宣扬、领导检查宣扬等工作，相关费用由承包人担当。 (10)承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。 每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度安排。 承包人自行负责施工平安保卫工作及夜
35、间施工照明。 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人担当。 已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品爱护工作，爱护期间发生损坏，承包人自费予以修复。 承包人有义务对施工场地四周管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木等进行探明并负责爱护。 施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人担当。 承包人担当施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。 (11)双方约定承包人应做的
36、其他工作： 凡属于须要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必需听从监理人的确定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。 工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按1000元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的5%。 (12)其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。 履约担保 本工程履约担保实行保函或现金形式，不计利息;发包人在合同工程
37、完工或竣工验收证书颁布发后28天内将履约担保退还给承包人。 分包(本工程不允许分包) 语序承包人分包的工程项目、工作与分包金额限额： (1)工程项目： 无 。 (2)工作内容： 无 。 (3)分包金额限额： 无 。 分包人项目管理机构的设立： 无 。 中标人依据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职平安员等主要管理人员中标后不得更换(除因故去世、调离本单位外)，不能按工期完成的，报告水行政主管部门，将其列入不守信誉名单。 投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职平安员等主要管理人员中标后，经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意和水行政主管部门同意备案后
38、方可变更为不低于同等条件的人员，不能按工期完成的，报告水行政主管部门，将其列入不守信誉名单。 建立参建单位现场主要管理人员考勤制度。承包人现场主要管理人员，包括项目经理、技术负责人、质量管理员、平安管理员等，每月必需在项目所在地的考勤管理部门至少通过广西水利工程建设项目管理信息系统(广西壮族自治区水利厅网)的两次考勤，且两次考勤的间隔时间不得少于10天和多于20天。 施工单位要制定好每15天进度节点,项目业主要对每15天进度节点进行考核,如有两个节点进度未能完成任务,项目业主有权实行必要的赶工措施(包括增派机械、人员、增加工作面)，所发生的赶工费用由中标单位负责支付。 不利物质条件 不利物质条
39、件的范围：在签订施工承包合同时明确。 材料和工程设备 发包人供应的材料和工程设备 本工程的材料和设备由承包人按招标文件、施工图纸和有关标准的要求选购，购买的材料、设备必需有产品出厂验收合格证明，产品质量符合相关规范要求，选购前须征得发包人或其授权人认可同意。 承包人选购的材料设备在运用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得运用，检验或试验费用由承包人担当。 工程师发觉承包人选购并运用不符合设计要求或标准要求的材料设备时，应由承包人负责修复、拆除或重新选购，并担当发生的费用，且工期不予顺延。 承包人须要运用代用材料时，应经发包人认可后才能运用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定
40、。 施工设备和临时设施 承包人供应的施工设备和临时设施 承包人自行担当修建临时设施的费用，须要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以帮助，发生的相关费用由承包人担当。 发包人供应的施工设备和临时设施 (1)发包人供应的的施工设备： 无 。 (2)发包人供应的临时设施：无 。 交通运输 道路通行权和场外设施 道路通行权和场外设施的约定： 无 。 测量放线 施工限制网 施工限制网的约定：由承包人负责测设 。 施工平安、治安保卫和环境爱护 承包人的施工平安责任 下列工程应编制专项施工方案：无 。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：无。 文明工地 本合同文明工地的约定：按水利部水利系统文
41、明建设工地评审管理方法创建文明建设工地。 开工和竣工(完工) 本工程主体工程完工时间为： 年 月 日。 发包人的工期延误 异样恶劣的气候条件 本合同工程界定异样恶劣气候条件的范围为： (1)日降雨量大于 的雨日超过 1 天; (2) 8级以上的持续 3日的大风(以气象部门鉴定为准) (3)日气温超过 40的高温大于3天; (4)日气温低于-1的寒冷大于3 天。 (5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾难; (6) 6 级以上的地震; (7) 50 年一遇及以上的洪水; (8)其他异样恶劣气候灾难。 承包人工期延误 (1)逾期完工违约金表(参考格式) 序号项目及其说明要求完工日期违约金(元/天) 主体完工 工程竣工 承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按 1000 元/天”计算。 (2)全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的5%，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。每天赔偿金额为合同总价款的，最高限额为合